Тендер - Поставка химических регентов и расходных материалов №297355057

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 34, комната 128.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.04.2025 по 24.04.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:не предусмотрено Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_Договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________

г. Москва «___» ___________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ГНЦ ИБХ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по научной работе Смирнова Ивана Витальевича, действующего на основании доверенности № 4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.05.2024 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ХИММЕД» (ООО «ТД «ХИММЕД»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Цуркова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее также именуемые «Стороны», «Сторона», для выполнения Заказчиком обязательств по гранту РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 на тему «Функции цистеин-богатых пептидов в иммунном ответе растений», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 4 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг, на основании Извещения № ____________________________ от «___» апреля 2025 года заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить химические регенты и расходные материалы (далее – «Товар») в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее – «Спецификация»), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Поставляемый по Договору Товар предназначен исключительно для исследовательских целей. Вся ответственность за любые последствия, наступившие в результате применения Товара не по назначению (в том числе, но не исключительно, в медицинской, ветеринарной и диагностической практике), лежит на Заказчике.

Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Стоимость Товара составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста шестьдесят восемь тысяч восемьдесят один) рубль 65 копеек, в т.ч. НДС (20%) от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят два) рубля 05 копеек составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьдесят девять тысяч сто девяносто пять) рублей 34 копейки и НДС (10%) от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двенадцать тысяч девятьсот девять) рублей 60 копеек составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча сто семьдесят три) рубля 60 копеек.
2.2. Стоимость Товара и цены, указанные в Спецификации, являются фиксированными и включают расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку и разгрузку Товара по адресу Заказчика.
2.3. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях.
2.4. Заказчик оплачивает Товар по факту поставки Товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленного Товара со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Реквизиты Сторон» Договора, на основании оригиналов Договора, счета и надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами универсального передаточного документа (далее – «УПД»), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД.
2.5. Датой осуществления платежа считается дата зачисления денежных средств на счет Поставщика.

Сроки и условия поставки.
3.1. Поставка Товара по Договору осуществляется в течение 130 (ста тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.
3.2. В день поставки Товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов:
- Договор, подписанный со стороны Поставщика – в 2 (двух) экземплярах;
- УПД – в 2 (двух) экземплярах;
- счет-фактуру (при наличии);
- счет на оплату;
- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком УПД.
3.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 34, комната 128.
3.5. Поставка осуществляется одной партией. Частичная поставка Товара по Договору возможна только по согласованию с Заказчиком.

Упаковка и маркировка.
4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, которая должна обеспечивать сохранность продукции при условии надлежащего обращения с грузом.

Гарантии.

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара, поставляемого по Договору, будет полностью соответствовать стандартам, принятым у компании-производителя.

5.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора он соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора.

5.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

не проводится ликвидация Поставщика и отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Поставщик не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика - юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления Поставщика - юридического лица, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя – Поставщиком, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют;

сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствуют, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика.
6. Порядок приемки Товара.
6.1. Товар проверяется полномочным представителем Заказчика на соответствие стандартам производителя и условиям Договора. Заказчик осуществляет приемку и проверку Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты доставки Товара по адресу Заказчика.
6.2. В случае возникновения спорных вопросов из-за несоответствия качества Товара стандартам производителя и условиям Договора Заказчик имеет право оспорить качество Товара и заявить рекламацию, которая будет рассмотрена Поставщиком в установленном порядке.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % от общей цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если таковые форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
8.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Заказчик и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора.
8.4. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Договора.

Разрешение споров.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по Договору или в связи с ним и которые невозможно урегулировать путем переговоров, рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора.
10.1. Договор действует с даты заключения и до 29.12.2025 г., а в части взаимных расчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Заключительные положения.
11.1. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде Приложений к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Не предусмотренные Договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством РФ.
11.3. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
11.4. Стороны договорились о том, что до момента обмена оригиналами Договора законную силу будут иметь факсимильные копии Договора.

Реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № ________________

от «___» ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65 руб. в том числе НДС 20%:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,34 руб. в том числе НДС 10%: 1 173,60 руб.

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста шестьдесят восемь тысяч восемьдесят один) рубль 65 копеек, в т.ч. НДС (20%) от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят два) рубля 05 копеек составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьдесят девять тысяч сто девяносто пять) рублей 34 копейки и НДС (10%) от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двенадцать тысяч девятьсот девять) рублей 60 копеек составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча сто семьдесят три) рубля 60 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными