Тендер - Поставка химических реактивов в лабораторию и материалов для контроля качества воды №294533112

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_(поставка_хим._реативов_и_материалов_для_контроля_воды)

Договор №_________/2025

на поставку химических реактивов в лабораторию и материалов для контроля качества воды .

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение Гатчинского муниципального округа «Центр развития физической культуры и спорта «ВОЛНА» (МБУ ГМО «ЦРФКИС «ВОЛНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тимофеева Дмитрия Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «Договор»)о следующем:

Предмет Договора

1.1. Основанием для заключения настоящего Договора является пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Поставщик обязуется в соответствии Спецификацией (Приложение № 1) осуществить поставку химических реактивов в лабораторию и материалов для контроля качества воды (далее –товар(ы)), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить указанную в Договоре цену.

Условия поставки товара

2.1. Товары поставляются по заявкам Заказчика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявки.

2.2. Поставка (доставка)товаров осуществляется по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, дом 1.

Поставщик своими силами и за свой счет производит доставку, разгрузочные работы.

2.3. Товары считаются переданным Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на товары переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

2.5. Поставщик обязуется передать Заказчику товары, соответствующее Спецификации (Приложение № 1), государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида товаров, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя товара, и предоставить эксплуатационную документацию на данные товары.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку (доставку)товаров в упаковке, которая бы обеспечила сохранность товаров во время транспортировки и до передачи товаров Заказчику.

2.7. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товаров к передаче не позднее 1 (одного)дня до предполагаемой даты передачи товаров.

Цена Договора

3.1. Общая стоимость товаров (далее –цена Договора)составляет:

- Посмотреть таблицу с данными

ВСЕГО

(сумма прописью)

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.

3.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

4. Порядок приемки-передачи

4.1. По факту поставки товаров Поставщик представляет Заказчику на подписание Акт поставки товаров в двух экземплярах.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти)рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных п. 4.1. Договора организует приемку, для подтверждения факта поставки товаров. По решению Заказчика для приемки может создаваться приемочная комиссия.

4.3. При отсутствии замечаний у Заказчика или приемочной комиссии, документы, указанные в п. 4.1. договора, подписываются Заказчиком с проставлением даты поставки товаров, а один экземпляр передается Поставщику.

4.4. По факту поставки товаров Заказчик организует приемку поставленных товаров, составляет и подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н).

Приемка товаров проводиться Заказчиком без участия представителя Поставщика. В случае выявления количественных, качественных расхождений, Заказчик направляет Акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв адрес Поставщика.

При наличии технической возможности у Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается в форме электронного документа. При отсутствии технической возможности акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается Сторонами на бумажном носителе.

4.5. Поставка товаров считаются исполненными после подписания Заказчиком, а случае выявления количественных, качественных расхождений, подписанных Сторонами документов, указанных в п. 4.4. Договора.

5. Порядок оплаты работ

5.1. Оплата оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров)осуществляется путем безналичного расчета по факту поставки товаров (на основании подписанных документов, указанных в п. 4.4 Договора, счета и счет-фактуры (при необходимости)в течение 7 (Семи)рабочих дней.

Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее –Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, настоящим Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель)вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.5. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

6.5.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.10. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (этапа).

6.10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств)в размере 1000 рублей.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)требование об уплате соответствующих неустоек (штрафов, пеней)с указанием их размеров, срока уплаты и платежных реквизитов. В случае согласия поставщика (подрядчика, исполнителя)оплата осуществляется за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

6.13. Заказчик вправе исполнить обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя)по перечислению неустоек (штрафов, пеней)в доход бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.14. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти)рабочих дней со дня получения претензии.

6.15. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по настоящему Договору, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до 31 декабря 2025 года.

8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, который признается действующим до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9. Внесение изменений в Договор, расторжение Договора

9.1. Изменения условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства для Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

– в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с положениями ч.ч. 8-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора:

– неоднократные (2 и более раз в течение срока действия настоящего Договора)документально подтвержденные случаи отступления от условий настоящего Договора.

9.5. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Договору после расторжения настоящего Договора и урегулирования взаимных платежей.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.

10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 11 договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

12. Особые условия

12.1. Поставщик вправе с уведомлением Заказчика привлекать для исполнения Договора субподрядчиков (соисполнителей). Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное исполнения обязанностей (поставка товара, выполнение работ, оказание услуг)такими субподрядчиками (соисполнителями).

12.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Поставщика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

12.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны вправе осуществлять обмен юридически значимыми документами (товарная накладная, акт приемки товаров, акт оказанных услуг, акт выполненных работ, УПД, счета, счета-фактуры и т.д.), адресованными Сторонам Договора, в электронной форме. Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов.

12.5. Обмен документами в электронной форме осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота.

12.6. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота квалифицированные электронные подписи, формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством.

12.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемыми частями.

12.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.

12.10. Приложения к Договору:

Приложение № 1 Спецификация.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение Гатчинского муниципального округа «Центр развития физической культуры и спорта «Волна» (МБУ ГМО «ЦРФКИС «ВОЛНА»).

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И.Русинова, дом.1

Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И.Русинова, дом.1

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6199

ОКПО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98

к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0098

р/сч №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, Комитет финансов Гатчинского муниципального округа (МБУ ГМО "ЦРФКиС "Волна")л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьD0360, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьD0360)

Email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: __________.

ИНН __________. КПП __________. ОГРН __________. ОКПО __________. ОКАТО __________. ОКОГУ __________. ОКТМО __________. ОКФС __________.

Адрес места нахождения (почтовый адрес): __________.

Номер контактного телефона: __________

Руководитель: __________.

Адрес электронной почты: __________.

Банковские реквизиты:

Банк: __________.

БИК __________.

Р/с __________.

К/с __________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №____/2025

от _______2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными