ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Сибирский федеральный округ, Красноярский край
Место поставки (адрес):
660100, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СОПОЧНАЯ, Д. 38
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
22.10.2025
по
22.10.2025
Место предоставления документации:
Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)
Порядок предоставления документации:
В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Договор_респектлаб_хр_для_СГЛ
ДОГОВОР № _________
г. Красноярск « » 202_ г.
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», в лице главного врача Ходова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РеспектЛаб», в лице директора Силищевой Алисы Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании п. 20.2.35. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае", заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Поставщик обязуется выполнить поставку химических реактивов (далее – Товар) ассортимент, количество, цена которого определяется Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется произвести оплату поставленного Товара по цене, указанной в п. 2.1. Договора.
Срок поставки: 60 календарных дней с даты заключения договора.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести три тысячи двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 65 копеек, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Оплата производится в российских рублях по безналичному расчёту в течение 7 рабочих дней по факту поставки товара на основании подписанной уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, и выставленного на оплату счета/ счета-фактуры.
Товар оплачивается из внебюджетных средств Заказчика.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в п. 1.2. Договора.
Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время доставки Товара.
Приемка по количеству и качеству при передаче Товара Заказчику:
Приемка Товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится уполномоченным представителем Заказчика, непосредственно при передаче Товара.
Одновременно с Товаром Поставщик передает следующие товаросопроводительные документы:
оригинал подписанной Поставщиком товарной накладной на поставляемый товар с указанием цены – в 2 (двух) экземплярах;
счет-фактуру (при наличии), оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
копии документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться сертификатами выданными производителем (в случае, если в соответствии с законодательством РФ товар подлежит обязательной сертификации или подтверждению соответствия).
Отгрузочные документы, счета и счета-фактуры оформляются Поставщиком.
Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих неверные сведения, является основанием для отказа Заказчиком оплаты Товара. При этом Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении комплекта документов письменно уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты товара, при указанных условиях начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.
Если в процессе передачи Товара будут обнаружена недостача или излишки Товара по количеству мест, Заказчик вправе не принимать данный Товар. При этом представители Сторон, осуществляющие передачу-приемку Товара, оформляют Акт об установленном расхождении и вносят соответствующую запись в Товарно-транспортную накладную. В тот же день Заказчик направляет копию Акта об установленном расхождении в адрес Поставщика письмом по электронной почте.
В случае выявления недостачи Товара Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, поставить недостающий Товар в течение 7 (семи) суток со дня оформления данного Акта. В случае невозможности поставки недостающего Товара в указанные сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика;
Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:
отсутствия сопроводительных документов к Товару, указанных в пункте 4.4.2. Договора;
несоответствия Товара по стоимости;
несоответствия Товара по количеству, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;
несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям раздела 8 Договора;
несоответствия Товара по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки);
несоответствия Товара требованиям, предъявляемым к сроку годности.
В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, установленным в п. 4.5 Договора, сроки повторной поставки Товара Поставщиком должны быть отдельно согласованы сторонами;
С момента подписания уполномоченным представителем Заказчика Товарной накладной Товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки).
Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, если недостатки обнаружены в течение срока годности/использования Товара со дня передачи-приемки Товара;
Приемка Товара по количеству осуществляется путем выборочного (или в полном объеме) вскрытия тарной упаковки и пересчета единиц Товара в тарной упаковке. При выявлении недостачи представителями Заказчика оформляется Акт об установленном расхождении, который направляется в адрес Поставщика письмом по электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика имеет право прибыть на склад Заказчика в течение 24 часов с даты направления Акта, для осмотра и пересчета поставленного Товара;
В случае необходимости проведения анализа Товара компетентным органом срок приемки Товара по качеству (кроме несоответствия качества Товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.
Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае забраковки Товара компетентным органом Заказчик обязан известить об этом Поставщика с приложением копий документов, подтверждающих результаты проведенной проверки.
При выявлении недостатков Товара по качеству Заказчик признает поставленный Товар Товаром ненадлежащего качества, и оформляет претензию, которая направляется Поставщику письмом по электронной почте. В претензии должны быть указаны:
дата поставки;
реквизиты товарной накладной;
суть претензии по качеству и наименование Товара, признанного Товаром ненадлежащего качества;
количество Товара ненадлежащего качества;
уведомление о том, что Товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение;
срок, в соответствии с пунктом 4.13. Договора, в течение которого Поставщик обязан устранить недостатки, в том числе поставить Товар надлежащего качества и вывезти Товар ненадлежащего качества;
Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) суток с момента выставления претензии. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий Товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.
Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки Товара в рамках срока Договора.
Переход права собственности на Товар происходит после его приемки и подписания товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) Заказчиком.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
Заказчик обязан:
Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему Договору.
В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по Договору в соответствии с п.6.10 настоящего Договора.
При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.6.10. настоящего Договора либо отсутствовала возможность для оплаты по Договору в соответствии с п.6.10. настоящего Договора.
Не допускать расторжения Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.6.10 настоящего Договора.
В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (в случае если оплата по Договору не была произведена в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора):
В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора.
Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставщик вправе:
Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарной накладной.
Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ, и представить все необходимые документы.
Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
Гарантировать качество Товара.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Размеры неустойки (штрафов) устанавливаются в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договоров, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.5. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Договором.
6.7. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Договора (этапа).
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
6.11. Общая сумма начислений неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
6.12. Общая сумма начислений неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.14. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
ГАРАНТИИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с Договором. Срок годности товара на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов к данной категории Товаров и сопровождаться всеми необходимыми документами (действующими сертификатами соответствия).
При обнаружении Заказчиком несоответствия качества поставляемого Товара требованиям, Заказчик в лице руководителя или его представителя, составляет Протокол обнаруженных недостатков в произвольной форме, который направляется по факсимильной связи и почтой Поставщику для их устранения и вправе вызвать представителя Поставщика в случае, если размер брака составляет более одного процента от всей поступившей продукции.
Если в течение действия настоящего Договора будет выявлено, в установленном порядке, Товар, имеющий дефекты, как производственные, так и полученные при транспортировке от Поставщика в адрес Заказчика, Поставщик обязан в двухнедельный срок с момента подписания протокола обнаружения недостатков заменить его на новый.
Поставщик обязан рассмотреть претензию Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента ее получения. Если Поставщик не дал ответа в назначенный срок, такая претензия считается признанной Поставщиком.
Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ
Товар поставляется в упакованном виде, обеспечивающем сохранность при хранении и транспортировке. Упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, которые могут повлиять на качество поставляемого Товара.
Поставщик обеспечивает такую упаковку Товара, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозок к конечному пункту назначения, указанному в Договоре. Поставщик заменит Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.
Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Не кантовать», а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики груза.
Каждое грузовое место должно иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Договора;
если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении, предусмотренных Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара;
изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:
Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
Поставщик нарушил сроки поставки товаров.
Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если уведомление не доставлено по причине истечения срока хранения сообщения в отделении связи, то момент доставки определяется по дате истечения срока хранения. Именно эта дата будет считаться датой расторжения договора.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:
Заказчик нарушает сроки оплаты товара.
Заказчиком незаконно отказано в приемке товара.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если уведомление не доставлено по причине истечения срока хранения сообщения в отделении связи, то момент доставки определяется по дате истечения срока хранения. Именно эта дата будет считаться датой расторжения договора.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, поставленного Поставщиком.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в действие с момента заключения и действует до 31.12.2025 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) - до полного их исполнения Сторонами.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком споров или разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 16 Договора.
Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде Красноярского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
В случае изменения юридического статуса Заказчика или Поставщика их обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора.
Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 –Спецификация.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
