Тендер - Поставка хлористоводородной кислоты №293225460

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПК_и_ТЗ.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 Просмотр сведений о закупке «Поставка хлористоводородной кислоты» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6019

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хлористоводородной кислоты

Описание объекта закупки: Поставка хлористоводородной кислоты

Полная стоимость закупки (руб.): 2 462.40

Дата размещения закупки: 07.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок завершения подачи оферт: 08.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:23

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно ТЗ и проекту контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно ТЗ и проекту контракта

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: согласно ТЗ и проекту контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно ТЗ и проекту контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно ТЗ и проекту контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно ТЗ и проекту контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, АЛ. 2-Я БЕРЁЗОВАЯ, Д.3/5

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, пр. Ветеранов, 56

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0581

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Кремпелец

Имя Ольга

Отчество Сергеевна

Дополнительная контактная информация электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

/НМЦК.xlsx - Посмотреть таблицу с данными/описание объекта закупок.docx

Приложение № 1 к запросу

Требования к техническим характеристикам и количество товара

- Посмотреть таблицу с данными/Проект контракта.docx

Контракт

г. Санкт- Петербург « ____» ______________2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер» (СПб ГБУЗ ГКОД), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Топузова Эльдара Эскендеровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хлористоводородную кислоту (далее - Товар) согласно Спецификации (Приложение №1) и передать Товар Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Номенклатура (ассортимент), общее количество, цена за единицу и другие основные характеристики Товара определяются Приложением №1 «Спецификация» (далее - Приложение №1) и Приложением №2 «Сведениями о технических и функциональных характеристиках товара» (далее -Приложение № 2).

1.3. Контракт заключается на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), через систему «электронный магазин».

1.4. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта, рассчитывается как сумма единиц Товара подлежащих поставке и указываются в Приложении № 1 к Контракту.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом о контрактной системе и Контрактом.

2.2. Цена Контракта составляет ____________________________

2.3 Цена поставки Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость Товара, его упаковки, маркировки, НДС, доставку до склада Заказчика, оформлению сопроводительной документации, расходы по возврату Товара, замене, в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству, погрузке, разгрузке, транспортировке, услуги хранения, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с выполнением Контракта.

Заказчик уменьшает суммы, подлежащей уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Оплата поставки Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества Товара, поставка которого фактически будет осуществлена в ходе исполнения Контракта, но в размере, не превышающем цену Контракта, указанного в п. 2.2 Контракта.

2.4. Расчеты по Контракту осуществляются в срок не более чем через 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта приема - передачи Товара). Оплата производится в безналичном порядке.

Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.5. При задержке предоставления Поставщиком документов на поставленный Товар (товарных накладных, счетов, счетов-фактур (последнее – если Поставщик является плательщиком НДС) и прочих сопроводительных документов), предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в сопроводительных документах, а также в случаях обнаружения Заказчиком некачественного Товара либо недопоставленного Товара, Заказчик вправе не производить либо приостановить оплату поставленных Товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

В случае осуществления поставки Товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата производится после поставки последней части, входящей в комплект.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется за счет внебюджетных средств.

3. Условия поставки.

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 56, медицинский склад №2 (далее – Место доставки).

3.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика (Приложение №3 к Контракту) в соответствии с требованиями п.п. 1.1 и 1.2 Контракта и в полном объеме заявки, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. Поставка последней партии осуществляется не позднее 16.12.2025.

Направление заявки на поставку товара осуществляется по адресу электронной почты указанной в разделе Контракта реквизиты сторон - Поставщика, риски неполучения электронной почты, по указанному адресу в Контракте несет Поставщик.

3.3. Поставка включает в себя, в том числе доставку и выгрузку Товара по адресу Заказчика (погрузо-разгрузочные, такелажные работы).

3.4. Поставщик обеспечивает в дневное время суток (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00) в рабочий день недели своими силами и за свой счет доставку Товара по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта, а также его выгрузку, перемещение до места складирования и приемки.

3.5. Каждая единица Товара должна поставляться с комплектом технической и/или эксплуатационной документации, документацией подтверждающие соблюдение требований к качеству и безопасности Товара (сертификаты, декларации и т.д.) указанными в пункте 4.2 Контракта. Вся документация должна быть на русском языке.

3.6. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара и соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат такой тары осуществляется силами Поставщика.

3.7. В случае если к поставляемому по Контракту Товару применяются правила об обязательной маркировке и (или) перемаркировке, то такой Товар должен быть маркирован средствами идентификации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.05.2023 № 894 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий» [1] .

3.8. Стороны Контракта пришли к соглашению, что в соответствии со ст.327.1 Гражданского кодекса РФ, в случае не направления заявки Заказчика, в том числе (но не ограничиваясь) прекращения действия регистрационного удостоверения медицинского изделия выданного на Товар в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в случае решения (распоряжения) исполнительных органов государственной власти о запрете или приостановке гражданского оборота медицинского изделия, из-за уменьшения финансирования на закупку Товара, уменьшения количества пациентов, для лечения, которых закупается Товар, распоряжений исполнительных органов власти о перенаправлении пациентов для лечения в иные медицинские организации, для лечения которых закупается Товар, неполучение ожидаемой прибыли Поставщиком является предпринимательским риском Поставщика не возникшими в следствии виновных действий (бездействий) Заказчика. В случае, если Заказчик не направляет заявки на поставку Товара, Поставщик не вправе понуждать Заказчика к исполнению такого обязательства и не вправе осуществлять поставку в отсутствии заявок Заказчика, при этом в силу ст. 401 Гражданского кодекса РФ убытки (любых видов), неустойки (любых видов) с Заказчика Поставщиком не взыскиваются.

3.9. Информация на упаковке Товара должна содержать сведения о Товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе Товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. Отсутствие маркировки считается существенным недостатком Товара.

4. Порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется по рабочим дням с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Месте доставки, указанном в п.3.1 Контракта, в течение 20 рабочих дней со дня доставки Товара Поставщиком в Место доставки.

Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Приложению №1;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных Контрактом;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверка по количеству, качеству, ассортименту Товара;

д) проверку наличия в государственных системах мониторинга товаров (медицинских изделий), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации [2] .

е) проверка работоспособности товара (при поставки технически сложного товара).

4.2. Документы о приемке Товара состоят из:

а) акт приема – передачи товара, счет на оплату поставленного Товара, товарные накладные, счет-фактура (последнее - в случае если Поставщик является плательщиком НДС);

б) копия документа, подтверждающего соответствие поставляемого Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» - такой документ предоставляется Поставщиком в случае если поставляемый товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию;

в) копия документа, подтверждающее добровольную сертификацию Товара (предоставляются Поставщиком в случае, если в своей заявке указал о наличии таких документов к поставляемому товару);

г) копия регистрационного удостоверения (предоставление такого документа является обязательным, если поставляется медицинское изделие);

д) паспорт, инструкция, руководство пользователя, техническая документация, инструкции, руководства по эксплуатации и другие документы, которые поставляются вместе с товаром;

е) документы подтверждающие гарантийные обязательства производителя товара, в случае если по условиям Контракта поставляется товар, для которого установлен гарантийный срок.

4.3. При сдаче Заказчику результата поставки Товара Поставщик одновременно передает документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренный Контрактом, в случае если обеспечение гарантийных обязательств установлено Контрактом.

4.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По факту приема-передачи Товара оформляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями сторон товарные накладные и акты приема – передачи товара.

При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ, которой содержит в себе выявленные недостатки с указанием срока их устранения. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания акта – приема – передачи товара и товарных накладных, Поставщик и Заказчик подписывают акт приема – передачи товара и товарные накладные.

5. Взаимодействие Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; за свой счет и своими силами, в соответствии с указаниями Заказчика, произвести разгрузку, подъем на этаж, и перемещение Товара до места его складирования и/или приемки, а также своевременный вывоз упаковочной тары (при наличии таковой);

5.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

5.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

5.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

5.1.5. принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным Контрактом;

5.1.6. устранить выявленные несоответствия (недостатки/дефекты) в случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству; поставить/заменить необходимое количество Товара в течение срока, установленного в претензии Заказчика, но не более 15 дней;

5.1.7. рассмотреть в течение 3 (трех) календарных дней Претензию Заказчика и дать ответ в письменной форме;

5.1.8. предъявить по требованию Заказчика оригиналы документов, передаваемых в копиях, или надлежащим образом заверенные копии документов.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

5.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

5.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе);

5.2.6. требовать возмещения убытков (за исключением упущенной выгоды), уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.3.2. предоставлять Поставщику информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

5.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

5.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

5.3.5. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

5.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

5.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

5.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

5.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

5.4.7. требовать, в случае недопоставки Товара (в том числе нарушения в части комплектации), восполнить недопоставленное количество Товара (устранить замечания по комплектности) в сроки, согласованные с Заказчиком;

5.4.8. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

5.4.9. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.4.10. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов (на тридцать процентов в случаях, предусмотренных частью 65.2 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе) в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

5.4.11. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.4.12. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. Стороны обязаны в 5-дневный срок информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

6.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Заказчику документах, несет Поставщик.

7. Качество Товара. Гарантии качества Товара

7.1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства, спецификации и условиям Контракта, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия, декларацией, регистрационным удостоверением или иным документом, подтверждающим качество данного Товара, Поставщик передает Заказчику техническую документацию на Товар на русском языке.

7.2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в ремонте), неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствовать требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставляемый Товар не должен быть в залоге и должен быть свободным от прав третьих лиц.

Товар должен соответствовать всем качественным характеристикам заявленным производителем (заводом - изготовителем) такого Товара (в том числе если такие характеристики не указаны в условиях Контракта, но при этом такие характеристики не должны изменять или ухудшать характеристики Товара, установленные Контрактом). Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода используется.

7.2.1. В силу пунктов 2,4 ст. 469 Гражданского кодекса Поставщик при заключении Контракта был поставлен Заказчиком в известность о конкретных целях приобретения Товара, в том числе о цели использования Товара для безопасного и качественного лечения пациентов Заказчика и необходимости наличия действительных регистрационных удостоверений медицинского изделия в отношении Товара, а наличие такого регистрационного удостоверения является обязательным требованиям к качеству поставляемого Товара, Поставщик обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями, а в случае, если выданные в отношении Товара регистрационное удостоверения на медицинские изделия прекратили свое действие, в случае решения (распоряжения) исполнительных органов государственной власти о запрете или приостановке гражданского оборота медицинского изделия, то такой Товар поставке и приемке по Контракту не подлежит, оплате Заказчиком не подлежит, а в отношении принятого и оплаченного ранее поставленного Товара у Заказчика возникает право требовать возврата оплаченных за такой Товар денежных средств с Поставщика и возврата такого Товара Поставщику его силами и иждивением, такое требование подлежит исполнению Поставщиком в течении 3-х рабочих дней с даты его получения от Заказчика.

7.3. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

7.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара (при наличии).

7.5. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

7.6. Товар должен иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

7.8. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

7.9. Остаточный срок годности товара на момент поставки (согласно инструкции по применению/регистрационному удостоверению/паспорту изделия и т.п.) должен быть не менее 6 месяцев от даты поставки товара.

7.10. Неисправный или дефектный Товар должен быть заменен Поставщиком своими силами и за свой счёт в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком.

7.11. За просрочку исполнения гарантийных обязательств или ненадлежащее/неисполнение гарантийных обязательств Поставщиком, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку, определяемую в соответствии с разделом Контракта Ответственность сторон.

8. Переход права собственности и рисков

8.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами акта приема - передачи Товара.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении сторонами своих обязательств по Контракту, Стороны будут решать путем переговоров.

10.2. В случае невозможности урегулировать спор, он может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта, исключительные права.

11.1. Контракт вступает в силу с момента заключение его Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года.

11.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

11.3. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьей 95,112 Федерального закона о контрактной системе, в том числе:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, стороны Контракта уменьшают цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

г) в случаях, предусмотренных частью 65.2 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе.

11.4.1. Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11.5. При исполнении Контракта, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе, по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Стороны вправе принять решение об одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Поставщику для уведомления.

11.8. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара Заказчиком Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Заказчику для уведомления.

11.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.10. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма (электронного письма), телефонограммы или факсимильного сообщения, по адресу другой Стороны, указанному в Контракте, с подтверждением о получении.

11.11. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

11.12. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Особые условия.

12.1. До направления Поставщику Заказчиком заявки (извещения) о необходимости поставки Товара, в целях проверки Заказчиком качества, технических и функциональных характеристик Товара, его наименования и соответствия заявленным в Приложении №1, Приложении №2. Заказчик вправе потребовать у Поставщика образцы Товара и документы (такие документы должны быть на русском языке), подтверждающие качество Товара. Поставщик обязуется в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика такого требования, предоставить экземпляры (образцы) Товара, указанные в требовании, и должным образом заверенные копии документов, подтверждающие технические характеристики, потребительские свойства и качество указанных образцов Товара, заявленных Поставщиком и указанных в Приложении № 1, Приложении №2 к Контракту.

12.2. Передаваемые Заказчику для проверки образцы Товара не входят в общее количество поставляемого по Контракту Товара и возвращаются Поставщику Заказчиком после исполнения обязательств по Контракту. При этом если контрольные образцы по результатам проверки утратили свои потребительские свойства, взыскание стоимости такого Товара с Заказчика не производится.

Возврат товара производится силами и средствами Поставщика в месте нахождения Заказчика, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика Поставщику о необходимости забрать образцы Товара.

12.3. Проверка представленных Поставщиком образцов на соответствие согласованным в Приложении №2 функциональным, техническим и качественным характеристикам, наименованию производится Заказчиком в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком образцов Товара. Результаты проверки образцов Товара фиксируются в Акте проверки.

12.4. Поставщик вправе участвовать в процедуре проверки лично или через своего представителя. Представитель обязан при себе иметь доверенность на право участия в проверке, подписания Акта проверки, заявления возражений по результатам проверки. При отказе Поставщика от участия в Проверке или неявки представителя Поставщика для участия в проверке, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести проверку и составить по ее итогам Акт проверки, который будет иметь юридическую силу. Один подписанный Заказчиком подлинный экземпляр Акта проверки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания проверки направляется Поставщику.

12.5. При соответствии представленных Поставщиком образцов Товара функциональным, техническим и качественным характеристикам, наименованию, согласованным в Приложении №1, Приложении №2, они признаются контрольными образцами и хранятся Заказчиком в течение всего срока действия Контракта. В таком случае Поставщик поставляет Товар по образцу, который соответствует контрольному образцу и условиям Контракта (пункт 3 ст.469 ГК РФ).

12.6. При несоответствии представленных Поставщиком образцов Товаров, функциональным, техническим и качественным характеристикам, наименованию, согласованным в Приложении №1, Приложении №2, Заказчик фиксирует данный факт в Акте проверки и в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Поставщику требование предоставить надлежащие образцы Товара вместе с экземпляром Акта проверки.

12.7. Поставщик повторно обязан представить надлежащие образцы Товара и надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие технические характеристики, потребительские свойства и качество указанных образцов Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта проверки и требования о повторном предоставлении образцов Товара. Непредставление надлежащих образцов Товара для повторной проверки и непредставление указанных документов, подтверждающих качество образцов Товара, в установленный срок, равно как и повторное представление Поставщиком образцов Товара ненадлежащего качества, или не соответствующего требованиям о качестве, наименовании, функциональным и техническим характеристикам, указанным в Приложении №1, Приложении №2 признается существенным нарушением условий Контракта, при котором у Заказчика возникает право на односторонний отказ от исполнения Контракта.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, не урегулированном Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все приложения к Контракту являются неотъемлемой частью.

13.3. Все изменения и дополнения к Контракту могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и Поставщиком соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам.

13.5. В случае если в Контракте содержатся ссылки на законодательство РФ, то применение такого законодательства при исполнении обязательств по Контракту осуществляется в редакции действующей на момент заключения Контракта.

13.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная квалифицированная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

14. Приложения к настоящему Контракту

14.1. Приложение № 1 – Спецификация;

14.2. Приложение №2 – Сведения о технических и функциональных характеристиках товара;

14.3. Приложение №3 – Форма заявки на поставку товара;

14.4. Приложение № 3 – Список документов, подтверждающих качество продукции (образец формы).

14.5. Приложения № 4 – Форма акта приема – передачи товара.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное лицо – заведующая КДЛ Калыгина О.В.

Приложение № 1

к Контракту №___ от ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №___ от ______________

Сведения о технических и функциональных характеристиках товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту №___ от ______________

образец

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Контракту №___ от ______________

образец

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ

сдачи-приемки товара

г. Санкт – Петербург «___»___________ 202___ г.

«______________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________, действующей на основании ____________________________________________________________________________________, с одной стороны и СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице __________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии со Спецификацией к Контракту № __________________________ от __/__/202___г. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость поставленного Товара составляет ______ ___________________________

(сумма прописью)

2. При приемке Товара установлено:

• соответствие ассортимента, количества, комплектности, цены поставленного Товара, технических характеристик, установленных Контрактом;
• отсутствие внешних повреждений упаковки;
• отсутствие внешних повреждений Товара;

3. Претензии Заказчика к Поставщику по количеству, качеству и комплектности Товара _________________________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к обязательной маркировке Товара поставляемого по Контракту Поставщиком применяются с момента (дня) вступления таких требований в силу в соответствии Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 № 894 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий». ↑

В случае если на момент приемки Товара в отношении такого Товара применяются требования к обязательной маркировке и (или) перемаркировке Товара соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.05.2023 № 894 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий». ↑