Тендер - Поставка химических реактивов №313497914

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Калужская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.10.2025 по 08.10.2025Место предоставления документации:Россия, Калужская обл., г.Боровск, ВНИИФБиППорядок предоставления документации:В соответствии с ПоложениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_пр

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_________________ 2025 г.

г Москва

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ________________________________________, действующей на основании ____________________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр животноводства-ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6), в лице директора филиала - ВНИИФБиП Харитонова Евгения Леонидовича, действующего на основании доверенности от 20.12.2022 года, реестровый номер 50/72-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть907, по поручению грантодержателя для исполнения гранта РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.п. 4 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПОСТАВЩИК обязуется поставить продукцию (лабораторное оборудование, лабораторные расходные материалы, наборы химических реактивов), именуемую в дальнейшем Товары, согласно Счета №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/108 от 12.09.2025, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатить и принять их в сроки, установленные настоящим Договором.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

Срок поставки товара - 15 дней после поступления 30% предоплаты на расчетный счет Поставщика, согласно п. 3.2. настоящего Договора. В случае нарушения сроков оплаты согласно п.3.2. настоящего Договора, срок поставки может увеличиться

Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская область, Город Боровск, п. Институт, ВНИИФБиП

Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара Покупателем (или указанному им лицу).

В случае доставки Товара до Покупателя, последний в 14-дневный срок с момента получения Товара от перевозчика или организации связи обязан вернуть Поставщику один экземпляр полученной вместе с Товаром накладной с проставленной на ней датой получения Товара, заверенной подписью ответственного лица (с указанием должности, фамилии и инициалов), c печатью или доверенностью. В случае непоступления товарной накладной в адрес Поставщика в течение месяца с даты поставки Товара в надлежаще оформленном виде Поставщик вправе считать надлежащим и достаточным доказательством поставки Товара отметку транспортной компании, доставившей Товар, на документах перевозчика/экспедитора (накладные, экспедиторские расписки и проч.).

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость Товаров составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,07 руб. (Пятьсот семьдесят одна тысяча триста один рубль 07 копеек)) в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,17 руб.

Покупатель производит предоплату за Товар в размере 30% (тридцать) процентов от общей суммы настоящего Договора в течение 2 (двух)банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора путем перевода на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика указанной суммы.

Оплата оставшейся суммы в размере 70% (семьдесят) процентов от общей суммы настоящего Договора осуществляется Покупателем после поставки Товара в течение 2 (двух) банковских дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

В случае если к моменту оплаты курс Евро к рублю вырастет более чем на 3%, то Поставщик имеет право увеличить стоимость Товара, а Покупатель в этом случае обязуется доплатить необходимую разницу в течение 5 банковских дней с момента выставления счета.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Поставщик несет ответственность за качество Товара.

Поставщик гарантирует, что товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и документацией в соответствии с техническими требованиями и условиями настоящего Договора.

Гарантийный период на оборудование, предоставляемый Поставщиком составляет 12 месяцев от даты поставки оборудования Покупателю.

Реактивы со склада отгружаются с таким остаточным сроком годности, который есть на момент отгрузки. Реактивы «под заказ» отгружаются с таким сроком годности, который получен от Производителя. Во всех случаях Поставщик гарантирует отправку реактивов с остаточным сроком годности не менее трех месяцев на момент отгрузки. Если покупателю необходим особый остаточный срок годности заказываемых реактивов, он должен письменно известить об этом до оплаты счета. В ином случае Поставщик не может гарантировать необходимый покупателю особый остаточный срок годности заказываемых реактивов.

Товар со ставкой НДС 20% не проходил процедуру регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения в качестве медицинского изделия и не предназначен для применения в качестве медицинского изделия.

Покупатель производит доставку Товара для гарантийного ремонта в оригинальной упаковке (таре) завода изготовителя или в иной упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, но не более 5% от его стоимости.

Начисление и взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором или действующим Законодательством, является правом, но не обязанностью стороны Договора. Данным правом каждая из сторон пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором или действующим Законодательством, сторона уведомляет другую сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными.

Стороны освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой стороны.

ФОРС-МАЖОР

Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, изменение законодательства, экономические санкции, Эмбарго, массовые заболевания и др.).

СПОРЫ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В противном случае спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств и осуществления всех взаиморасчетов.

Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора, при наступлении хотя бы одного из следующих случаях:

При существенном (более чем на 15%) изменении курса рубля к доллару США и Евро;

Приостановка отгрузки либо отказ отгружать товар в Российскую Федерацию иностранным производителем или его представительством на территории РФ либо его официальным дилером на территории РФ в связи с применением международных санкций либо в связи с их недружественными действиями по отношению к резидентам Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к данному Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами

Договор переданный с помощью факсимильной связи имеет юридическую силу до момента получения оригинала с синей печатью.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон имеющих равную юридическую силу.

Использование факсимильной подписи является действительным при заключении договора и приложений к данному договору.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументы_для_включения_в_план_закупок