Тендер - Поставка химреактивов для Чувашского ЦГМС №294964771

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика - ЧувашияМесто поставки (адрес):г. Чебоксары
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 31.03.2025 по 31.03.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Не установленОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ИЗВЕЩЕНИЕ

и документация

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Настоящая закупка проводится в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – Положение о закупке) (размещено на сайте www.zakupki.gov.ru).

Информация о закупке:

Способ проведения закупки: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Обоснование способа: закупаются товары (работы, услуги) на сумму, не превышающую▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (четыреста тысяч) рублей, согласно пп. 1 п. 7.1 Положения о закупке.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС») – Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Чувашский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»).

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 4.

Тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (внебюджетные средства).

Наименование, объект закупки (предмет договора): Поставка химреактивов для Чувашского ЦГМС.

- Посмотреть таблицу с данными

Согласно условиям проекта договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 24823,00 рублей.

Структура цены: Перечень товаров приведён в проекте договора.

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Порядок оплаты: Оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты поставки.

Место, срок, условия:

Место поставки (передачи товара), оказания услуг: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

Срок поставки (передачи товара), оказания услуг: до 30.05.2025.

Срок исполнения договора: до 31.12.2025.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:

Срок предоставления документации: с 31.03.2025 по 31.03.2025.

Место предоставления документации: www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: не установлены;

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены;

Возможность увеличить количество (объем) услуг, товара по Договору: не предусмотрена.

Обеспечение исполнения договора: не требуется.

Приложение к настоящему извещению: проект договора.

Начальник Чувашского ЦГМС – филиала

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» С. С. Максимов

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки

_____________ ____________ 2025 г.

_

в лице _________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Чувашский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС») в лице начальника Максимова Сергея Станиславовича, действующего на основании положения о филиале и доверенности № 52/202-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть383 от 06.06.2024, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить, а Покупатель принять и оплатить химическую продукцию, именуемую в дальнейшем Продукция.

1.2. Упаковка Продукции обеспечивает сохранность при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом, включая перегрузку и длительное хранение.

1.3. Настоящий Договор заключён на основании подпункта 1 пункта 7.1 (закупка у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», утверждённого приказом Росгидромета от 24.12.2018 № 585, размещённого на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (по адресу https://zakupki.gov.ru), в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

2. Условия поставки

2.1. Днем поставки считается день отгрузки Продукции в количестве и качестве, которые соответствуют условиям настоящего Договора.

2.2. Право собственности на Продукцию, а также риск ее случайной гибели или повреждения, переходит Покупателю в момент получения Продукции на складе Поставщика, расположенному по адресу, указанному в п. 2.3. настоящего договора.

2.3. Поставка Продукции осуществляется путем выборки Продукции Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, ____________________, или со склада терминала транспортной компании в г. Чебоксары, расположенного по адресу ____________________.

3. Качество продукции и порядок приемки продукции

3.1. Поставляемая Продукция по качеству должна соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ, техническим соглашениям, сертификатам качества, паспортам на Продукцию, которые предоставляются Поставщиком Покупателю вместе с Продукцией.

3.2. Если качество Продукции окажется не соответствующим стандартам, иной документации, условиям договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленной Продукции, без промедления заменит ее Продукцией надлежащего качества.

3.3. Несоответствие Продукции по качеству и (или) комплектности оформляется актом приемки Продукции с обязательным участием представителя Поставщика. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Покупатель вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

В случае неявки представителя стороны, выступающей в качестве Поставщика, в течение 5-тидневного срока с момента отправки соответствующего уведомления, не считая времени, необходимого для проезда, Покупатель производит приемку с участием независимых экспертов.

3.4. Порядок приемки Продукции по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Госарбитражем СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7. Указанная инструкция применяется в части, не противоречащей ГК РФ.

3.5. Замена некачественной Продукции осуществляется Поставщиком за собственный счет в течение 15 дней с момента составления акта о браке.

3.6. Гарантийные сроки эксплуатации и хранения Продукции устанавливаются в нормативной документации.

3.7. Покупатель осуществляет приемку поставляемых товаров, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре, в течение 5 рабочих дней со дня его поставки. Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня приемки направляет Поставщику подписанные документы или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документов, Покупатель подписывает указанные документы.

4. Цена, порядок расчетов и поставки

4.1. Цена договора является твёрдой и составляет ___________________.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт, указанный Поставщиком в Договоре, согласно выставленному счету-фактуре (счету) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки и подписания Сторонами товарной накладной. Обязательство считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Покупателя.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить качественную Продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных условиями настоящего договора, спецификацией к настоящему договору (приложение № 1).

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За просрочку исполнения обязательства Покупателем по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства, либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Покупателя.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является результатом действий непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, о чём стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) суток.

7.2. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 20 дней, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обстоятельств по договору, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных убытков.

8. Прочие условия

8.1. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности урегулировать вопросы путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.3. Продукция не находится под арестом и в залоге.

8.4. Стороны в праве осуществлять взаимодействие посредством средств технической связи (телефон, телефакс, телекс). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу в случае предоставления в последствии оригиналов документов, переданных средствами технической связи.

8.5. Стороны вправе изменять и дополнять условия настоящего договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и с момента подписания являются неотъемлемой его частью.

8.6. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные условиями настоящего договора, регулируются нормами действующего законодательства РФ.

8.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена покупателя, то права и обязанности покупателя, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 31 декабря 2025 года. Действие Договора будет считаться законченным после выполнения всех взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов сторонами. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его неисполнение.

9.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия по письменному соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ: Чувашский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, город Нижний Новгород, улица Бекетова, д. 10.

Почтовый адрес и местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Эгерский, д. 4.

УФК по Чувашской Республике (Чувашский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», л/с 20156Щ03540),

расчётный счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, корр. счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике, г. Чебоксары, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0081, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОСТАВЩИК_____________________/ ПОКУПАТЕЛЬ____________________/ Максимов С. С.

МП МП

Приложение № 1

к договору поставки

Спецификация на поставку Продукции

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 32, на сумму _____________________.

Поставщик отгружает Продукцию Покупателю в срок не позднее 30.05.2025.

- Посмотреть таблицу с данными