Тендер - Поставка химической продукции №311100701

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Форма_Договора_поставки_без_согласованного_объема_.doc
• Документация_ТО_25_00237.docx
• ТЗ_химическая_продукция.docx

x

Техническое задание

на поставку химической продукции

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Спецификация

Приложение №1

к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ТО-__________

г. Москва «__» ________2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ» (ООО «РУ КМЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ___ на _______________________________________, с одной стороны, и

__________________________________________________ (_________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующе___ на основании Устава, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые в дальнейшем, соответственно, как «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий Договор поставки № ТО-__________________ от «___» _________ г. (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставлять Заказчику Продукцию технического назначения (далее – Продукция) согласно Протоколу цен, оформленному в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать поставленную Продукцию в порядке и в сроки, установленные Договором.

Поставщик обязан поставить Продукцию надлежащего качества, предоставляя при необходимости сертификаты качества, в комплектации, позволяющей применять их по назначению.

Ассортимент, количество и комплектность Продукции, а также сроки поставки, способ доставки, и иные условия указываются Заказчиком в Заказах на поставку Продукции (далее – Заказах), оформляемых в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, и согласовываются Поставщиков в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора.

Поставщик гарантирует, что поставляемая в соответствии с условиями настоящего Договора Продукция принадлежит ему на праве собственности, не заложена, в споре или под арестом не состоит, не обременена иными правами третьих лиц.

ТАРА И УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ
2.1. Продукция должна быть упакована обычным для такого вида Продукции способом, а при отсутствии такового – способом, обеспечивающим сохранность Продукции такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Используемая тара должна быть промаркирована с указанием на этикетках информации на русском языке, содержаться в чистом состоянии, быть в технически исправном состоянии, комплектной, без дефектов и механических повреждений соответствовать установленным размерам и весу.
2.2. Стоимость одноразовой тары включается в стоимость Продукции и Заказчиком отдельно не оплачивается.
2.3. Многооборотная тара является возвратной. Возврат порожней тары осуществляется по принципу равночисленного обмена, т.е. Поставщик (Заказчик) обязан возвратить Заказчику (Поставщику) такое же количество тары, какое было получено. Обязательство по возврату тары считается исполненным с момента ее вручения перевозчику для доставки Поставщику.
2.4. В случае недостаточного обеспечения тарой, являющейся собственностью Поставщика, допускается поставка Продукции в таре, являющейся собственностью Заказчика, с письменного согласия Заказчика. В случае дефицита тары, Поставщик, по письменному согласованию с Заказчиком, осуществляет поставки в альтернативной таре, соответствующей требованиям, изложенным в п.2.1. Договора, обеспечивающей полную сохранность Продукции.
2.5. Многооборотная тара подлежит возврату Стороне, ее предоставляющей, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Продукции.
2.6. Поставщик обязан возместить Заказчику расходы по возврату тары. Стоимость транспортных расходов определяется согласно тарифам перевозчика на момент перевозки и возмещается на основании документов, подтверждающих произведенные Заказчиком расходы на возврат тары.
2.7. Многооборотная тара предназначена только для поставки Продукции. Использование тары под сырье, отходы производства, мусор, для отправки третьим лицам, а также использование под другие цели не допускается, за исключением отгрузки тары с целью возврата в адрес Поставщика Продукции ненадлежащего качества, излишне поставленной или ошибочно поставленной Продукции.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТу РФ, ТУ, условиям Договора, Заказу, согласованной нормативной и технической документации (конструкторской документации, техническим условиям, техническим требованиям, техническим спецификациям), сертификату соответствия, образцам – эталонам, и дополнительно согласованным Сторонами качественным характеристикам.
3.2. Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии в части поставки Продукции ненадлежащего качества в течение 30 (тридцать) рабочих дней со даты передачи Продукции Заказчику, за исключением гарантийных обязательств Поставщика. Требования, вытекающие из гарантийных обязательств, подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.3. На поставляемую в соответствии с Договором и Заказом Продукцию Поставщик устанавливает гарантийный срок не менее срока, указанного заводом-изготовителем, с даты передачи Продукции Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (далее – УПД), если иной срок не установлен в технической или иной документации, прилагаемой к Продукции.
3.4. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Продукции.
3.5. При обнаружении дефектов Продукции при ее приемке, обработке, сборке, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик обязан уведомить Поставщика о выявлении дефектов путем направления претензии с приложением Акта о выявлении несоответствий с приложением подтверждающих фотоматериалов. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения. В случае отсутствия мотивированного возражения, претензия признается принятой Поставщиком и требования, изложенные в ней обязательными для исполнения сторонами. На основании требований, изложенных в претензии по выбору Заказчика, Поставщик обязан устранить дефекты/недостатки, заменить некачественную Продукцию либо возместить все расходы Заказчика, связанные с устранением причин недостатков Продукции (доработки продукции), в том числе транспортные расходы по замене/возврату/допоставке Продукции. Все расходы по возврату, замене, допоставке продукции несет Поставщик.
3.6. Гарантийный срок, установленный Договором, продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в Продукции недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Заказчиком об обнаружении недостатков.
3.7. Гарантийный срок на Продукцию, предоставленную Поставщиком взамен некачественной Продукции, равен установленному Договором гарантийному сроку на замененную Продукцию. Начало гарантийного срока на предоставленную взамен Продукцию, определяется моментом вручения этой продукции Заказчику.

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗА
4.1. Поставка Продукции осуществляется на основании Заказа. Заказчик направляет Поставщику Заявку на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Сторон по Договору.
4.2. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заказа, направляет Заказчику подписанную уполномоченным представителем Поставщика Заявку или уведомление о невозможности исполнения условий, указанных в Заявке.
В случае направления Поставщиком уведомления о невозможности исполнения условий, указанных в Заказе, Заказчик вправе по своему выбору закупить Продукцию у другого поставщика с правом на взыскание произведенных дополнительных расходов в виде разницы цен с Поставщика и/или отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без компенсации Подрядчику каких-либо убытков, в связи с таким расторжением.
Если в срок, указанный в настоящем пункте, Поставщик не направит подписанную уполномоченным представителем Поставщика Заявку или уведомление о невозможности исполнений условий, указанных в Заявке, то Заявка считается принятой Поставщиком на указанных в нем условиях.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Поставка Продукции производится в срок, указанный в Заказе. Поставщик имеет право с письменного согласия Заказчика произвести досрочную поставку Продукции.
5.2. Поставка Продукции может осуществляться путем отгрузки Продукции со склада Поставщика (выборки продукции), либо путем доставки Продукции Поставщиком на склад Заказчика, в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в Заказе.
5.2.1. При выборке Продукции, Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности Продукции к отгрузке по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон по Договору, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отгрузки.
5.2.1.1. Поставщик должен подготовить Продукцию к выборке и уведомить Заказчика о готовности Продукции к отгрузке по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон по Договору. Заказчик либо уполномоченный им представитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика обязан прибыть по адресу, указанному в Заказе, принять и вывезти Продукцию.
5.2.1.2. Погрузка продукции в транспорт Заказчика производится силами и за счет Поставщика.
5.2.1.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче Продукции в момент фактического вручения его Заказчику на складе Поставщика и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
5.2.2. В случае доставки Продукции Поставщиком на склад Заказчика, Поставщик предварительно письменно уведомляет Заказчика о точной дате и времени доставки Продукции, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты доставки, если в Заказе Стороны не согласовали иной срок.
5.2.2.1. Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи Продукции перевозчику для доставки Заказчику производятся силами и за счет Поставщика.
5.2.2.2 Продукция считается поставленной надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои обязательства полностью, в момент поставки Продукции на склад Заказчика и подписания Заказчиком сопровождающих Продукцию товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит к Заказчику в момент фактической передачи Продукции Заказчику и подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД.
5.4. С момента передачи, Продукция не считается находящейся в залоге у Поставщика, и Заказчик вправе отчуждать ее без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.
5.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Продукции;
- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.
В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;
- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей Договору.
Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Заказчиком, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленной Продукции, без промедления заменит поставленную Продукцию Продукцией надлежащего качества.
5.6. В случае поставки Продукции с нарушением условий настоящего Договора, требований действующих нормативно-правовых актов или иных обычно предъявляемых требований к комплектности Продукции такого вида, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Продукции;
- доукомплектования Продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.
Если Поставщик в установленный настоящим пунктом срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Продукции, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектной Продукции на комплектную;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Заказчиком, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленной Продукции, без промедления доукомплектует либо заменит их комплектными товарами.
5.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество Продукции либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественной Продукции или о доукомплектовании Продукции в установленный настоящим Договором срок, Заказчик вправе приобрести непоставленную Продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на их приобретение, а также взыскать с Поставщика убытки в полном объеме в связи с неисполнением Поставщиком обязательств, изложенных в настоящем пункте.
5.8. Заказчик вправе отказаться от оплаты Продукции ненадлежащего качества и некомплектной Продукции, а если такая Продукция оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Продукции либо ее замены.
5.9. В случае нарушения срока поставки более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе отказаться от принятия Продукции, поставка которой просрочена, уведомив об этом Поставщика. В таком случае, при предварительной оплате Продукции, Поставщик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней срок с даты получения претензии Заказчика вернуть сумму предварительной оплаты.

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Общая Цена Договора складывается из общей стоимости Продукции, поставляемой на основании Заказов Заказчика в рамках действия настоящего Договора. Максимальное значение цены договора не может превышать _________________________________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере 20%.
6.2. Цена за единицу Продукции согласовывается Сторонами в Протоколе цены (Приложение № 1 к Договору) в порядке, определенном настоящим Договором.
6.3. Оплата Продукции Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 (сто) % от стоимости Продукции по каждому Заказу, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Продукции Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на основании счета Поставщика. Стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты продукции в Заказе.
6.4. Стороны договорились, что к отношениям Сторон положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации применяться не будут.
6.5. Оплата за поставку Продукции осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора.
6.6. Обязанность Заказчика по оплате Продукции считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
7.1. Приёмка Продукции по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утверждённой Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. №П-6, «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утверждённой Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. №П-7.
7.2. Поставщик вместе с Продукцией передает Заказчику товарную накладную по форме Торг-12 или УПД, подтверждающие факт передачи Продукции, в двух экземплярах. При этом Поставщик указывает наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события, также оформленный документ должен содержать подписи лиц, указанных выше, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
7.3. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с Продукцией техническую документацию на нее, составленную на русском языке, а именно технические паспорта, сертификаты качества на Продукцию, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны и иную документацию, а также передать оформленные надлежащим образом счета-фактуры в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента доставки продукции на склад Заказчика либо выборки Продукции Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции, установленного в Заказе Заказчика, либо срока допоставки Продукции, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятых) % от суммы непоставленной/недопоставленной Продукции по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)% от стоимости непоставленной/недопоставленной Продукции в срок, а также убытки, возникшие в результате покупки данной продукции у альтернативного Поставщика.
8.2. В случае неисполнения Поставщиком обязанности, указанной в п. 7.3. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 30 (тридцати) % от стоимости Продукции по соответствующему Заказу.
8.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Продукции, указанной в п. 6.2. настоящего Договора, Поставщик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от неоплаченной в срок суммы.
8.4. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.
8.5. В случае невывоза бракованной продукции Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней, Заказчик предъявляет Поставщику расходы, связанные с ответственным хранением бракованной Продукции.
При возврате бракованной Продукции в адрес Поставщика силами Заказчика, расходы, связанные с возвратом бракованной Продукции, возмещаются Поставщиком Заказчику в полном объеме.
8.6. Неустойка, установленная настоящим разделом, взыскивается только после предъявления претензии виновной Стороне.
8.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Поставщик обязан уплатить Заказчику предусмотренные Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме убытки сверх неустойки.
8.8. Заказчик вправе произвести удержание суммы затрат Заказчика на устранение дефектов или замену Продукции Поставщика, а также за нарушение Поставщиком обязательств по Договору, из суммы кредиторской задолженности перед Поставщиком, предварительно уведомив Поставщика.
8.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, акты органов власти и иные подобные обстоятельства, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их наступления с приложением документа, подтверждающего наступление обстоятельств непреодолимой силы и выданного компетентным органом по месту нахождения Стороны, не исполнившей свои обязательства.
9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору при условии произведения взаиморасчетов, без возмещения убытков.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством РФ, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны договорились решать все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения или расторжения настоящего Договора, путем направления друг другу письменных претензий.
Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения сообщить другой Стороне результаты рассмотрения претензии. Претензия считается полученной с момента вручения адресату почтового отправления, но в любом случае не позднее 30 рабочих дней с момента регистрации почтового отправления.
11.2. В случае отсутствия ответа на претензию в установленный п. 11.1. настоящего Договора срок, либо при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии, либо в случае отсутствия исполнения признанной претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ответа на претензию, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд города Москвы.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством РФ не относятся к коммерческой тайне.
12.2. В связи с этим Стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или, в частности, какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.
12.3. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее 3 (трех) лет после его истечения/прекращения.
12.4. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна возместить реальный ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне, а также оплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый случай нарушения режима коммерческой тайны.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу и действует на отношения Сторон, возникшие с даты его подписания Сторонами.
13.2. Срок исполнения Договора до «____» _________ г.
13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика путем направления Поставщику соответствующего мотивированного уведомления за 15 (пятнадцать) календарных дней в следующих случаях:
13.3.1. В случае неоднократного нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
13.3.2. В случае просрочки поставки Продукции на срок более 5 (пяти) рабочих дней.
13.4. Независимо от наличия или отсутствия оснований для одностороннего расторжения Договора, предусмотренных пунктом 13.3. настоящего Договора, Заказчик в любом случае, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Поставщику соответствующего немотивированного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
13.5. Окончание срока действия Договора не прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки Продукции.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Любые изменения стоимости и видов поставляемой Продукции по настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
14.2. Любые исходящие от Сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том числе предложения Заказчика в адрес Поставщика поставить ту или иную Продукцию, не предусмотренные настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим настоящему Договору, а также письма, иным образом касающиеся изменения видов, цены или условий оплаты Продукции по настоящему Договору, рассматриваются сторонами исключительно в качестве предложений по заключению соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
14.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
14.4. Стороны договорились о том, что документы, подписанные уполномоченным представителем Стороны и скрепленные ее печатью, переданные другой Стороне посредством электронной связи, имеют для Стороны юридическую силу до получения оригиналов данных документов. Оригиналы переданных по электронной связи документов должны быть переданы стороной, их направившей, другой Стороне не позднее 10 (десяти) дней с даты направления документов по электронной почте:
- путем направления заказным письмом Почтой России или службой курьерской доставки;
- путем непосредственной передачи документации ответственному представителю Стороны вместе с сопроводительным письмом, содержащим перечень передаваемой документации и регистрационный номер настоящего Договора.
14.5. В случае изменения адреса (ов) и/или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить другую Сторону не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения адреса (ов) и/или банковских реквизитов.
14.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
14.7 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
Приложение № 1 – Форма Протокола цены.
Приложение № 2 - Форма Заказа на поставку Продукции.
Приложение № 3 – Соглашение об электронном документообороте.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ТО-__________

от «____» __________ 2025-___ г.

Протокол цены

- Посмотреть таблицу с данными

Фактическое количество приобретаемой Продукции будет определяться в соответствии с акцептованными Поставщиком Заказами (Приложение № 2).

Поставка Продукции осуществляется за счет и силами Поставщика. Передача продукции от Поставщика к Заказчику осуществляется на складе Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 2 (заезд со стороны ул. Газгольдерная, дом 6).

Срок поставки: ________________________________________________________.

Оплата продукции Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере ___________________ % от стоимости Продукции по каждому Заказу, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Продукции Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № ТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «____» __________ 2025 г.

Форма

Заказа на поставку Продукции № _____ от «___» ______________20___г.

Поставщик: _____________________________________

Заказчик: _____________________________________

Основание: Договор поставки № __________ от «____»______________20___ г.

Условие Оплаты: _____________________________

Способ доставки Продукции: _____________________

Стоимость доставки Продукции до склада Заказчика включена в стоимость Продукции/не включена в стоимость.

Комментарий:__________________

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований ___, на сумму _____________ руб.___ коп.

Сумма прописью: _ __________________________ в том числе НДС 20%______________.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована Сторонами:

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки № ТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «____» __________ 2025 г.

Соглашение об электронном документообороте

г. Москва «__» _________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное управление КМЗ» (ООО «РУ КМЗ» в лице ______________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ______________________________ (____________________) в лице __________________________, действующего на основании _______________________, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Термины и определения.

1.1.В настоящем соглашении используются следующие термины и определения:

«Электронный документооборот» (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

«Электронный документ» (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в программах системы «Контур.Диадок»/____________________. Электронный документ может быть формализованным (т.е. составленным в таком виде, который позволяет с помощью программных средств распознавать его содержимое) и неформализованным (распознавание содержимого которого возможно только с участием человека (скан-образ, текстовый файл и т.п.)).

«Электронная подпись» (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

«Усиленная квалифицированная ЭП» (УКЭП) – вид усиленной электронной подписи, которая соответствует признакам:

- ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром;

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия установленным требованиям.

«Оператор ЭДО» (Оператор) – российская организация, соответствующая требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО между Сторонами. В рамках настоящего Соглашения Оператором ЭДО является АО «ПФ» «СКБ Контур» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7)/_______________________________.

«Уполномоченное лицо» - лицо, наделенное правом подписи документов в соответствии с уставом организации либо действующее по доверенности на основании положений законодательства Российской Федерации или учредительных документов организации.

«Направляющая Сторона» – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

«Получающая Сторона» – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

2.Предмет соглашения.

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих обязательств по всем заключенным между Сторонами договорам, а также по всем договорам, которые будут заключены в будущем.

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть подписаны УКЭП уполномоченного лица.

2.3. Стороны соглашаются получать электронные документы, являющиеся аналогами любых видов документов на бумажном носителе, которые Стороны составляют и оформляют в рамках отношений по Соглашению.

2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу применения электронного документооборота.

2.5. Стороны для организации ЭДО используют УКЭП, что предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.6. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением УКЭП, установленным Минфином России.

2.7. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, в соответствии с условиями заключенных между Сторонами договоров.

3. Признание электронных документов равнозначными документам на бумажном носителе

3.1. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к исполнению и учету в качестве документа, выражающего содержание сделки, совершенной в письменной форме, первичного учетного документа, документа, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при оформлении фактов хозяйственной жизни, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

3.2. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа Получающей Стороной может являться, в том числе, ее УКЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного Направляющей Стороной.

3.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

3.4. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках любых обязательств между Сторонами, в том числе путем составления на бумажном носителе одного документа, подписанного Сторонами, или путем обмена письмами, телеграммами, использования электронной почты.

4. Взаимодействие с удостоверяющим центром и оператором

4.1. Стороны не позднее 15 (пятнадцати) дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты УКЭП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия Соглашения.

4.2. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами УКЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) удостоверяющего центра. По данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами удостоверяющего центра, в котором была выпущена УКЭП.

4.3. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в обмене ЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в обмене ЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.

5. Порядок обмена электронными документами через Оператора.

5.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ЭДО, подписывает его УКЭП уполномоченного лица, упаковывает в транспортный контейнер (если применимо) и отправляет через Оператора Получающей Стороне.

5.2. Направляющая Сторона при получении Подтверждения даты получения проверяет действительность сертификата УКЭП и сохраняет его в системе ЭДО.

5.3. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.

5.4. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата УКЭП и сохраняет Документ в системе ЭДО.

5.5. Одновременно Получающая Сторона не позднее следующего рабочего дня формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, подписывает ее УКЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.

5.6. Направляющая Сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата УКЭП и сохраняет его в системе ЭДО.

5.7. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может в срок, определенный в зависимости от содержания Документа, в оферте Направляющей Стороны, в законе или ином правовом акте, либо в договоре между Сторонами, к которому относится Документ, для заключения договора (соглашения), приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), передачи имущественных прав, совершить одно из следующих действий: (1) Сформировать ответный Документ, подписать его УКЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа; (2) При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его УКЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.

5.8. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата УКЭП и сохраняет их в системе ЭДО.

5.9. После направления Получающей стороной УОУ дальнейшее урегулирование разногласий, в

озникших при подписании Документа, осуществляется Сторонами в порядке и на условиях, определенных законодательством или в соответствующем договоре между ними и настоящим Соглашением не регулируется.

5.10. После урегулирования разногласий Направляющая Сторона не позднее одного рабочего дня вносит исправления в данные Документа и повторяет действия.

6. Порядок прямого обмена неформализованными документами.

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ЭДО, подписывает его УКЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны.

6.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата УКЭП и сохраняет Документ в системе ЭДО.

6.3. Получающая Сторона, ознакомившись с документом, может в срок, определенный в зависимости от содержания Документа, в оферте Направляющей Стороны, в законе или ином правовом акте, либо в договоре между Сторонами, к которому относится Документ, для заключения договора (соглашения), приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), передачи имущественных прав, совершить одно из следующих действий: (1) Подписать Документ УКЭП и отправить Направляющей Стороне – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа; (2) При несогласии с содержанием Документа – сформировать Акт разногласий, указав причину несогласия, подписать его УКЭП и отправить Направляющей Стороне.

6.4. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо Акт разногласий, проверяет действительность сертификата УКЭП и сохраняет их в системе ЭДО.

6.5. После направления Получающей стороной Акта разногласий дальнейшее урегулирование разногласий, возникших при подписании Документа, осуществляется Сторонами в порядке и на условиях, определенных законодательством или в соответствующем договоре между ними и настоящим Соглашением, не регулируется.

6.6. После урегулирования разногласий Направляющая Сторона не позднее одного рабочего дня вносит исправления в данные Документа и повторяет действия.

6.7. В системе ЭДО Стороны могут инициировать аннулирование документов, направив соответствующий запрос в карточке ранее отправленного документы, подписанный УКЭП.

7.Прочие условия.

7.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени Получающей Стороны с производственным календарем РФ, Получающая Сторона обязана направить извещение о получении Документа в электронном виде в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего времени Получающей Стороны.

7.2. В случае если Направляющая Сторона не получила от Получающей Стороны и/или Оператора Получающей Стороны, а равно если Оператор Получающей Стороны не получил от Получающей Стороны, извещение о получении Документа от Направляющей Стороны и/или Оператора Направляющей Стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

7.3. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, без оформления каких-либо дополнительных соглашений.

7.4. Установление настоящего порядка электронного документооборота не препятствует совершению сделки, выставлению счета-фактуры, оформлению первичного учетного документа на бумажном носителе. При оформлении документа на бумажном носителе, повторное (дублирующее) направление того же Документа в электронном виде не производится.

8. Разрешение споров.

8.1. УКЭП, которой подписан Документ, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

8.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью УКЭП определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом удостоверяющего центра, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.

8.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным судом города Москвы.

9. Действие соглашения и порядок его изменения.

9.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 (пять) лет. Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата УКЭП, выданного УЦ.

9.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.

9.3. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и приложений к нему заключаются в том же порядке, что и настоящее Соглашение.

- Посмотреть таблицу с даннымиx

Документация о проведении

запроса предложений

на поставку химической продукции

2025

г. Москва

Раздел 1. Информационная карта запроса предложений

Настоящая Информационная карта содержит данные о проведении Запроса предложений.

В случае противоречия между положениями Информационной карты и другими пунктами Документации Информационная карта имеет приоритет.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2 Общая часть

1. Правовая основа закупки

1.1. Настоящая закупочная документация, а также факт приема Заказчиком предложения на участие в запросе предложения, подготовленного в соответствии с требованиями закупочной документации, ни при каких обстоятельствах не могут истолковываться как намерение или обязательство заказчика, выраженное или подразумеваемое, заключить договор. Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями по предмету запроса предложений на любом этапе проведения запроса предложений.

1.2. Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с получением извещения и/или закупочной документации, подготовкой и подачей предложения. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов запроса предложений.

1.3. Настоящее извещение не является извещением о проведении торгов (конкурса, аукциона) в соответствии со статьями 447–449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057–1061 части второй и главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. по итогам запроса предложений у заказчика возникает право, но не обязательство по заключению договора с победителем.

2. Общие требования к участникам

2.1. В Запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее Закупочную документацию (далее – Документация) в установленном порядке.

3. Общий порядок проведения Запроса предложений

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

3.1. Подготовка Участниками Предложений и разъяснение Заказчиком положений Документации (по мере необходимости).

3.2. Подача Участниками Предложений в соответствии с регламентом ЭТП.

3.3. Процедура открытия доступа к Предложениям Участников.

3.4. Оценка и сопоставление Предложений (Заказчик получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет оценку Участников и поступивших Предложений Участников, проводит процедуру снижения стоимости предложений с Участниками (при необходимости), а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления контрагента, способного обеспечить исполнение обязательств по договору в соответствии с предметом Запроса предложений).

3.5. Принятие решения о результатах Запроса предложений.

3.6. Уведомление Участников об итогах Запроса предложений.

4. Права и обязанности Заказчика и Участников

4.1. Заказчик принимает к рассмотрению все представленные в срок Предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Документации.

4.2. Лица, получившие информацию и документы (которые не публикуются в открытом доступе) в ходе проведения закупки, должны обращаться с ней как с конфиденциальной и не имеют права разглашать указанную информацию и распространять документы в адрес третьих лиц без получения на это предварительного согласия Заказчика.

4.3. Участник обязан изучить все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в Документации. Все условия, содержащиеся в настоящей Документации, рассматриваются как принятые Участником, подающим Предложение. Предполагается, что участник на основании Документации получил всю необходимую информацию для подготовки и подачи своего Предложения.

4.4. Участнику до подачи Предложения необходимо иметь полную и достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки Предложения надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по Договору и не могут служить основанием для изменения цены его Предложения.

4.5. Заказчик в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Закупочную документацию.

4.6. В случае внесения изменений в Закупочную документацию, срок подачи заявок на участие в такой процедуре закупки должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 3 (трех) рабочих дней.

4.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою Заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Организатором до истечения срока подачи заявок. В случае изменения Заявки, датой подачи Заявки на участие в закупке считается дата подачи последних изменений.

4.8. На любом этапе проведения закупки после окончания срока подачи заявок Участников закупки может быть проведена процедура Переторжки. В рамках проведения процедуры Переторжки Участникам закупки предоставляется возможность повысить предпочтительность заявок путем снижения их первоначальной цены при условии сохранения других существенных условий Заявки Участника закупки без изменений, либо улучшить иные условия заявки, являющиеся критерием оценки.

4.9. По результатам проведения процедуры Переторжки Участниками закупки предоставляются обновленные Заявки. Участники закупки, приглашенные к участию в процедуре Переторжки, вправе не участвовать в ней, в этом случае их Заявки остаются действительными с ранее объявленной ценой.

4.10. Рассмотрение Заявок на участие в закупке и участников процедуры закупки, подавших заявки, на соответствие требованиям, установленным в Документации о закупке, оценка и сопоставление Заявок на участие в закупке, подведение итогов закупки осуществляется Комиссией по закупкам не позднее, чем в 20-ти дневный срок после даты окончания подачи Заявок на закупку.

4.11. При наличии нескольких равнозначных Заявок на закупку лучшей признается та, которая поступила ранее других Заявок.

4.12. Если при проведении конкурентной закупки была получена единственная Заявка, то по решению Комиссии по закупкам:

- Участник закупки, представивший данную Заявку, определяется в качестве победителя закупки при условии соответствия его Заявки установленным документацией о закупке требованиям;

- конкурентная закупка признается несостоявшейся.

4.13. В случае, если по результатам проведения конкурентной закупки не поступило ни одной Заявки на закупку или все поступившие Заявки на закупку признаны несоответствующими требованиям Документации о закупке или ни один из претендентов не допущен к участию в закупке, закупка признается несостоявшейся.

5. Общие требования к предложению участника закупки

5.1. Все документы в составе предложения участника на участие в закупке должны быть представлены в электронном виде. Не допускается представление одного сканированного файла, содержащего несколько документов. Каждому файлу должно быть присвоено наименование документа.

6. Порядок оформления заявки

6.1. Все документы, входящие в состав заявки составляются на русском языке.

6.2. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

6.3. Сведения, которые содержатся в заявки Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

6.4. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

6.5. Все суммы денежных средств в заявке и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением тех случаев, когда российский рубль не является валютой договора в соответствии с законодательством. К заявке могут быть приложены документы, выданные Участнику третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

7. Состав Заявки

7.1. Участник предоставляет Заявку на участие в запросе предложений (Форма № 1). Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в тексте Заявки на участие в запросе предложений, однако в любом случае этот срок не должен быть менее срока, указанного в Информационной карте. Предложение, имеющее более короткий срок действия, может быть отклонено Заказчиком, как не отвечающее условиям Запроса предложений.

7.2. Коммерческое предложение (Форма №2).

Расценки, указываемые в Форме № 2, являются окончательными, формируются с учетом всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации.

7.3. Техническое предложение.

7.4. Иные документы и информацию, подтверждающие соответствие требованиям Участника, а также документы, подтверждающие правоспособность Участника, предоставляемые в соответствии с Информационной карты запроса предложений.

Раздел 3 Формы для заполнения участниками закупки

Форма 1 Заявка на участие в запросе предложений

Заявка на участие в запросе предложений

___________________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника)

Зарегистрированное__________________________________________________________________

(орган, зарегистрировавший организацию – Участника)

ОГРН________________________________________, ИНН _________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Изучив Закупочную документацию на участие в запросе предложения № _______________ от «___» __________ по предмету: _________________________, и принимая установленные в нем требования и условия, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном Запросе предложений.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями Закупочной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Настоящим документом подтверждаем, что против ________________________ (наименование организации Участника) не возбужденно дело о несостоятельности (банкротстве), не проводится процедура ликвидации, на имущество не наложен арест и хозяйственная деятельность не приостановлена. Мы не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи предложения.

В случае, если наше Предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать Договор с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (выбрать) по предмету: ___________________________ в соответствии с установленными требованиями и принятыми Заказчиком условиями нашего Предложения.

Подтверждаем также готовность начать исполнение обязательств с нашей стороны по гарантийному письму со стороны Заказчика.

Мы признаем, что Вы не обязаны принимать наше предложение или вообще какое-либо предложение, полученное Вами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ___________________ (Ф.И.О., телефон, e-mail работника организации – Участника)

Настоящее предложение действует в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока приема Предложений.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 2 Коммерческое предложение

Коммерческое предложение

Ознакомившись с Закупочной документацией на участие в Запросе предложений №_____________ по предмету _________________________________, и принимая установленные в нем требования, мы, нижеподписавшиеся, заявляем стоимость нашего Предложения в размере ________________________________ (указать цену цифрами и прописью) без учета НДС.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части Закупочной документации, влияющими на стоимость Предложения. Стоимость, указанная в нашем Предложении, включает в себя стоимость (указывается все, что включено в стоимость предложения) и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ/услуг, входящих в стоимость товаров (работ, услуг) (выбрать) по предмету Запроса предложений, данные работы/услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с технической частью Закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Срок действия коммерческого предложения____________ дней.

Контактные данные поставщика (ФИО, тел., e-mail, должность)__________

Расчет цены Предложения приведен в ___________________(Прилагается расчет цены, допускается отдельным файлом)

1. Условия оплаты: ________________________________________________________

2. Сроки выполнения обязательств: с ________________по _________________

Поставка: _________________________________________________________________

Условия поставки _____________________________ (условие может быть отменено)

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /