Тендер - Поставка химреактивов, государственных стандартных образцов (ГСО) №290230926

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):г. Тюмень, ул. Таймырская, 74
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.02.2025 по 14.02.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗСФ ИНГГ СО РАН

_________________А.Г. Плавник

«______» _______ 2025 г

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

на поставку химреактивов, государственных стандартных образцов (ГСО)

1. Комплект поставки и основные технические характеристики (показатели эквивалентности)

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок поставки с момента заключения договора:

Не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькалендарных дней для реактивов российского производства.

Не более 30 календарных дней для стандартных образцов

Не более 120 календарных дней на импортные (заказные) позиции ‑ реактивы, стандартные образцы.

3. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 74, 2 этаж.

4. Прочие требования

• Эксплуатационная и сопроводительная документация должна предоставляться на русском языке
• Все химические реактивы должны быть строго по указанным фасовкам, расфасованы в пластиковые емкости или стеклянные бутыли, обеспечивающие сохранность реактива в течение всего срока годности. Остаточный срок годности реактивов, стандарт-титров и стандартных образцов на момент поставки должен быть не менее 3/4 от общего.

И.о. зав. лабораторией ФХМИ ИНГГ СО РАН Худякова И.В.

Приложение № 2 к извещению

ФОРМА ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка химреактивов, государственных стандартных образцов (ГСО).

Информация об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы согласны исполнить все условия извещения и договора, являющегося частью документации о проведении запроса котировок. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ИНГГ СО РАН на поставку товара в соответствии с требованиями, указанными в извещении и нашим ценовым предложением.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______________________________________, в том числе НДС- _________________.

__________________ ______________________ ______________________

М.П должность подпись Фамилия И.О.

Приложение № 3 к извещению

Приложение № 4 к извещению

Договор №

на поставку химреактивов, государственных стандартных образцов (ГСО)

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________________________, действующий на основании __________, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), Западно-Сибирский филиал (ЗСФ ИНГГ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ЗСФ ИНГГ СО РАН Плавника Андрея Гарьевича, действующего на основании доверенности директора ИНГГ СО РАН № 45 от 01.07.2022 г., в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании п. 5, ч. 1 раздела 2 гл. IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденного заместителем Министра Минобрнауки А.В. Нарукавниковым 16.05.2022г, именуемое в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий Договор о нижеследующем :

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик осуществляет поставку химреактивов, государственных стандартных образецов (ГСО) (далее - Товар) в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками согласно Спецификации и Техническому заданию (Приложения № 1, № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (Товар не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена Договора составляет ________ (____________________________________________________) рублей ___копеек, в том числе НДС – _____ рубль ___ копеек. Окончательная стоимость договора определяется, исходя из стоимости фактически поставленного Товара, в соответствии с условиями договора. При отсутствии потребности Заказчик не обязан выбирать общую стоимость договора.

Стоимость единицы Товара указана в Спецификации. Цена за единицу Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 банковских дней со дня принятия Заказчиком Товара или его части. Оплата производится за полученный Товар на основании счета, счет-фактуры и подписанной Сторонами товарной накладной/УПД. Источник финансирования: внебюджетные средства Заказчика.

2.4. В случае если Поставщиком совершены действия, являющиеся основанием для выплаты Заказчику неустоек (штрафа, пени) в соответствии с пп. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком суммы неустоек (штрафа, пени), рассчитанных в требовании об уплате неустоек.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (часть Товара) в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара по Договору по количеству, качеству, ассортименту и комплектации в соответствии с условиями Договора.

3.2.3. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.2. Обеспечить надлежащие качественные характеристики Товара.

3.3.3. Передать Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, в том числе паспорт, сертификат соответствия (утверждения типа) и иные документы обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.4. Осуществить доставку (поставку) Товара согласно Спецификации до пункта назначения, указанного в Техническом задании, своими силами и за свой счет, либо с привлечением за свой счет третьих лиц (перевозчиков).

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.5. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении Товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, предоставить Заказчику гарантию на Товар.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара (части Товара) в объеме, порядке, сроках и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар или его часть.

4. Порядок и сроки поставки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется партиями в количестве, указанном в Заявке Заказчика, направляемой по электронному адресу Поставщика ___________________. Сроки поставки указаны в Техническом задании. Заявка считается полученной Поставщиком на следующий рабочий день после отправки ее Заказчиком.

4.2. Поставщик подтверждает принятие заявки путем выставления Заказчику счета на оплату или путем ответа по электронной почте о принятии Заявки в работу.

4.3. Поставщик не вправе отказаться от принятия Заявки к исполнению в отсутствие форс-мажорных обстоятельств.

4.4. Датой поставки Товара или его части является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику Товара, что подтверждается товарной накладной/УПД.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Фактическое количество поставляемого Товара определяется на основании товарно-сопроводительных документов.

5.2. Качество Товара должно соответствовать характеристикам нормативной документации. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество Товара: паспорт, сертификат соответствия (утверждения типа), если он необходим для данного вида Товара, и иные документы.

5.3. Приемка Товара осуществляется по адресу г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 74.

5.4. Приемка Товара по количеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика после получения Товара, но не позднее трех рабочих дней с момента доставки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Договором. По результатам приемки Товара по количеству Заказчик подписывает товарную накладную. В случае недопоставки Товара Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт с указанием количества недопоставленного Товара и сроков на его допоставку. Товар считается принятым по количеству только после поставки всего Товара, предусмотренного настоящим Договором.

5.5. Поставщик или его уполномоченный представитель вправе присутствовать при осуществлении приемки Товара по количеству.

5.6. Приемка Товара на соответствие его условиям Договора по качеству, целостности и комплектности производится Заказчиком в течение 20 календарных дней с момента подписания товарной накладной.

5.7. По результатам приемки Товара по качеству Заказчиком составляется и подписывается акт сдачи-приемки Товара, который направляется Поставщику при наличии требования о его предоставлении.

5.8. В случае выявления при приемке Товара (проведении экспертизы) нарушений условий о качестве Товара и/ или комплектности, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке. Мотивированный отказ составляется Заказчиком с указанием нарушений и сроков по их устранению и направляется Поставщику по почте, факсу или электронной почте в виде электронного документа, указанным в реквизитах Поставщика. Заказчик вправе не отказываться от приемки Товара, если выявленные нарушения не препятствуют его приемке и использованию по назначению.

5.9. Поставщик в установленный в мотивированном отказе срок, но не более 30 рабочих дней, обязан устранить все допущенные нарушения (произвести замену Товаром надлежащего качества, доукомплектовать Товар и т.п.). Результат устранения допущенных нарушений также подлежит приемке в установленном настоящим Договором порядке. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает акт сдачи-приемки Товара согласно п.5.7.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарной накладной) Заказчиком несет Поставщик.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства Заказчика. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одна трехсотая, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ, от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. В случае неоднократного (более двух раз) ненадлежащего и несвоевременного исполнения Поставщиком своих обязательств (нарушение сроков поставки, поставка Товара ненадлежащего качества, поврежденного и т.п.) Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от общей суммы Договора, что составляет __________ руб. При этом Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем уведомления Поставщика по электронной почте, указанной в разделе 12 Договора. Договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после отправления письма Поставщику.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик отвечает за качество поставленного Товара в течение гарантийного периода, требования к длительности которого указаны в Техническом задании.

7.2. При обнаружении во время гарантийного срока дефектов и/или неисправностей Товара они устраняются Поставщиком в срок не более 30 календарных дней, своими силами и за свой счет, за исключением случаев, когда эти дефекты обусловлены неправильной эксплуатацией Товара Заказчиком.

7.3. Поставщик обязан безвозмездно в течение 30 календарных дней с момента получения требования заменить Товар на новый и исправный Товар при невозможности устранения неисправности Товара, при возникновении одной и той же неисправности Товара более одного раза в течение гарантийного срока, установленного Договором, при длительности ремонта Товара более 30 календарных дней. При этом доставка нового Товара производится силами Поставщика за его счет.

7.4. Доставка к месту ремонта и обратно осуществляются за счет Поставщика.

7.5. На Товар, поставленный по Договору, в отношении которых Поставщик не является изготовителем, Поставщиком предоставляется гарантия качества на условиях равных условиям , предоставленным Поставщику изготовителем либо продавцом этого Товара. Гарантийный срок на такой Товар равен и исчисляется сообразно гарантийному сроку, предоставленному Поставщику изготовителем либо продавцом этого Товара. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание такого Товара в пределах гарантийных обязательств изготовителя либо продавца этого Товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора . При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

9.2. Стороны установили следующий претензионный порядок разрешения споров: претензия направляется ценным письмом с описью вложения по адресу, указанному в разделе 12 Договора. Срок рассмотрения претензии стороной 5 (пять) рабочих дней. Ответ на претензию направляется по электронной почте, указанной в разделе 12 Договора. Неполучение стороной претензии в течение трех рабочих дней не является основанием для освобождения стороны от предоставления ответа на претензию.

9.3. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по 30.06.2025 г., а в части обязательств – до их полного исполнения сторонами. На основании настоящего Договора обязательства Сторон по поставке возникают только в отношении Товаров, перечень и количество которых указаны Заказчиком в Заявках, направленных Заказчиком Поставщику до окончания срока действия Договора в порядке, установленном пунктом 4.1 Договора. Не указанные в Заявках товары Поставщиком не поставляются и Заказчиком не оплачиваются.

10.2. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно предупредив об этом Поставщика не позднее, чем за 30 календарных дней до дня расторжения договора. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

11. Прочие условия

11.1. К Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение №1);

- Техническое задание (Приложение № 2);

11.2. В случае изменения наименования, или адреса места нахождения банковских реквизитов, сторона письменно извещает об этом другую сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. При исполнении договора не допускается смена Заказчика.

11.5. Изменение цены Договора возможно в следующих случаях:

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем закупки не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему закупки исходя из установленной в договоре цены закупки, но не более чем на десять процентов цены договора.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №___

от_____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку химреактивов, государственных стандартных образцов (ГСО)

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, Западно-Сибирский филиал (ЗСФ ИНГГ СО РАН)

Поставщик – _______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: составляет ____________(_______________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – _______ рубль ___ копеек.

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № __

от_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химреактивов, государственных стандартных образцов (ГСО)

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, Западно-Сибирский филиал (ЗСФ ИНГГ СО РАН)

Поставщик – ____________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок поставки с момента подачи Заявки:

Не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдней для реактивов российского производства.

Не более 30 дней для стандартных образцов

Не более 120 дней на импортные (заказные) позиции ‑ реактивы, стандартные образцы.

3. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Прочие требования

Эксплуатационная и сопроводительная документация должна предоставляться на русском языке

Все химические реактивы должны быть строго по указанным фасовкам, расфасованы в пластиковые емкости или стеклянные бутыли, обеспечивающие сохранность реактива в течение всего срока годности. Остаточный срок годности реактивов, стандарт-титров и стандартных образцов на момент поставки должен быть не менее 3/4 от общего.

- Посмотреть таблицу с данными

Участником закупки, обязанным заключить договор, является победитель такой закупки (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор) ↑