Тендер - Поставка хозяйственно-бытовых товаров №267332246

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 1 лит. А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.02.2024 по 01.03.2024Место предоставления документации:.Порядок предоставления документации:.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговДата подведения итогов:01.03.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией

Извещение об осуществлении закупки в электронной форме с использованием электронного магазина у субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку хозяйственно-бытовых товаров для нужд ОАО «Дворец Спорта»

- Посмотреть таблицу с данными

Контрактный управляющий М.О. Корнилова

Приложение № 1 к извещению

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

Начальная (максимальная) цена единицы товара определена и обоснована в соответствии с порядком определения и обоснования НМЦ договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, утвержденного положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Дворец Спорта», посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Порядок формирования начальной (максимальной) цены единицы товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Приложение № 3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______

г. Санкт-Петербург «___» _______________ 2024г.

Открытое акционерное общество «Дворец Спорта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) в лице заместителя генерального директора Мензовитой Екатерины Викторовны, действующей на основании доверенности от 19.07.2023 б/н, с одной стороны, и _______________________ в лице __________________________, действующей на основании _______ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку хозяйственно-бытовых товаров (далее - Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование поставляемого Товара, а также функциональные, технические и качественные характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к Договору).

Функциональные, технические и качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленным законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение N 1 к Договору).

Максимальное значение цены Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.

Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, маркировку, доставку и(или) разгрузку Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и п. 10.6. Договора.

2.3. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, производиться Заказчиком на основании счета и счет-фактуры (при наличии) в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (может быть заменена универсальным передаточным документом), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Договоре.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Договоре.

2.6. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством и Договором, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями Договора. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара.

Количество поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) учитывается с нарастающим итогом и не должно превышать максимальную цену Договора.

Заявка направляется Заказчиком на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 15 Договора, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 10.1 Договора.

3.2. В день поставки Товара Поставщик одновременно с товаром передает Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (могут быть заменены универсальным передаточным документом), сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, иные документы, предусмотренные правовыми актами.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 1 лит. А (далее – Место доставки)

Точное время и дата поставки должны быть согласованы с Заказчиком не позднее 1-го рабочего дня до даты поставки. Поставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 17:00 по Московскому времени (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

3.4. В течении 5 (Пяти) рабочих дней Заказчик осуществляет приемку Товара по ассортименту, количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки Товара, соответствие упаковки и маркировки, соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, комплектности и количеству, также его функциональные, технические и качественные характеристики.

3.5. По результатам приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную или направляет Поставщику мотивированный отказ от ее подписания с указанием причин такого отказа.

3.6. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течении гарантийного срока.

3.7. В случае получения в соответствии с пунктом 3.5. Договора мотивированного отказа от подписания товарной накладной Поставщик в течении 5 (Пяти) календарных дней должен устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе.

3.8. Заказчик, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (дефекты) поставленного Товара, которые могли быть установлены при приемке.

3.9. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявлении несоответствия не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

3.10. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком

3.11. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

Подписание со стороны Заказчика товарной накладной подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

3.12. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной.

3.13. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

4. Взаимодействие Сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, в срок и на условиях, предусмотренных Договором, в количестве и ассортименте в соответствие с Заявкой.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара Заявке или осуществить его соответствующую замену в течении 3 (трех) календарных дней.

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.5. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 6 Договора.

4.1.6. В день передачи Товара передать Заказчику документы, указанные в 3.2. Договора.

4.1.7. В течении 5 (Пяти) календарных дней устранить причины отказа Заказчика от подписания товарной накладной, изложенных в мотивированном отказе.

4.1.8. Поставить Товар Заказчику по заявке в сроки, указанные в пункте 3.1. Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.2.3. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Договора, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего Заявке.

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Упаковка Товара.

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока эксплуатации Товара.

5.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

5.3. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Договору.

5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.5. Транспортная упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь маркировку предприятия-изготовителя. Товар должен быть в индивидуальной упаковке с указанием однозначно трактуемой маркировкой предприятия-изготовителя. Маркировка должна быть четкой, легко читаемой и содержать наименование, данные об предприятии-изготовителе.

6. Гарантия, качество Товара.

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору является новым, не использовавшимся ранее, не имеет несоответствий, связанных с разборкой, материалами или качеством изготовления, также не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что поставляемых Товаров удовлетворяет требования действующих технических регламентов, ГОСТов и сопровождается сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 № 2425.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар безопасен для жизни, здоровья, имущества работников Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.2 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 - 7.4 Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены не исполненного обязательства.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров.

9.1. Все споры, возникающие из Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из Договора, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Сторона должна дать ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Договора и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.9. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Срок действия и порядок изменения, расторжения

Договора. Срок исполнения Договора.

10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" мая 2024 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

10.2. Изменения и дополнения в Договор, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Договора.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.4. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

10.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон стороны производят сверку расчетов.

10.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

10.6.1. цену договора не более чем на 10 % (десять процентов);

10.6.2. срок исполнения обязательств по Договору, в случае если при наступлении срока указанного в п. 10.1. Договора Заказчиком не выбран Товар на сумму максимального значения цены Договора.

11. Исключительные права.

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие положения

13.1. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Договора, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

13.5. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, счета-фактуры, УПД) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и подписываются квалифицированной электронной подписью. Заказчик и Поставщик признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

13.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14. Перечень приложений.

Неотъемлемой частью Договора является следующее:

Приложение N 1 – Спецификация;

Приложение N 2 – Заявка

15. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «__» __________ 2024 № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальное значение цены договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от «___» ______________ 2024 № ________

НАЧАЛО ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки Товара: _____________

Подписи:

От Заказчика:

М.П. (при наличии)

КОНЕЦ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными