Тендер - Поставка хозяйственных, канцелярских товаров, демонстрационного оборудования и комплектующих. №269977265

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_№2_к_Контракту_Обоснование_НМЦК.docx
• Проект_Контракта_№_55_24-ЕД_хоз._канц._товары.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных, канцелярских товаров, демонстрационного оборудования и комплектующих.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1978

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных, канцелярских товаров, демонстрационного оборудования и комплектующих.

Описание объекта закупки: Хозяйственные, канцелярские товары, демонстрационное оборудование и комплектующие.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.33

Дата размещения закупки: 03.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок завершения подачи оферт: 04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения Контракта по 30.04.2024 г.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ботаническая д.6, Лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с Контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 411 "ГАРМОНИЯ" С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, УЛ. БОТАНИЧЕСКАЯ, Д. 6/ЛИТ. А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, УЛ БОТАНИЧЕСКАЯ, ДОМ 6/ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3870

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Носаева

Имя Ирина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ № 55/24-ЕД

на поставку хозяйственных, канцелярских товаров, демонстрационного оборудования и комплектующих

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Санкт-Петербург «___» _____ 2024 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Носаевой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику хозяйственные, канцелярские товары, демонстрационное оборудование и комплектующие (далее – Товар), согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ________________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____________ или НДС не облагается.

Источник финансирования: внебюджетные средства, субсидии на выполнение государственного задания. Код вида расходов: 244.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок поставки Товара

3.1 Требования к качеству Товара, комплектности, таре
и иные требования содержатся в Спецификации, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к Контракту).

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, дом 6, лит. А

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в приложение №1 к Контракту.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Спецификации (приложение № 1 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Поставка Товара осуществляется с даты заключения Контракта по 30.04.2024 г. Поставка Товара должна осуществляться по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. (по пятницам с 10.00 час. до 16.00 час.).

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Спецификации (приложение № 1 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, Заказчик подписывает документ о приемке, указанный в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

4.2. Срок приемки указан в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.

4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком
в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.

4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества
в соответствии с Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар
в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара
в рамках Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии
с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год
не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

6. Гарантии

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в приложении к настоящему Контракту.

6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве Товара и иную запрашиваемую информацию, связанную с выполнением условий Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Контракт действует по 31.12.2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

11. Приложения

11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация».

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№ 55/24-ЕД от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (цена Контракта): ______________________________________________________

1. Порядок и срок приемки поставленного Товара, оформление результатов приемки

1.1. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком точной даты и времени поставки, с учетом пункта 3.5. настоящего Контракта, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки. Ответственное лицо: __________, +7 (812) _______.

Ответственное лицо Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара, проводит приемку товара, включая экспертизу на предмет соответствия поставленного Товара условиям Контракта.

Экспертиза результатов поставки Товара может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

1.2. Поставщик по соглашению с Заказчиком вправе направить своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

1.3. Порядок осуществления приемки поставленного Товара:

1.3.1. Вместе с поставленным Товаром Поставщик предоставляет Заказчику финансовые документы для оплаты поставленного Товара: счет, товарную накладную, счет-фактура (при наличие) или УПД на поставленный Товар (далее – документ о приемке). Так же возможно предоставление документа о приемке по средствам ЭДО (СБИС) в день поставки Товара.

Поставщик предоставляет Заказчику вместе с Товаром следующие документы: сертификат соответствия (декларацию о соответствии), если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии законодательством Российской Федерации; гарантийные документы производителя и/или Поставщика на Товар.

1.3.2. Ответственное лицо Заказчика осуществляет приемку поставленного Товара по количеству, комплектности, объему, качеству и соответствию поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, а также сроку поставки Товара.

1.3.3. При отсутствии замечаний при приемке поставленного Товара Заказчик подписывает документ о приемке.

1.3.4. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, на основании заключения ответственного лица Заказчика за приемку Товара Заказчик, в срок, установленный в пункте 1.1 Спецификации Контракта, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке Товара с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

1.3.5. Поставщик своими силами и за свой счет обязан устранить недостатки Товара в установленный Заказчиком срок.

Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

1.3.6. В случае отказа Поставщика устранить недостатки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

1.3.7. После устранения Поставщиком выявленных в ходе приемки Товара недостатков, Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня повторной поставки Товара, вновь осуществляет приемку Товара.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на Товар (если такое требование установлено Контрактом), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, ответственное лицо Заказчика за приемку Товара составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки Товара, которое направляется Поставщику. В этом случае оплата по Контракту не производится.

1.3.8. В случае отказа Заказчика от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик в течение трех рабочих дней обязан вывезти Товар, находящийся на сохранении у Заказчика. В противном случае, Заказчик не несет ответственность за сохранение Товара.

1.3.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным в Таблице № 1 к настоящему описанию объекта закупки.

На товаре не должно быть механических повреждений. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо появляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика при соблюдении условий эксплуатации Товара, не содержащий повторно используемых деталей, не имеющий механических повреждений (потертостей, царапин, сколов, следов вскрытия).

2.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

3. Требования к отгрузке и доставке товара

3.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара транспортом Поставщика.

Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

3.2. Доставка товара по адресу Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж, погрузка в помещения Заказчика, согласно указаниям Заказчика.

3.3. Поставка Товара осуществляется единовременно.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№2 к Контракту

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Объект закупки: Поставка хозяйственных, канцелярских товаров, демонстрационного оборудования и комплектующих.

Метод: метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка).

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя): конкурентные способы определения поставщика в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ нецелесообразны в связи со срочностью удовлетворения нужд Заказчика.

Критерии оценки: эффективность использования бюджетных средств.

Заказчиком было направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5-ти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет").

Ответы на запрос получены от 3 поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

- Посмотреть таблицу с данными

n - кол-во значений, используемых в расчете

Определение однородности совокупности значений выявленных цен

- Посмотреть таблицу с данными

ИЦИ №1

ИЦИ №2

ИЦИ №3

Ед.изм.

- средн. арифм. величина цены единицы прод-ции, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

1

2

3

4

5

9

10 = кол-во ответов ИЦИ

11= /10

12

13

14=8*9/10

1

Лоток для бумаг горизонтальный

2 031,98

2 153,92

2 235,20

2

3

шт

2 140,37

102,29

4,78%

4 063,96

2

Коврик для мыши

319,00

338,14

350,90

5

3

шт

336,01

16,06

4,78%

1 595,00

3

Планинг недатированный

тип 1

606,62

612,69

643,02

5

3

шт

620,78

19,50

3,14%

3 033,10

4

Планинг недатированный

тип 2

274,00

276,74

290,44

10

3

упак

280,39

8,81

3,14%

2 740,00

5

Тряпка для пола

790,00

797,90

837,40

70

3

упак

808,43

25,39

3,14%

55 300,00

6

Салфетки хозяйственные

109,00

110,09

115,54

50

3

упак

111,54

3,50

3,14%

5 450,00

7

Калькулятор настольный

880,00

932,80

968,00

2

3

рул

926,93

44,29

4,78%

1 760,00

8

Стикеры

50,00

50,50

53,00

20

3

рул

51,17

1,61

3,14%

1 000,00

9

SSD накопитель

2 445,71

2 999,70

3 148,20

15

3

пар

2 864,54

370,24

12,92%

36 685,65

10

Средство для сантехники

тип 1

679,00

685,79

719,74

30

3

шт

694,84

21,83

3,14%

20 370,00

11

Ручка шариковая автомат.

28,50

30,21

31,35

50

3

упак

30,02

1,43

4,78%

1 425,00

12

Карандаш механический

170,00

171,70

180,20

20

3

шт

173,97

5,46

3,14%

3 400,00

13

Корректирующая лента

116,45

117,61

123,44

20

3

шт

119,17

3,75

3,14%

2 329,00

14

Ножницы

287,10

289,97

304,33

15

3

шт

293,80

9,23

3,14%

4 306,50

15

Клейкая лента двусторонняя

187,00

198,22

205,70

10

3

шт

196,97

9,41

4,78%

1 870,00

16

Клейкая лента двусторонняя для внутренних работ

168,00

178,08

184,80

10

3

шт

176,96

8,46

4,78%

1 680,00

17

Рамка деревянная

209,00

221,54

229,90

10

3

шт

220,15

10,52

4,78%

2 090,00

18

Рамка пластиковая

320,00

339,20

352,00

10

3

шт

337,07

16,11

4,78%

3 200,00

19

Ручка шариковая неавтомат.

37,20

37,57

39,43

50

3

шт

38,07

1,20

3,14%

1 860,00

20

Скоросшиватель

270,00

286,20

297,00

10

3

упак

284,40

13,59

4,78%

2 700,00

21

Корректирующая жидкость

41,70

44,20

45,87

10

3

шт

43,92

2,10

4,78%

417,00

22

Корректирующий карандаш

83,00

87,98

91,30

10

3

шт

87,43

4,18

4,78%

830,00

23

Бумага А4

337,00

357,22

370,70

50

3

шт

354,97

16,96

4,78%

16 850,00

24

Универсальное чистящее средство тип 1

99,00

104,94

108,90

50

3

шт

104,28

4,98

4,78%

4 950,00

25

Полотенца бумажные

259,00

274,54

284,90

20

3

упак

272,81

13,04

4,78%

5 180,00

26

Универсальное чистящее средство тип 2

152,15

161,28

167,37

20

3

шт

160,27

7,66

4,78%

3 043,00

27

Хлорные таблетки

411,00

435,66

452,10

10

3

упак

432,92

20,69

4,78%

4 110,00

28

Точилка электрическая

792,78

800,00

840,00

4

3

шт

810,93

25,44

3,14%

3 171,12

29

Средство для сантехники типа 2

93,30

98,90

102,63

50

3

шт

98,28

4,70

4,78%

4 665,00

30

Таблетки для ПММ

1 190,00

1 261,40

1 309,00

5

3

упак

1 253,47

59,90

4,78%

5 950,00

31

Доска пробковая

2 461,00

2 608,66

2 707,10

7

3

шт

2 592,25

123,87

4,78%

17 227,00

32

Дырокол

470,00

498,20

517,00

4

3

шт

495,07

23,66

4,78%

1 880,00

33

Информационный стенд-плакат Охрана труда

2 443,00

2 546,20

2 687,00

1

3

шт

2 558,73

122,48

4,79%

2 443,00

Начальная (максимальная) цена контракта

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,33

Расчет коэффициента вариации цены: на основании Методические рекомендации по применению методов расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 № 567.

где: V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Поскольку коэффициент вариации не превышает 33%, то проводить дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой для расчета НМЦК, нецелесообразно.

В связи тем, что закупка осуществляется согласно п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается по наименьшей цене.

В целях эффективности использования бюджетных средств и учитывая приведенный коэффициент вариации, начальная (максимальная) цена контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 33 копеек.