Тендер - Поставка химических реактивов – стандартных образцов №312201416

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1.3.Требования_к_заявке,_ее_составу_и_инструкция_по_ее_заполнению__ГСОxx

Приложение № 3 к Извещению

о проведении электронного запроса котировок поставку

химических реактивов – стандартных образцов

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ (далее – Требования)

- Посмотреть таблицу с данными

* - подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Заявка может содержать любые другие документы на усмотрение участника закупки.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ *

* - носит рекомендательный характер

- товары (работы, услуги) предлагаемые участником закупки (по форме «Форма предложения участника закупки» (Приложение № 2 к Форме котировочной заявки)), должны соответствовать требованиям заказчика к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (работ, услуг), безопасности, комплектации, параметрам и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям заказчика согласно разделу «Описание объекта закупки» Приложение № 1 к Извещению;

- цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в закупке, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, должна быть сформирована с учетом всех расходов, и выражена в валюте Российской Федерации, при этом неучтенные расходы поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую участником закупки цену договора, не подлежат оплате Заказчиком;

- в случае расхождения сведений о цене договора, указанной в ценовом предложении формы заявки электронной площадки и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов процедуры закупки принимаются сведений о цене, указанные в соответствующем поле формы заявки на электронной площадке;

- при указании конкретных показателей относительно предлагаемого к поставке товаров (работ, услуг), участнику закупки необходимо указать такие сведения по всем показателям (параметрам) товаров (работ, услуг) и в единицах измерения, указанных Заказчиком;

- при указании характеристик предлагаемого в заявке товара необходимо указывать конкретные показатели товара, не допускается использование выражений «не более», «не менее», «более», «менее», «не хуже», «типа», «тип», «выше», «свыше», «св.», «ниже», «не выше», «не ниже», «от», «до», «и», «или», «эквивалент», «аналог» и аналогичных терминов за исключением случаев, когда использование таких выражений обусловлено производителем товара, либо нормативными актами;

Информация и документы, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", устанавливающим в настоящей закупке ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров, работ и услуг, происходящих из иностранных государств, работ и выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

1) Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации участник закупки предоставляет номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции либо

2) Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, участник закупки предоставляет номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.

Приложение № 1

к Требованиям к содержанию, составу

заявки на участие в закупке и инструкции по ее заполнению

Рекомендуемая форма

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке организации.

Дата, исх. Номер

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку ______________________________________

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе проект договора), а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты__________________________________________________________

(наименование участника закупки, ИНН)

в лице _____________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________

(наименование документа)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, и направляет настоящую заявку.

2. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации о закупке (Извещения) и условиями наших предложений.

3. В случае если нашей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого запроса котировок в электронной форме и условиями наших предложений.

4. В случае передачи нам договора при несостоявшемся запросе котировок в электронной форме мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями Извещения о закупке и условиями наших предложений.

5. Мы извещены о включении сведений об_________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае уклонения нами от заключения договора.

6. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов запроса котировок в электронной форме и до подписания договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.

_____________________

(подпись участника закупки)

7. К настоящей заявке прилагаем:

Приложение № 1 «Анкета участника запроса котировок в электронной форме»;

Приложение № 2 «Предложение участника закупки»;

Копии документов:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП (при наличии))

Приложение № 1 к Форме заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма

Форма Анкеты участника запроса котировок в электронной форме

На бланке организации.

Дата, исх. Номер

АНКЕТА

участника запроса котировок в электронной форме

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП (при наличии))

Приложение № 2 к Форме заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма

Форма предложения участника закупки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

1. __________________________________________________________________________________,

(наименование Участника закупки)

в лице ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

согласны поставить товары, являющиеся предметом закупки, по цене:_________________________________________________________________________

(прописать цифрами и прописью)

в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Предлагаемая цена в т.ч. НДС [1] -___________________включает все наши расходы, связанные с поставкой товара, в том числе:

- ………………….;

- …………………..

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП (при наличии))

В случае если поставка товаров (выполнение работ/оказание услуг) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации или Поставщик (исполнитель/подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

1.4._Проект_контракта_ГСОxx

Приложение № 4 к Извещению

о проведении электронного запроса котировок поставку

химических реактивов – стандартных образцов

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №______

на поставку химических реактивов – стандартных образцов

г. Казань «___»____________2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» (ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и ___________________________, именуемый (ое) в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., иного действующего законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» (утв. приказом Росгидромета от 24.12.2018 г. № 585 с изм. приказами Росгидромета от 24.06.2021 г. № 195, от 17.03.2022 г. № 93, от 29.09.2022 г. № 507, от 02.05.2024 г. № 143) (далее – Положение Заказчика) путем осуществления запроса котировок в электронной форме (извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку химических реактивов – стандартных образцов, опубликованное «_____» ____________ 2025 г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) № ____________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реактивы – стандартные образцы [1] для нужд ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Наименование поставляемого товара, количество товара, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, срок годности товара, общие требования к товару (наличие), страна происхождения товара, а также ед. изм., объем, концентрация и проч., цена за единицу товара и сумма указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар поставляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заводская, д.3 (КЛМС).

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании Спецификации (Приложением № 1 к настоящему Договору) и составляет: ____________ руб. _____ коп., в т.ч. НДС [2] -___________________, является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных п. 1.10.9. Положения Заказчика, и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара по настоящему Договору. Расчет цены договора (каждой товарной позиции) приведен в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, транспортное расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, страхование, иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении договора, налоги (в т. ч. НДС, если участник размещения заказа является плательщиком НДС), другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также все расходы (в т.ч. транспортные) на замену некачественного товара.

Цена договора уменьшается на сумму подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком безналичным переселением денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, по факту каждой поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа на основании выставленного Поставщиком счета на оплату. Авансирование не предусмотрено.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения - средства, полученные от оказания платных услуг (внебюджетные средства, КВР - 244).

2.4. Не поставленный, частично не поставленный, поставленный ненадлежащего качества товар, поставленный с нарушением требований Спецификации (приложение № 1 к Договору) товар, оплате не подлежит и Заказчиком не оплачивается. Поставщик не вправе требовать оплаты указанного в настоящем пункте товара.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе производить оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. Срок поставки товара. Срок действия Договора

3.1. Поставка химических реактивов – стандартных образцов осуществляется Поставщиком в срок до: 30 ноября 2025 г. (включительно) с возможностью досрочной поставки. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заводская, д.3 (ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», КЛМС).

В случае некачественной и (или) некомплектной поставки товара, Поставщик производит замену и (или) допоставку товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления Заказчиком силами и средствами Поставщика.

3.2. Настоящий Договор подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи / МЧД, вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2025 г., а в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять товар, указанный в п. 1.1. настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.1.2. Оплатить товар в порядке и срок, установленные п. 2.2. настоящего Договора.

4.1.3. Принять необходимые правовые, организационные и технические меры для соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, а также соблюдать иные требования, установленные ст.19 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в отношении персональных данных, полученных в связи с исполнением Договора. Обязательства по проведению обработки персональных данных действует до момента принятия Заказчиком решения об уничтожении персональных данных, полученных в результате исполнения Договора, или письменного отзыва согласия на обработку персональных данных Поставщиком.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить товар надлежащего качества, количества и комплектности согласно п. 1.1. настоящего Договора, Спецификации (Приложением № 1 к настоящему Договору) в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.2.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить такие недостатки в порядке и в сроки, указанные в акте, составленном в порядке п. 5.4. настоящего Договора.

4.2.3. Компенсировать все убытки, понесенные Заказчиком, в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

4.2.4. Уплатить неустойку в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.5. Нести риск случайного повреждения или уничтожения товара до момента приемки его Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.3.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Договором.

4.3.5. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.3.6. Отказаться от подписания документа о приемке (товарной накладной или универсального передаточного документа), сформированного Поставщиком с нарушением действующего законодательства РФ и (или) не отражающего соответствие его содержания фактически поставленному товару.

4.3.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.

4.4.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе потребовать у него соответствующего возмещения.

4.4.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых уведомить друг друга не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего Договора Сторонами.

5. Порядок поставки и приемки товара

5.1. В сроки, установленные п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик осуществляет поставку товара по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, за счет собственных средств, при этом фактическая приемка товара осуществляется Заказчиком исключительно в рабочие дни [3] .

5.2. Поставка товара по настоящему Договору оформляется товарной накладной или универсальным передаточным документом (УПД).

5.3. При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, Заказчик проверяет его соответствие количеству, комплектности и качественным характеристикам, установленным настоящим Договором. Срок приемки товаров Заказчиком в части соответствия количества, комплектности, объема требований, установленным Договором, а также оформление результатов такой приемки должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней [4] с момента передачи товаров Заказчику.

5.4. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара и (или) некомплектного товара, приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний акт, в котором указывается количество проверенного товара, количество и характер выявленных недостатков/некомплектности, а также срок для их устранения, равный 10 (десятью) календарным дням с даты составления акта.

Приемка товара после устранения недостатков осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом настоящего Договора.

5.5. В случае если в процессе приемки товара были выявлены недостатки по его качественным характеристикам, и такие недостатки не были оговорены Поставщиком, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• безвозмездного устранения недостатков товара;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

При этом срок для устранения недостатков товара либо возмещения расходов Заказчика на устранение таких недостатков составляет: 10 (десять) календарных дней с момента уведомления Поставщика Заказчиком.

5.5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и т.д.) Заказчик вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
• потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору.

При этом срок замены Поставщиком товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору, либо срок возврата уплаченной за товар денежной суммы составляет: 10 (десять) календарных дней с момента уведомления Поставщика Заказчиком.

5.6. В случае если в процессе приемки товара были выявлены недостатки по комплектности, Заказчик вправе потребовать от Поставщика доукомплектования товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Поставщика.

5.6.1. Если Поставщик срок, предусмотренный п. 5.6. настоящего Договора, не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

• потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
• отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести в порядке, установленном действующим законодательством РФ, недоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

6. Качество товара, гарантийные обязательства

6.1. Товар, который Поставщик обязан передать Заказчику, должен соответствовать требованиям, предусмотренным ст.469 ГК РФ.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары надлежащего качества и соответствуют заявленным в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) характеристикам.

6.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемых Товаров требованиям качества, экологической безопасности, техническим условиям и (или) ГОСТ, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и закрепляющим требования к качеству соответствующего вида товаров.

6.3.1. Качество товара, подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. При приемке товары должны сопровождаться комплектом соответствующих документов.

6.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не будут иметь восстановления и дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. Поверхность товаров не должна иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов влияющих на качество, и препятствующих нормальной работе, ухудшающих их внешний вид.

6.6. В отношении Товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, будут представлены соответствующие сертификаты или декларации о соответствии.

6.7. Гарантийный срок на товар устанавливается на период срока его годности и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного п. 5.2. настоящего Договора.

Поставщик в течение установленного гарантийного срока должен осуществлять за свой счет замену дефектных товаров на новые, без каких бы то ни было дополнительных расходов со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

Все заменяемые товары должны быть произведены и сертифицированы оригинальным производителем и иметь те же или лучшие характеристики.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки установленного настоящим договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате или в случае не полного исполнения Заказчиком данного обязательства, Заказчик обязуется по требованию Поставщика уплатить последнему пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России (на день уплаты) от неоплаченной в установленный настоящим договором срок суммы за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, или в случае не полного исполнения Поставщиком данных обязательств, Заказчик праве потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России (на день уплаты) от суммы договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Уплата пени, возмещение убытков, компенсации расходов не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. Поставщик и Заказчик пришли к соглашению о законности удержания суммы неустойки (штрафов, пени) из платежа (платежей) за поставку товара.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними, при этом срок ответа на претензию составляет: 7 (семь) рабочих дней с момента ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства РФ.

9. Порядок расторжения и изменения Договора

9.1. Расторжение и изменение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также путем одностороннего отказа Сторон настоящего Договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.

9.3. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении настоящего Договора одновременно заявлять требования об уплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9.4. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить цену договора, количество поставляемого товара в порядке, установленном пунктами 1.10.9 -1.10.11 Положения Заказчика, а также иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

10.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

11. Обеспечение исполнения Договора.

11.1. Обеспечение исполнения Договора Заказчиком не установлено.

12. Обеспечение гарантийных обязательств.

12.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

13. Заключительные положения

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

13.2. Риск случайной гибели товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

13.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их осуществления письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

13.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 Спецификация на ___ (_______) лист___.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _______

от «____» ____________ 2025 г.

Спецификация*

Наименование закупки (предмет договора): поставка химических реактивов – стандартных образцов (далее – товар)

* – спецификация, включая конкретные показатели товара, заполняется Заказчиком по итогам проведения запроса котировок в электронной форме, согласно заявке участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

** Цена за единицу товара (за каждое наименование) (ЕЦ) по итогам проведения запроса котировок в электронной форме рассчитывается Заказчиком одним из следующих способов:

1. путем пропорционального снижения начальной цены единицы товара (ЕНМЦ) на общий процент снижения (ПС).

Такой процент снижения рассчитывается в соответствии со следующей расчетной формулой (письмо Федерального казначейства от 19.04.2013 г. N 42-7.4-05/6.3-432):

,(1)

где:

ЕЦ - итоговая единичная цена товара, работы, услуги, подлежащая включению в договор, руб.;

ЕНМЦ - единичная начальная (максимальная) цена товара, работы, услуги, определенная заказчиком в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, руб.;

ПС - процент снижения, рассчитанный заказчиком по формуле (1), %.;

НМЦ – начальная максимальная цена договора;

ЦП - стоимость ценового предложения, поданного участником размещения заказа, с которым заключается договор по итогам запроса котировок в электронной форме, руб.

2. Исходя из ценовых предложений единицы товара победителя запроса котировок в электронной форме, при наличии таковых предложений.

_______________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Понятия: «химические реактивы – стандартные образцы», «химические реактивы – государственные стандартные образцы», «химические реактивы – ГСО» считать по тексту всего Договора, включая приложения к нему, равнозначными. ↑

В случае если поставка товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации или Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

У Заказчика установлена пятидневная рабочая неделя, при этом понятие «рабочий день» здесь и по тексту всего Извещения– это день, являющийся рабочим в соответствии с производственным календарем Республики Татарстан. ↑

Понятие «рабочий день» здесь и по тексту всего Договора – это день, являющийся рабочим в соответствии с производственным календарем Республики Татарстан. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес):Татарстан Респ , ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков 1_Извещение_223_ФЗ_поставка_ГСОxx

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ФГБУ

«УГМС Республики Татарстан»

_______________ С.Д. Захаров

6 октября 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

(далее – Извещение)

на поставку химических реактивов – стандартных образцов

* - запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Казань, 2025

Извещение

Настоящее извещение о запросе котировок в электронной форме (далее по тексту – запрос котировок / электронный запрос котировок) на поставку химических реактивов – стандартных образцов подготовлено в соответствии с Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» (далее – Заказчик / ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»), утвержденным приказом Росгидромета от 24.12.2018 г. № 585 с изм. приказами Росгидромета от 24.06.2021 г. № 195, от 17.03.2022 г. № 93, от 29.09.2022 г. № 507, от 02.05.2024 г. № 143, размещенным в ЕИС www.zakupki.gov.ru (далее – Положение Заказчика), Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд.

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящем извещении, применяются в значениях, определенных Законом № 223- ФЗ, а также Положением Заказчика.

Настоящее извещение о запросе котировок в электронной форме представлено в виде ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАКУПКИ с приложением в ее составе документов, предусмотренных Положением Заказчика, в виде приложений к Извещению.

ИНОФРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными1.1._Описание_объекта_закупки_ГСО

Приложение № 1 к Извещению

о проведении электронного запроса котировок поставку

химических реактивов – стандартных образцов

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование закупки (объект закупки): поставка химических реактивов – стандартных образцов 1 (далее – товар)

Требования к закупаемому товару:

- Посмотреть таблицу с данными

^ Понятия: «химические реактивы – стандартные образцы», «химические реактивы – государственные стандартные образцы», «химические реактивы – ГСО» считать по тексту всего Описания объекта закупки равнозначными.

1.2._Обоснование_НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены договора Поставка химических реактивов – стандартных образцов

- Посмотреть таблицу с данными

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:

ведущий экономист

___подпись___/ Дарченкова В.Н. /

(подпись/расшифровка подписи)

"18" сентября 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными