Тендер - Поставка химических средств для водоподготовки и обработки воды в бассейне №270162449

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 173-а, здание литер Б
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.04.2024 по 12.04.2024Место предоставления документации:Извещение и (или) документация о закупке и проект договора публикуется на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки, указанном в пункте 1.8. настоящего извещенияПорядок предоставления документации:Извещение и (или) документация о закупке и проект договора доступны для ознакомления, скачивания, копирования на сайтах www.zakupki.gov.ru, электронной торговой площадки, указанной в пункте 1.8. настоящего извещения без взимания платыОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора_на_поставку_химии_для_бассейнов_2024

ДОГОВОР № ____

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов» (сокращенное наименование – ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Трофимовой Ольги Игоревны, действующего(ей) на основании приказа от 20.02.2024 № 7 и Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о закупке товаров работ услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на основании протокола _____________________________________ от _______________________ г. № ___________________, заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику химические средства для водоподготовки и обработки воды в бассейне (далее – Товар) по наименованию, количеству и характеристикам согласно Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется двумя партиями в течение срока, указанного в пункте 4.2. договора.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках договора, является свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.4. Место поставки Товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 173-а, здание литер Б.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных договором.

2.2. Цена договора составляет _____________ (___________________) рублей ___ копеек, НДС не применяется или в том числе НДС _______ % – _______ (__________) рублей ___ копейки (далее – цена договора).

Аванс не предусмотрен.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с упаковкой, доставкой, разгрузкой Товара, с оформлением всех необходимых документов на товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые Поставщик обязан уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата Товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в договоре, в следующем порядке:

Заказчик оплачивает фактически поставленную партию Товара надлежащего качества, соответствующего условиям договора, в течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания Заказчиком без замечаний товарных накладных по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа».

2.6. Датой (днем) оплаты Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора.

3.1.3. Направить Товар на экспертизу, с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.4. Не принимать Товар ненадлежащего качества, несоответствующий условиям договора.

3.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.6. Не принимать Товар и не оплачивать его, если он поставлен с нарушением сроков, оговоренных в договоре.

3.1.7. По согласованию с Поставщиком изменить сроки исполнения обязательств по договору, но не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар надлежащего качества, соответствующий условиям договора, в порядке, объеме и сроки, установленные договором.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустоек (штрафов, пени), предусмотренных договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, в случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора.

3.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

3.2.5. Назначить с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Поставщика ________________. В информации указывается должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа».

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара надлежащего качества, соответствующего условиям договора, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, предусмотренный договором, в объеме, порядке и сроки, установленные договором.

3.4.2. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдением температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.4.3. Доставить Товар своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 12 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, соответствующий условиям договора, по наименованию, в количестве и ассортименте согласно Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к договору).

По требованию Заказчика за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.4.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 1(один) день с момента получения запроса Заказчика.

3.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 7 (семи) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.4.6. Назначить с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с пометкой «Для инженера ХТС Анипова В.Ф.» или на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В информации указывается должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу, указанному в разделе 1 настоящего Договора, путем его доставки, отгрузки и передачи уполномоченному Заказчиком лицу.

4.2. Срок поставки Товара: общий срок поставки товара с момента заключения договора по 31.10.2024 г. Поставка товара осуществляется двумя партиями в объеме и сроки, установленные в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к договору).

4.3. Поставщик не позднее чем за 1 (один) рабочий день до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 1302) или на адрес электронной почты Заказчика.

4.4. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут. (по местному времени Заказчика).

4.5. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, относящиеся к товару, указанные в разделе 12 договора. В случае, если документы не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.6. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком без замечаний товарных накладных по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа».

4.7. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки Товара и подписания Заказчиком без замечаний товарных накладных по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа».

4.8. Досрочная поставка товара, в объеме, превышающем, объем партии товара, не допускается.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара в соответствии с пунктом 1.4. договора.

5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа», а также документы, указанные в разделе 12 договора.

5.3. Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по наименованию, количеству, качеству изложенным в договоре и Спецификации, и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа» в течение 3-х рабочих дней либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.4. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию.

5.5. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.7. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.7.1. Заказчиком или приемочной комиссией Заказчика и в присутствии представителя Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар в соответствии с разделом 12 договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин и других внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.7.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации на поставку товара.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента, страны происхождения, поставленного Товара, указанного в Спецификации на поставку товара, с фактическим наименованием, ассортиментом, страной происхождения, содержащимися в сопроводительных документах.

Заказчик не принимает к поставке Товар, в случаях:

не соответствия условиям договора по наименованию, ассортименту и (или) стране происхождения;

указания в товарной(ых) накладной(ых) по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа» наименования, единицы измерения, цены Товара не соответствующих Спецификации.

5.7.3. Каждая партия Товара должна быть поставлена в полном объеме.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от приемки товара, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к товару.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем объем партии Товара, Заказчик немедленно извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее одного дня с момента извещения Поставщика.

5.7.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

5.7.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, заменить Товаром надлежащего качества.

Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в случае:

несоответствия товара условиям договора;

признания товара недоброкачественным;

иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории Российской Федерации.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки-сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.7.6. Если ненадлежащее качество поставленного по договору Товара обнаружено после приемки на этапах хранения или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в договоре. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее одного рабочего дня, следующего за днем уведомления.

После подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества в срок, согласованный с Заказчиком.

5.7.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный по договору Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к данному товару.

5.8. Ненадлежащее качество поставленного по договору Товара может быть подтверждено экспертизой.

5.9. Приемка и оформление результатов приемки поставленного по договору Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, которые указаны в настоящем разделе договора.

5.10. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 «универсального передаточного документа» Заказчиком), несет Поставщик.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обеспечивает исполнение договора предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Независимая гарантия предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установленной постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», должна соответствовать установленным Правительством РФ дополнительным требованиям к независимой гарантии и требованиям, установленным извещением о закупке, являющейся предметом договора.

Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) самостоятельно.

6.2. Срок обеспечения исполнения договора не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением о проведении закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства.

6.3. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 90 копеек.

6.4. Если Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной извещением, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) по своему выбору предоставляет:

информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора установлено извещением о проведении закупки);

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке, в пункте 6.3. настоящего договора, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч сто девяносто восемь) рублей 85 копеек. В указанном случае пункт 6.3. договора не применяется.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее - реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке.

6.5. Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора, возвращается Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором.

6.6. Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафов, пеней, предусмотренных договором, предъявленных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) своих обязательств по договору, включая просрочку исполнения обязательств, односторонний отказ Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) от исполнения договора, односторонний отказ Заказчика от исполнения договора (когда такой отказ вызван неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств по договору).

6.7. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком во внесудебном порядке в размере неустойки (штрафов, пени) в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком), включая просрочку исполнения обязательств, односторонний отказ Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) от исполнения договора, односторонний отказ Заказчика от исполнения договора (когда такой отказ вызван неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств по договору).

6.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора:

государственное автономное учреждение Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов».

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора «поставка химических средств для бассейна»

Извещение № _________________

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 / КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Название банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов Свердловской области (ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»)

Лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.9. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня уведомления его Заказчиком о необходимости предоставить новое обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 6.10. настоящего раздела договора.

В случае нарушения поставщиком срока предоставления нового обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе начислить неустойку в виде штрафа в порядке и размере, определённом разделом 7 настоящего договора.

6.10. В случае частичного исполнения договора Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

6.10.1. Условия предоставления обеспечение исполнения договора, взамен ранее предоставленного:

Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) предоставляет новое обеспечение исполнения договора в размере, уменьшенном пропорционально размеру исполненных обязательств по договору и письменно уведомляет об этом Заказчика;

способ обеспечения исполнения договора может быть изменен только в случае, если при заключении договора обеспечение исполнения договора было предоставлено путем внесения денежных средств.

6.10.2. Обеспечение исполнения договора, предоставленное при заключении договора путем внесения денежных средств, возвращается Заказчиком после предоставления Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) нового обеспечения исполнения договора.

6.10.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего раздела договора.

Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и положениями настоящего раздела договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения Заказчиком обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства устанавливается штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), убытков.

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения Исполнителем обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) уплачивает Заказчику штраф в размере 1 процент цены этапа исполнения договора, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей 00 копеек. Для целей исполнения договора под этапом исполнения понимается поставка партии товара. Цена этапа исполнения договора определяется стоимостью партии товара.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени), убытков и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) об удовлетворении данных требований:

7.4.1. Удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

из денежных средств, перечисленных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков.

7.4.2. Предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту.

7.4.3. Взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.4.4. Удержать сумму причиненных убытков одним из следующих способов:

из денежных средств, перечисленных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму причиненных убытков.

7.4.5. Взыскать убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), убытки, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения письма, уведомления, претензии и т.п. и направления ответа на них не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения Стороной. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в договоре, необходимо указывать конкретные электронные адреса для направления ответа, с обязательным уведомлением Стороны в случае ситуации утраты контроля над электронным адресом.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), Положением о закупке ГАУ «Областной Центр реабилитации инвалидов» и настоящим договором. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

10.1.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии непревышения 30% объема продукции по соответствующей позиции лота;

10.1.2. срок исполнения отдельного этапа исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

10.1.3. цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

10.1.4. цену договора:

путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества, качества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

в случаях, предусмотренных в подпунктах 10.1.1., 10.1.3. настоящего пункта;

10.1.5. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения Заказчиком и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) соглашения об изменении условий договора, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

10.1.6. Допускается изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг, по договору, подлежащему оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.1.7. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

10.2. Изменения условий договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа, в том числе внесудебного одностороннего отказа (далее – односторонний отказ) Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящего раздела договора.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае существенного нарушения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий исполнения договора, а также в иных случаях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

Под существенным нарушением для целей исполнения договора понимается длительное (более чем на 5 рабочих дней) нарушение срока исполнения договора, неоднократное (два и более раза) нарушение установленных договором условий (порядка) исполнения договора.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работы, оказываемые услуги) не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам);

при определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (выполняемых работах, оказываемых услугах) требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке к участникам закупки и (или) поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам), что позволило ему стать Победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

10.6. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым со дня надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.8. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

В случае расторжения договора по соглашению Сторон Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему договору, а Заказчик оплачивает расходы Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) за фактически исполненные обязательства по настоящему договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует
по 31 декабря 2024 г., а в части исполнения обязательств по оплате, до полного их исполнения.

12. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

12.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

12.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки, влажности в соответствии с требованиями, установленными изготовителем товаров и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

12.3. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым договором требованиям.

12.4. Поставляемый Товар должен быть: качественным, новым (не был в употреблении, в ремонте, не производились его восстановление, замена составных частей, в том числе восстановление потребительских свойств), не иметь механических повреждений и соответствовать требованиям, установленным настоящим договором, упаковка товара не должна иметь повреждений.

12.5. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

12.5.1. надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая документы подтверждающие качество Товара (соответствие товара требованиям нормативных документов): сертификат или декларацию соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации); документацию производителя, а также иные, необходимые для данного вида товаров, документы на русском языке (руководство (инструкцию) по эксплуатации, технический паспорт, схему сборки), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае, если Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в национальной российской системе ГОСТ Р, а также по действующим техническим регламентам Таможенного Союза, Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию отказного письма по сертификации, выданного аккредитованным органом.

12.5.2. счет, счет-фактуру, товарные накладные по форме ТОРГ-12 «универсальный передаточный документ».

12.6. При выявлении недостатков (несоответствий) Товара Заказчик письменно извещает об этом Поставщика. Исполнитель за свой счет производит замену некачественного Товара, в том числе несет все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества. Замена Товара осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные с Заказчиком. Приемка Товара осуществляется в соответствии с разделом 5 договора. Исчисление гарантийного срока на Товар, замена которого произведена Поставщиком начинается с даты приемки этого Товара Заказчиком.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме по адресам электронной почты, указанным в договоре, не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течении 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течении 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

13.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Исполнителя, Заказчика. Дополнительные соглашения к договору могут заключаться аналогичным способом.

14.2. В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитов, лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Стороны договора, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 (семи) дней, с даты такого изменения.

14.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), за исключением случаев, если новый Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) является правопреемником Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.5. Информация, документы, составленные в ходе исполнения договора, подписанные квалифицированной электронной подписью и направленные Сторонами с использованием системы электронного документооборота Контур.Диадок имеют равную юридическую силу с документами, изготовленными на бумажном носителе и подписанными собственноручной подписью.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. К договору прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара.

15. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору от___________________ № ________

Спецификация на поставку товара*

1. Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики, количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется в соответствии с предложением Поставщика

2. Сроки поставки партий товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к безопасности, упаковке, маркировке, сроку годности:

3.1. Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, соответствовать требованиям, предъявляемым к товару данного вида, действующими нормативами и стандартами Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия ГОСТ Р, декларациями, регистрационными удостоверениями, если товар, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия. На товар не подлежащий обязательной сертификации и декларированию соответствия в национальной российской системе ГОСТ Р, а также по действующим техническим регламентам Таможенного Союза, поставщик предоставляет отказное письмо по сертификации, выданное аккредитованным органом, либо его надлежащим образом заверенную копию.

Качество товара подтверждается свидетельством о государственной регистрации в качестве средства для обработки воды в бассейнах.

3.2. Товар поставляется в заводской, герметично закрытой упаковке, соответствующей для данного вида товара, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений (исключающей порчу и (или) уничтожение) при транспортировке любыми видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, предохраняющей товар от атмосферных влияний. Упаковка товара чистая, сухая, не имеет вмятин или других повреждений и дефектов.

Упаковка товара соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе ТР ТС 005/2011. Канистры не имеют вмятин, царапин, сколов и других повреждений, чистые, сухие. Крышки на канистрах имеют контрольные отрывные кольца для предохранения канистры от незаконного вскрытия.

При поставке товара обеспечивается соблюдение условий хранения, транспортировки товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем товара.

3.3. Маркировка товара должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к маркировке товара данного вида.

3.4. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 80 процентов от установленного производителем срока годности на товар.

Общая стоимость товара составляет ____________ (__________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___ % – __________ (____________________) рубля ___ копейки.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦД_поставка_химии_для_бассейна_2024 - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_СМСП_на_поставку_химии_для_бассейна_2024_повторно

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

ГАУ «Областной центр

реабилитации инвалидов»

________________А.А. Смагина

«____» _______________ 2024 г.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение подготовил

юрисконсульт М.С. Березина

Приложение № 1

к извещению

Требования к предмету договора

на поставку химических средств для водоподготовки и обработки воды в бассейне

1. Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики, количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сроки поставки партий товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к безопасности, упаковке, маркировке, сроку годности:

3.1. Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, соответствовать требованиям, предъявляемым к товару данного вида, действующими нормативами и стандартами Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия ГОСТ Р, декларациями, регистрационными удостоверениями, если товар, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия. На товар не подлежащий обязательной сертификации и декларированию соответствия в национальной российской системе ГОСТ Р, а также по действующим техническим регламентам Таможенного Союза, поставщик предоставляет отказное письмо по сертификации, выданное аккредитованным органом, либо его надлежащим образом заверенную копию.

Качество товара подтверждается свидетельством о государственной регистрации в качестве средства для обработки воды в бассейнах.

3.2. Товар поставляется в заводской, герметично закрытой упаковке, соответствующей для данного вида товара, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений (исключающей порчу и (или) уничтожение) при транспортировке любыми видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, предохраняющей товар от атмосферных влияний. Упаковка товара чистая, сухая, не имеет вмятин или других повреждений и дефектов.

Упаковка товара соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе ТР ТС 005/2011. Канистры не имеют вмятин, царапин, сколов и других повреждений, чистые, сухие. Крышки на канистрах имеют контрольные отрывные кольца для предохранения канистры от незаконного вскрытия.

При поставке товара обеспечивается соблюдение условий хранения, транспортировки товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем товара.

3.3. Маркировка товара должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к маркировке товара данного вида.

3.4. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 80 процентов от установленного производителем срока годности на товар.

Приложение № 2

к извещению

На бланке организации

дата исх. номер

ГАУ «Областной центр

реабилитации инвалидов»

__________________________

620089, г. Екатеринбург,

ул. Белинского, д. 173-а

Форма заявки на участие в запросе котировок,

участником которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку _________________________________________

(наименование предмета закупки)

1. Общие сведения об участнике (юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице):

- Посмотреть таблицу с данными

*сведения предоставляются участником по желанию и будут использоваться заказчиком для заключения договора по результатам проведения закупки

ВНИМАНИЕ: представление заполненной таблицы «Общие сведения об участнике» ОБЯЗАТЕЛЬНО

Изучив, извещение о проведении запроса котировок, участником которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок, конкурентная закупка), проект договора, ________________________________________________________________________,

(наименование Участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

соглашаемся со всеми условиями, указанными в Извещение №___________________________ о проведении запроса котировок, в проекте договора, согласны заключить и исполнить договор на поставку химических средств для водоподготовки и обработки воды в бассейне, установив цену договора в размере ____________ (_________________) рублей _________ копеек, в том числе НДС ___ % –____________(___________) рублей _______________копеек (в случае если НДС не применяется указать основания), цену единицы товара в соответствии с приложением № 1 к заявке на участие в запросе котировок.

Срок и условия оплаты товара согласно условиям договора.

Если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» на поставку химических средств для водоподготовки и обработки воды в бассейне

Настоящей декларацией ____________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, который должен быть поставлен в соответствии с запросом котировок, данный товар будет в любом случае поставлен в полном соответствии с извещением о запросе котировок в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющие представленные нами в ней сведения.

В составе заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении, участник представляет следующие документы:

Для участников закупки – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц:

1) учредительный документ;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

3) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

4) декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства соответствие участника требованиям, установленным в настоящем извещении;

5) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 5.1. извещения, подпунктом 7 пункта 59 Положения о закупке.

Если информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», участник закупки указывает адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы.

6) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен извещением о проведении закупки (документацией о закупке), за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Для коллективного участника:

1) в подтверждение соответствия обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении, коллективный участник - участник закупки, состоящий из нескольких лиц (физических либо юридических лиц), нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, представляет документы, определенные настоящим извещением для юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица соответственно;

2) соглашение или иной документ, соответствующий требованиям действующего законодательства, в котором определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного коллективного участника закупки, и установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер коллективного участника закупки), в рамках участия в закупке, исполнения договора, и с которым заключается договор от имени всех остальных участников; установлено распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; а также предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника закупки за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника закупки, или порядок его определения.

Руководитель организации ______________________ ____________________

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №1

к заявке на участие в запросе котировок

Описание поставляемого товара, его функциональных (потребительских свойств),

его количественных и качественных характеристик *

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется участником закупки; графа «Описание функциональных характеристик (потребительских свойств), а также качественных характеристик» поставляемого товара заполняется на основе наименования показателей, приведенных в Приложении № 1 к настоящему извещению – Требования к предмету договора.

Руководитель организации ______________________ ____________________

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к извещению

Инструкция

по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,

участником которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Участник может подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, участником которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок, закупка).Не допускается подача заявок на участие в закупки юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, одновременно в составе коллективного участника и самостоятельно, член коллективного участника не вправе входить в состав других коллективных участников закупки.

Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в запросе котировок, которыми обмениваются участник закупки, оператор электронной площадки, уполномоченный орган и Заказчик должны быть составлены на русском языке.

Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе котировок расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным в извещении.

Заявка и все прилагаемые к ней документы должны иметь четко читаемый текст. Все поля и строки формы котировочной заявки должны быть заполнены. Сведения, которые включаются в заявку, документы, предоставляемые в составе заявки, не должны допускать двусмысленных толкований, иметь исправления или повреждения. В случае нарушения этого требования, а также в случае, если сведения, указанные в заявке, содержащиеся в документах, представленных в составе заявки, не позволяют однозначно истолковать их текст, заявка может быть отклонена как не соответствующая требованиям, установленным в извещении.

Входящие в заявку на участие в запросе котировок документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный нотариальный перевод на русский язык.

При описании товара участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в извещении.

Заявка на участие в запросе котировок направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих заявку по форме, установленной извещением о закупке.

Заявка на участие в запросе котировок должна быть подписана электронной подписью участника закупки или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника закупки.

При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указывать: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», «должно быть», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным.

Диапазонные значения, не подлежат конкретизации или уточнению, изменения границ указанного диапазона не допускается.

Наименование товара, предлагаемого к поставке (использованию), наименование параметра товара изменению не подлежит.

В случае осуществления закупки товара, указание Поставщиком страны происхождения товара обязательно. В случае, если страна происхождения товара не указана, происхождение товара считается из иностранного государства. Участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

В случае осуществления закупки работ (услуг), национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется Заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

В случае осуществления закупки радиоэлектронной продукции Поставщик, для подтверждения производства радиоэлектронной продукции на территории РФ или государства – члена Евразийского экономического союза, предоставляет (декларирует) в составе заявки:

в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Информация о реестровых записях о товаре включается в договор;

в отношении товаров, страной происхождения которых является государство – член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров. Информация о реестровых записях о товаре включается в договор.

Не предоставление номеров реестровых записей реестров не является основание для отклонения заявки на участие в запросе котировок. Предложение о поставке товаров, содержащееся в такой заявке считается предложением о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.

Сведения (описание характеристик) о поставляемом товаре (работе, услуги) следует формировать в виде описания поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) на основе Приложения № 1 к настоящему извещению – Требования к предмету договора (при его наличии), по форме установленной настоящим извещением – Приложение № 1 к заявке на участие в запросе котировок (при его наличии).

Приложение № 4

к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку химических средств для водоподготовки и обработки воды в бассейне – обоснование начальной (максимальной) цены договора размещено на сайте электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (РАД) https://tender.lot-online.ru и в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru отдельным файлом с названием «Обоснование НМЦД».

Извещение_СМСП_химия_для_бассейна_2024