Тендер - Поставка химии для бассейна №306357285

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_химия_для_бассейна_(осень)

red5;;;;;;Договор поставки №

г. Воркута «____» 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктика», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполняющего обязанности директора Кульман Натальи Александровны, действующего на основании Устава и приказа о возложении обязанностей №30-лс от 30.07.2025, с одной стороны и ___________ в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее- Договор), руководствуясь п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» - принять и оплатить Товар на условиях договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара предусмотрены в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что до момента передачи Покупателю передаваемый Товар никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением)не состоит. Товар, предложенный к поставке, новый и не бывший к эксплуатации.

1.4. Приобретаемый Товар Покупатель обязуется использовать исключительно для его внутреннего потребления. Приобретаемый Покупателем Товар не предназначен для его дальнейшей перепродажи.

1.5. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.6. КВР: 244

Цена Договора и условия платежа

2.1. Стоимость договора составляет _____руб__коп, (________) рублей 00 коп. без НДС/ с НДС. 2.2. Цена договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95, ч.65 ст. 112 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

2.3. Покупатель производит оплату за Товар по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- Оплата производится Покупателем по факту поставки товара надлежащего качества на склад Заказчика (169912, г. Воркута, ул. Димитрова, д.5 и подписания оригинала товарной накладной (либо УПД)- в течение 10 (десяти)рабочих дней.

Цена включает в себя: НДС, цену Товара, затраты на упаковку, стоимость погрузочных работ, расходы на перевозку Товара до места поставки (п. 3.4. Договора), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, оформление отгрузочных и иных документов, а также других обязательных платежей и накладных расходов.

Оплата производится за счет средств бюджетного учреждения (Средства местного бюджета МО «Воркута» на 2025 год)КВР: 244

2.6. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика по реквизитам Поставщика, указанным в Счете.

2.7. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, указанного в пункте 4.4. договора, является условием оплаты за поставленный товар. При этом непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких)или предоставление их с нарушением формы, с неоговоренными исправлениями, является для Покупателя основанием для неоплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Покупатель не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.8. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3. Условия поставки Товаров

3.1. Поставка Товаров осуществляется на основании подписанного Сторонами Договора.

3.2. Поставщик обязан сообщить Покупателю о готовности Товаров к отгрузке и согласовать с Покупателем дату и время поставки.

3.3. Поставка товара осуществляется одной партией.

- Срок поставки в адрес транспортной компании по месту нахождения Поставщика определяется Поставщиком самостоятельно, при этом доставка транспортной компанией до терминала в г. Воркуте должна осуществляться до 30 сентября 2025 года.

3.4. Поставщик за свой счет осуществляет доставку товара в адрес транспортной компании в городе Воркута.

3.5. Выбор транспортной компании осуществляется Заказчиком. О выбранной транспортной компании Заказчик в течение 5 (пяти)календарных дней с даты заключения договора, уведомляет Поставщика.

3.6. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента отгрузки товара в адрес транспортной компании должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке любым средством связи. Адрес электронной почты для получения сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номер телефона для звонков: 8(82▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Приемка Товаров и претензии

4.1. Проверка Товаров по тарному количеству, наименованию, товарному виду будет производиться на складе Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.5

4.2. Проверка Товаров по внутритарному вложению (количество внутри тары, ассортимент)будет производиться Покупателем в течение 7 (семи)рабочих дней, следующих за днем фактической поставки товара.

4.3. Право собственности на Товары, а также риск случайной гибели и уничтожения Товаров переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товаров при подписании уполномоченными представителями Сторон товарной накладной.

4.4. Поставляемый Товар должны сопровождать следующие документы:

- Копии сертификатов соответствия завода изготовителя или деклараций о соответствии завода изготовителя, обязательные для данного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,

- Инструкции по эксплуатации (где необходимо)на русском языке для каждой единицы Товара;

- Счет;Счет-фактура и Товарная накладная, либо УПД.

Допускается обмен документами с использованием системы электронного документооборота СБИС. В случае обмена документами через СБИС, предоставление оригиналов документов на бумажном носителе не требуется.

4.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. В случае если по результатам проверки товар соответствует качественно-количественным характеристикам, Заказчик подписывает УПД/товарную накладную. В случае обнаружения несоответствия товара Спецификации, некомплектности товара или внешним (видимым)дефектам товара, Покупатель обязан не позднее дня, следующего за днем выявления несоответствия, подать Поставщику в письменном виде Претензию с указанием характера брака или некомплектности товара.

4.7. В случае обнаружения в поставленном Товаре скрытых недостатков Покупатель обязан предъявить претензию Поставщику в письменном виде с указанием характера брака:

4.7.1. В течение гарантийного срока, если он установлен на Товар.

4.7.2. В течение 14 (четырнадцати)рабочих дней в отношении Товаров, на которые гарантийный срок не установлен.

4.8. При обнаружении Покупателем недостачи Товара, а также несоответствия Товара по качеству, представитель Поставщика для участия в его приёмке не вызывается. Покупатель направляет претензии и иски, связанные с недостачами, а также в связи с выявленными дефектами Товара, непосредственно Поставщику.

4.9. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз определения качества Товара, проведенных Покупателем, дополнительные экспертизы и исследования Товара проводятся за счет Поставщика.

Поставщик не позднее 20 (двадцати)календарных дней с момента рассмотрения Претензии обязан за свой счет произвести:

- в случае обнаружения недопоставки товара – допоставку товара,

- в случае обнаружения нарушений ассортимента, комплектности или наименования товара - замену на товар необходимого ассортимента, комплектности и наименования,

- в случае обнаружения внешних (видимых)недостатков товара по качеству – замену товара, при согласии Покупателя на такую замену, либо осуществить возврат денежных средств за некачественный товар в срок, установленный в п.4.11 Договора;

- в случае обнаружения скрытых производственных дефектов в Товаре - осуществить замену на товар надлежащего качества, при согласии Покупателя на такую замену, либо осуществить возврат денежных средств за некачественный товар в срок, установленный в п.4.11 Договора;

4.11. При отсутствии на складе Товара для замены, либо отсутствии согласия Покупателя на осуществление замены, Поставщик обязан, не позднее 5 (пяти)календарных дней со дня рассмотрения Претензии, вернуть Покупателю сумму, уплаченную Покупателем за товар ненадлежащего качества со скрытыми производственными дефектами.

4.12. Покупатель в течение 14 (четырнадцати)календарных дней с момента получения товара ненадлежащего качества с внешними (видимыми)дефектами либо излишне укомплектованного товара, либо товара, отличающегося от заявленного в Спецификации, должен направить его в адрес Поставщика при установлении Поставщиком требования о возврате таких товаров.

4.13. Покупатель в течение 14 (четырнадцати)календарных дней с момента обнаружения скрытых производственных дефектов Товара, должен направить его в адрес Поставщика при установлении Поставщиком требования о возврате таких товаров.

4.14. Поставщик обязан рассмотреть Претензии Покупателя в течение 5 (пяти)календарных дней.

4.15. Транспортные расходы при возврате Покупателем Товара, отличающегося от указанного в Спецификации к Договору, либо излишне укомплектованного Товара, либо Товара ненадлежащего качества с внешними (видимыми)или скрытыми дефектами - несет Поставщик.

4.16. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего установленным требованиям качества (комплектности).

4.17. Покупатель вправе запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.18. Поставщик обязан представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.19. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг)при наличии документов, указанных в п.п. 2.3;п.п 4.4 Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Покупатель обязан подписать Товарную накладную (либо УПД)в 2 (двух)экземплярах и направить один экземпляр Поставщику в течение 14 (четырнадцати)календарных дней с даты подписания.

5. Упаковка

5.1. Упаковка Товаров, поставляемых в рамках Договора, должна обеспечивать их сохранность во время перевозки с учетом возможных погрузо-разгрузочных работ во время перевозки, а также при хранении Товара в обычных условиях.

5.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке и характеру поставляемых Товаров, а также удовлетворять требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6. Качество Товаров и гарантийные условия

6.1. Поставщик гарантирует, что:

6.1.1. Качество Товаров, поставляемых в рамках Договора, будет соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям страны происхождения Товара и сертификату фирмы изготовителя, отвечать стандартам качества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.2. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

6.1.3. К Покупателю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации

6.1.4. В отношении Товара, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, будут представлены соответствующие сертификаты.

6.2. Если гарантийный срок на Товар установлен, он удостоверяется выдачей Поставщиков гарантийного талона (сертификата)или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.3. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

7.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (ред.02.08.2019) «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Покупателем, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. n 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» размеры неустойки (штрафа, пени)определяются в следующем порядке:

7.2.1. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств)в размере 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора (в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей).

7.2.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.2.8. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств по оплате Цены Контракта. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 5 (пяти)календарных дней с момента получения. При несоблюдении указанного срока или недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Коми в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если данное неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение и других стихийных явлений природы, а также войны, чрезвычайного положения, забастовки, блокады, др.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с вышеуказанными обстоятельствами, немедленно в письменной форме должна известить об этом другую Сторону. Свидетельство Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного государственного органа будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.

Антикоррупционная оговорка

Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг)и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 9.1. настоящего Соглашения действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10. Прочие условия

10.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части взаиморасчетов- до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения обязательств сторон, в части взаиморасчетов, в том числе обязанности уплатить неустойку за нарушение обязательств.

10.4. Поставщик соответствует требованиям, установленным ст. 31 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

10.5. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст.95, ст. 112 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных ст. 95 ФЗ-44 от 05.04.2013 г., в т.ч. по решению суда, по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа Стороны от Исполнения Договора с обязательным уведомлением второй стороны не менее, чем за две недели до даты расторжения.

10.7. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

10.8. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия она обязана в течение 10 (десяти)рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Смена банковских реквизитов, указанных в Договоре, производится путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.9. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 10 Договора, или путём предоставления оригинала с последующей подписью получателя. В случае направления уведомлений посредством почты или курьерской службы, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или накладной.

10.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.11. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительно лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

________________/________________ /

«___»_________________2025 г.

Поставщик

Директор

________________/ ______________ /

«___»_________________2025 г.

Приложение №1

к договору ______ от « ».08.2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству поставляемого товара:

- Остаточный срок годности товаров на момент поставки по настоящему Контракту должен составлять не менее 5,5 месяцев от гарантийного срока годности, указанного в инструкции по применению.

- Качество и комплектность Товара должно соответствовать стандартам и санитарным требованиям, применяемым на территории Российской Федерации к аналогичным Товарам.

- Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Условия поставки товара: Поставка Товара должна осуществляться транспортом Поставщика и за его счет, при поставке должны быть представлены документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром, сертификаты соответствия (на каждое наименование товара в партии поставки). Весь Товар должен быть упакован в тару, соответствующую государственным стандартам и техническим условиям, исключающую повреждение Товара при транспортировке и хранении.

- Посмотреть таблицу с данными

«___»_________________2025 г. «___»_________________2025 г.

Проект_договора_химия_для_бассейна_(осень)

red5;;;;;Договор поставки №

г. Воркута «____» 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктика», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполняющего обязанности директора Кульман Натальи Александровны, действующего на основании Устава и приказа о возложении обязанностей №30-лс от 30.07.2025, с одной стороны и ___________ в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее- Договор), руководствуясь п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» - принять и оплатить Товар на условиях договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара предусмотрены в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что до момента передачи Покупателю передаваемый Товар никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением)не состоит. Товар, предложенный к поставке, новый и не бывший к эксплуатации.

1.4. Приобретаемый Товар Покупатель обязуется использовать исключительно для его внутреннего потребления. Приобретаемый Покупателем Товар не предназначен для его дальнейшей перепродажи.

1.5. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.6. КВР: 244

Цена Договора и условия платежа

2.1. Стоимость договора составляет _____руб__коп, (________) рублей 00 коп. без НДС/ с НДС. 2.2. Цена договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95, ч.65 ст. 112 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

2.3. Покупатель производит оплату за Товар по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- Оплата производится Покупателем по факту поставки товара надлежащего качества на склад Заказчика (169912, г. Воркута, ул. Димитрова, д.5 и подписания оригинала товарной накладной (либо УПД)- в течение 10 (десяти)рабочих дней.

Цена включает в себя: НДС, цену Товара, затраты на упаковку, стоимость погрузочных работ, расходы на перевозку Товара до места поставки (п. 3.4. Договора), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, оформление отгрузочных и иных документов, а также других обязательных платежей и накладных расходов.

Оплата производится за счет средств бюджетного учреждения (Средства местного бюджета МО «Воркута» на 2025 год)КВР: 244

2.6. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика по реквизитам Поставщика, указанным в Счете.

2.7. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, указанного в пункте 4.4. договора, является условием оплаты за поставленный товар. При этом непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких)или предоставление их с нарушением формы, с неоговоренными исправлениями, является для Покупателя основанием для неоплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Покупатель не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.8. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3. Условия поставки Товаров

3.1. Поставка Товаров осуществляется на основании подписанного Сторонами Договора.

3.2. Поставщик обязан сообщить Покупателю о готовности Товаров к отгрузке и согласовать с Покупателем дату и время поставки.

3.3. Поставка товара осуществляется одной партией.

- Срок поставки в адрес транспортной компании по месту нахождения Поставщика определяется Поставщиком самостоятельно, при этом доставка транспортной компанией до терминала в г. Воркуте должна осуществляться до 30 сентября 2025 года.

3.4. Поставщик за свой счет осуществляет доставку товара в адрес транспортной компании в городе Воркута.

3.5. Выбор транспортной компании осуществляется Заказчиком. О выбранной транспортной компании Заказчик в течение 5 (пяти)календарных дней с даты заключения договора, уведомляет Поставщика.

3.6. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента отгрузки товара в адрес транспортной компании должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке любым средством связи. Адрес электронной почты для получения сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номер телефона для звонков: 8(82▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Приемка Товаров и претензии

4.1. Проверка Товаров по тарному количеству, наименованию, товарному виду будет производиться на складе Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.5

4.2. Проверка Товаров по внутритарному вложению (количество внутри тары, ассортимент)будет производиться Покупателем в течение 7 (семи)рабочих дней, следующих за днем фактической поставки товара.

4.3. Право собственности на Товары, а также риск случайной гибели и уничтожения Товаров переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товаров при подписании уполномоченными представителями Сторон товарной накладной.

4.4. Поставляемый Товар должны сопровождать следующие документы:

- Копии сертификатов соответствия завода изготовителя или деклараций о соответствии завода изготовителя, обязательные для данного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,

- Инструкции по эксплуатации (где необходимо)на русском языке для каждой единицы Товара;

- Счет;Счет-фактура и Товарная накладная, либо УПД.

Допускается обмен документами с использованием системы электронного документооборота СБИС. В случае обмена документами через СБИС, предоставление оригиналов документов на бумажном носителе не требуется.

4.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. В случае если по результатам проверки товар соответствует качественно-количественным характеристикам, Заказчик подписывает УПД/товарную накладную. В случае обнаружения несоответствия товара Спецификации, некомплектности товара или внешним (видимым)дефектам товара, Покупатель обязан не позднее дня, следующего за днем выявления несоответствия, подать Поставщику в письменном виде Претензию с указанием характера брака или некомплектности товара.

4.7. В случае обнаружения в поставленном Товаре скрытых недостатков Покупатель обязан предъявить претензию Поставщику в письменном виде с указанием характера брака:

4.7.1. В течение гарантийного срока, если он установлен на Товар.

4.7.2. В течение 14 (четырнадцати)рабочих дней в отношении Товаров, на которые гарантийный срок не установлен.

4.8. При обнаружении Покупателем недостачи Товара, а также несоответствия Товара по качеству, представитель Поставщика для участия в его приёмке не вызывается. Покупатель направляет претензии и иски, связанные с недостачами, а также в связи с выявленными дефектами Товара, непосредственно Поставщику.

4.9. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз определения качества Товара, проведенных Покупателем, дополнительные экспертизы и исследования Товара проводятся за счет Поставщика.

Поставщик не позднее 20 (двадцати)календарных дней с момента рассмотрения Претензии обязан за свой счет произвести:

- в случае обнаружения недопоставки товара – допоставку товара,

- в случае обнаружения нарушений ассортимента, комплектности или наименования товара - замену на товар необходимого ассортимента, комплектности и наименования,

- в случае обнаружения внешних (видимых)недостатков товара по качеству – замену товара, при согласии Покупателя на такую замену, либо осуществить возврат денежных средств за некачественный товар в срок, установленный в п.4.11 Договора;

- в случае обнаружения скрытых производственных дефектов в Товаре - осуществить замену на товар надлежащего качества, при согласии Покупателя на такую замену, либо осуществить возврат денежных средств за некачественный товар в срок, установленный в п.4.11 Договора;

4.11. При отсутствии на складе Товара для замены, либо отсутствии согласия Покупателя на осуществление замены, Поставщик обязан, не позднее 5 (пяти)календарных дней со дня рассмотрения Претензии, вернуть Покупателю сумму, уплаченную Покупателем за товар ненадлежащего качества со скрытыми производственными дефектами.

4.12. Покупатель в течение 14 (четырнадцати)календарных дней с момента получения товара ненадлежащего качества с внешними (видимыми)дефектами либо излишне укомплектованного товара, либо товара, отличающегося от заявленного в Спецификации, должен направить его в адрес Поставщика при установлении Поставщиком требования о возврате таких товаров.

4.13. Покупатель в течение 14 (четырнадцати)календарных дней с момента обнаружения скрытых производственных дефектов Товара, должен направить его в адрес Поставщика при установлении Поставщиком требования о возврате таких товаров.

4.14. Поставщик обязан рассмотреть Претензии Покупателя в течение 5 (пяти)календарных дней.

4.15. Транспортные расходы при возврате Покупателем Товара, отличающегося от указанного в Спецификации к Договору, либо излишне укомплектованного Товара, либо Товара ненадлежащего качества с внешними (видимыми)или скрытыми дефектами - несет Поставщик.

4.16. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего установленным требованиям качества (комплектности).

4.17. Покупатель вправе запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.18. Поставщик обязан представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.19. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг)при наличии документов, указанных в п.п. 2.3;п.п 4.4 Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Покупатель обязан подписать Товарную накладную (либо УПД)в 2 (двух)экземплярах и направить один экземпляр Поставщику в течение 14 (четырнадцати)календарных дней с даты подписания.

5. Упаковка

5.1. Упаковка Товаров, поставляемых в рамках Договора, должна обеспечивать их сохранность во время перевозки с учетом возможных погрузо-разгрузочных работ во время перевозки, а также при хранении Товара в обычных условиях.

5.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке и характеру поставляемых Товаров, а также удовлетворять требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6. Качество Товаров и гарантийные условия

6.1. Поставщик гарантирует, что:

6.1.1. Качество Товаров, поставляемых в рамках Договора, будет соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям страны происхождения Товара и сертификату фирмы изготовителя, отвечать стандартам качества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.2. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

6.1.3. К Покупателю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации

6.1.4. В отношении Товара, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, будут представлены соответствующие сертификаты.

6.2. Если гарантийный срок на Товар установлен, он удостоверяется выдачей Поставщиков гарантийного талона (сертификата)или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.3. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

7.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (ред.02.08.2019) «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Покупателем, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. n 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» размеры неустойки (штрафа, пени)определяются в следующем порядке:

7.2.1. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств)в размере 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора (в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей).

7.2.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.2.8. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств по оплате Цены Контракта. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 5 (пяти)календарных дней с момента получения. При несоблюдении указанного срока или недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Коми в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если данное неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение и других стихийных явлений природы, а также войны, чрезвычайного положения, забастовки, блокады, др.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с вышеуказанными обстоятельствами, немедленно в письменной форме должна известить об этом другую Сторону. Свидетельство Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного государственного органа будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.

Антикоррупционная оговорка

Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг)и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 9.1. настоящего Соглашения действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10. Прочие условия

10.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части взаиморасчетов- до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения обязательств сторон, в части взаиморасчетов, в том числе обязанности уплатить неустойку за нарушение обязательств.

10.4. Поставщик соответствует требованиям, установленным ст. 31 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

10.5. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст.95, ст. 112 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных ст. 95 ФЗ-44 от 05.04.2013 г., в т.ч. по решению суда, по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа Стороны от Исполнения Договора с обязательным уведомлением второй стороны не менее, чем за две недели до даты расторжения.

10.7. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

10.8. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия она обязана в течение 10 (десяти)рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Смена банковских реквизитов, указанных в Договоре, производится путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.9. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 10 Договора, или путём предоставления оригинала с последующей подписью получателя. В случае направления уведомлений посредством почты или курьерской службы, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или накладной.

10.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.11. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительно лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

________________/________________ /

«___»_________________2025 г.

Поставщик

Директор

________________/ ______________ /

«___»_________________2025 г.

Приложение №1

к договору ______ от « ».08.2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству поставляемого товара:

- Остаточный срок годности товаров на момент поставки по настоящему Контракту должен составлять не менее 5,5 месяцев от гарантийного срока годности, указанного в инструкции по применению.

- Качество и комплектность Товара должно соответствовать стандартам и санитарным требованиям, применяемым на территории Российской Федерации к аналогичным Товарам.

- Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Условия поставки товара: Поставка Товара должна осуществляться транспортом Поставщика и за его счет, при поставке должны быть представлены документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром, сертификаты соответствия (на каждое наименование товара в партии поставки). Весь Товар должен быть упакован в тару, соответствующую государственным стандартам и техническим условиям, исключающую повреждение Товара при транспортировке и хранении.

- Посмотреть таблицу с данными

«___»_________________2025 г. «___»_________________2025 г.