Тендер - Поставка хозяйственных материалов №305171350

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, проезд Лесной, 3
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.07.2025 по 29.07.2025Место предоставления документации:не предусматриваетсяПорядок предоставления документации:не предусматриваетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Р-О_на_хоз.товары - Посмотреть таблицу с даннымиПоставка_товара_223_п.7_

Договор №

на поставку хозяйственных товаров

г. Уфа «______» __________ 2025 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 21 города Уфа (далее по тексту - ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа) в лице начальника отдела по организации закупок товаров, оказания услуг и выполнения работ Каримовой Этель Альбертовны, действующей на основании Доверенности от 09.01.2025 № 1, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», лице ______., действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту Федеральный закон № 223-ФЗ), п. 7 Приложения к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 21 г. Уфа от 20.12.2024 г., заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку хозяйственных товаров (далее ‑ Товар) согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и обеспечить оплату на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Срок поставки Товара: с даты заключения Договора в течение 5 (пяти) дней.

1.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, проезд Лесной, 3, Центральный склад.

1.4. Источник финансирования:

– за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приёмку Товара по количеству и качеству в порядке, установленном настоящим Договором.

2.1.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном настоящим Договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору.

2.2.2. В любое время требовать от Поставщика отчёт о ходе выполнения Договора.

2.2.3. Осуществлять фото, видеосъемку и аудиозапись процедуры приемки товара, самого товара и представителя Поставщика. При необходимости Заказчик имеет право передавать фото, видео и аудио материалы в правоохранительные органы.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

2.3.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Осуществить отгрузку, перевозку, разгрузку Товара по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора.

2.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.3.5. Обеспечить требования к товару, упаковке и маркировки в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.6. Передать Заказчику одновременно с Товаром надлежащим образом оформленные документы, указанные в п. 3.3. настоящего Договора.

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На Товаре не должно быть механических повреждений.

3.2. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки Товара. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика;

3.3. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, вес брутто/нетто, название Заказчика, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц.

3.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям стандартов и санитарно-техническим условиям. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза, при хранении Поставщиком Товара в несоответствующей упаковке;

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Присутствие представителя Поставщика, имеющего полномочия (распоряжение, доверенность, приказ на делегирование полномочий) на право подписания документов сдачи-приемки Товара обязательно. Товар не принимается Заказчиком в виде посылок и бандеролей, при отсутствии представителя Поставщика.

4.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов), маркировки в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, подтверждающих соответствие Товара;

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии);

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

4.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее - акт приема-передачи Товара).

4.4. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии);

б) товарно-транспортную накладную;

в) Акт приема-передачи Товара) в двух экземплярах;

г) счет;

д) счет-фактуру (при наличии);

ж) сертификат соответствия/декларация о соответствии (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации/декларации), иные документы, удостоверяющие качество поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

з) в дополнение Поставщик вправе представить иные передаточные документы.

4.5. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к настоящему Договору).

4.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу Товара. Экспертиза проводиться силами Заказчика, при этом отдельный документ о результатах экспертизы не составляется: при выявлении несоответствия условиям Договора документ о приемке не подписывается и составляется акт, фиксирующий недостатки, положительный результат экспертизы подтверждается подписанием от имени Заказчика акта приема-передачи Товара.

4.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Договора, осуществляет приемку и направляет Поставщику в указанный срок подписанный Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.8. В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемого товара сопроводительным документам, составляется акт приемки материалов (материальных ценностей) по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н.

Указанный акт составляется в двух экземплярах с обязательным участием материально ответственного лица и представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

4.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.7. настоящего Договора.

4.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.11. В случае выявления скрытых дефектов (бой, брак) Поставщику направляется претензия, которая должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

5. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара (далее ‑ цена Договора) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,96 (сто двадцать шесть тысячи семьсот пятьдесят пять рублей 96 коп., в том числе НДС –20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,99 рублей.

Цена указана с учетом уплаты всех налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, расходов на перевозку, доставку, разгрузку, а также всех иных затрат и издержек, связанных с исполнением настоящего Договора.

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.2. Цена настоящего Договора, стоимость единицы Товара, поставляемого по настоящему Договору, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5.3. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи Товара, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре на основании счета, универсального передаточного документа, акта приема-передачи товара. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

5.4. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.5. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев, с даты подписания сторонами акта приема-передачи, при условии соблюдения Заказчиком норм эксплуатации. Срок гарантии Поставщика должен быть не менее
срока действия гарантии производителя товара.

В случае обнаружения недостатков по качеству, количеству, комплектности поставленного Товара, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара;

- возмещения расходов понесённых на их исправление Заказчиком или третьим лицом;

- замены Товара на аналогичный Товар.

6.2. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

Изменение и расторжение Договора

7.1. Любые изменения и дополнения условий Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

7.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в части:

1) предусмотренных договором объемов закупаемых товаров. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или

уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять

процентов.

2) сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

3) цены договора:

- путем ее снижения без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7.2 Договора;

- в случае изменения размера ставки налога на добавленную стоимость.

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по Решению суда или в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

- просрочки Поставщиком поставки Товара на 5 дней два и более раза;

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- в случае нарушения сроков устранения нарушений, выявленных в ходе приемки Товара, а также в случае нарушение сроков устранения скрытых недостатков, выявленных после приемки Товара Заказчиком;

- в случае несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

- в случае не предоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество Товара, происхождение Товара, а также иных документов на Товар, предусмотренных настоящим Договором;

- в случае установления недействительности обеспечения исполнения Договора, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения, при условии, что Поставщик не предоставит вместо прекратившего действия обеспечения исполнения контракта в течение 10 рабочих дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

8.2. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком), определяются в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процента цены Договора (этапа).

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.7. Сторона освобождается от уплаты начисленных штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.9. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. При наличии документа о подтвержденных сторонами Договора расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является исполнение (при наличии) поставщиком обязательств по Договору, подтвержденное актом приемки или иным документом, и обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения Договора в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, представленное поставщиком заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

8.11. Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком из суммы, подлежащей оплате поставщику.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Для рассмотрения споров, возникающих при исполнении настоящего Договора, устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок.

9.2. В случае, если в результате обязательного досудебного порядка урегулирования споров Стороны не могут достичь согласия, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

• В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.
• В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
• Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
• Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
• Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 20.12.2025г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12.2. Передача Поставщиком прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

‑ Спецификация (Приложение №1);

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ от «_____» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить следующий «Товар» согласно спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными