ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка химических реактивов (с результатом)
Предмет контракта: поставка химических реактивов Цена контракта: 116 450,00 RUB
№
Название
Цена
Цена за ед.
Количество
Ед. измерения
1
20.14.1 Производство углеводородов и их производных : п-Терфенил сцинтилляционный ХЧ
-
-
4.5
Килограмм
2
20.14.2 Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов : Изопропиловый спирт (пропанол-2) ТУ 2632-181-44493179-14 ХЧ,10 л
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) химических реактивов
Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке, утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 15.04.2022 г.
Настоящая документация носит уведомительный характер и не предполагает подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений.
г. Иркутск, 2025 г.
ЧАСТЬ I.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, расположенное по адресу: город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126А (Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Иркутск, ул. Лермонтова 126А, а/я 291), далее – ИСЗФ СО РАН, на основании пп. . 4 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке, утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 15.04.2022 г. (далее - Положение о закупке) осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Химические реактивы необходимые для выращивания кристаллов п-тефенила, в рамках выполнения работ по соглашению от 27.05.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7525RJU0002 (внутри институтский шифр▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00)
Настоящая Документация носит уведомительный характер и не предполагает подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений.
Содержание терминов и определений, применяемых в настоящей Документации, указано в Положении о закупках.
При разрешении вопросов, не отраженных в настоящей Документации, применяется Положение о закупках.
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Закупка проводится в интересах Заказчика, указанного в «Извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Информация о Заказчике закупки указана в «Извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Предмет закупки указан в «Извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящей Документации).
3.2.
Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ указано в «Извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и в Части II «Информационная карта о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» настоящей Документации. Условия, сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ указаны в Части II Документации «Информационная карта Извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и проекте договора (Приложение № 2 к настоящей Документации).
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
4.1.
Начальная (максимальная) цена указана в «Извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и в Части II «Информационная карта о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» настоящей Документации.
4.2.
Документация о закупке должна содержать сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.
Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного в Части II «Информационная карта о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» настоящей Документации.
5.2.
Порядок, форма и сроки оплаты за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы указаны в Части II «Информационная карта о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и в проекте договора (Приложение № 2 к настоящей Документации).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Требования к участникам закупки устанавливаются на основании п. 2-4 раздела 6 главы II Положения о закупке, ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,
отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;
сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;
обладание участниками закупки исключительными неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и форм.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика, закупочной комиссии с Участником не допускаются.
В связи с отсутствием конкурентной среды проводимой закупки направление запроса на разъяснение положений настоящей Документации и предоставление ответа на такой запрос не предусмотрено.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТАЦИЮ
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) Документацию.
ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время.
Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком на официальном в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.
РАЗДЕЛ 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор заключается не ранее даты размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, по цене, предложенной Заказчиком.
Договор по итогам проведения закупки подписывается Сторонами на основании подпункта . 4 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке на бумажном носителе.
1.5.
Если в соответствии с действующим законодательством РФ, либо особенностью заключаемого договора для его заключения необходимо согласие собственника имущества Заказчика, договор может быть заключен только после получения такого согласия. Подготовка документов для согласования договора и предоставление документов на согласование собственнику имущества Заказчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
В Части II «Информационная карта о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» содержится информация для данной закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет Часть I «Общие положения». При возникновении противоречия между положениями Части I «Общие положения» и Части II «Информационная карта о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», применяются положения Части II.
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, подъезд А2 течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора.
Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
Основные требования к поставляемой продукции:
поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром документацию на товар на русском языке;
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.
товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
Требования к упаковке:
товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
В соответствии с ч. 5 ст. 4 №223-ФЗ, Закон прямо допускает возможность изменения условий заключаемых в соответствии с ним договоров. Все, что не урегулировано данным договором согласовывается сторонами при подписании.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по общим вопросам Алешкова Виктора Михайловича, действующего на основании доверенности № 07 от 01.04.2025 г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Нестерова Наталья Юрьевна (ИП Нестерова Н.Ю.), именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _______________________ г.с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Сторонами, на основании пп. 4 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке, утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 15.04.2022 г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику химические реактивы, в количестве и по цене, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Товар), а Заказчик по поручению руководителя проекта по гранту с условным названием «Детектор-2025» по проекту «Создание двумерных детекторов для синхротронных и нейтронных исследований широкого применения» (внутри институтский шифр▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00) принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных Сторонами в Договоре.
Параметры, качество и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать стандартам, принятым в Российской Федерации, и подтверждаться соответствующими сертификатами в случае, если данная документация прилагается производителем.
Заказчик оплачивает поставленный Товар, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
На момент поставки Заказчику Товара, Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит Поставщику на правах собственности и не обременен правом третьих лиц, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
Основанием для заключения Договора является соглашение от «27» мая 2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмежду Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, руководителем проекта и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Ордена Трудового Красного Знамени Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной первичной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о поставке Товара.
Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
Истребовать у Поставщика документы, удостоверяющие качество поставленного Товара (декларации о соответствии качества, сертификаты, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации, и другие документы, подтверждающие качество Товара).
В случае поставки Товара ненадлежащего качества, если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
соразмерного уменьшения покупной цены Товара;
безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе по своему выбору:
отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.
Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования Товара в разумный срок.
Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:
потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Заказчик обязан:
Назначить ответственного работника для осуществления контроля за исполнением настоящего Договора и оперативного взаимодействия с Поставщиком.
Обеспечить приемку Товара и провести проверку поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора. При необходимости привлечь соответствующих экспертов.
Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках поставленного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Поставщик вправе:
Требовать своевременного не позднее 5 (пяти) рабочих дней подписания и направления Поставщику Заказчиком универсального передаточного документа по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее «УПД»).
Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с разделом 3 Договора.
Досрочно исполнить обязательства по Договору.
Поставщик обязан:
Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Представить Заказчику документацию (счет, УПД, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость) по итогам поставки Товара.
Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, а также иным требованиям ГОСТов, сертификации (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), и иным нормам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поставить Товар согласно условиям Договора и в строгом соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара за свой счет.
В течение 5 (пяти) рабочих дней информировать Заказчика о невозможности поставки Товара, в предусмотренные Договором сроки, с указанием причин.
Поставить Товар в срок, установленный настоящим Договором.
Обеспечить Заказчика всеми необходимыми товаросопроводительными документами, удостоверяющие качество Товара (декларации о соответствии качества, сертификаты, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации, государственные таможенные декларации - при поставке Товара иностранного производства, и другие документы, подтверждающие качество Товара).
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления соответствующего изменения.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.
Цена договора включает все затраты Поставщика, связанные с его исполнением, в том числе доставку, сборку, упаковку, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в период его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При заключении Договора с юридическим лицом, физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате по настоящему Договору, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: внебюджетные средства бюджетных учреждений (прямые расходы по гранту с условным названием «Детектор-2025» (шифр▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00).
Оплата осуществляется в рублях по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату.
Заказчик производит оплату товара на основании представленного счета, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Товара путем подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за 5 (пять) рабочих дней до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении, либо вовсе указал неверно.
Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от Спецификации (Приложение № 1 к Договору), иных условий настоящего Договора, не подлежит оплате Заказчиком.
СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Поставщик за свой счет либо с привлечением третьих лиц за свой счет в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора осуществляет поставку товара по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32, подъезд А2 и передает его уполномоченным представителям Заказчика. Комплектация, общее количество и ассортимент Товара предусмотрены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.
Право собственности, риск случайной гибели или повреждения и иные риски переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика и подписания УПД обеими Сторонами.
Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону по гражданскому делу. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.
ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по адресу, куда был доставлен Товар, путем подписания УПД. При этом Заказчик обязан в соответствии с действующими правилами перевозок грузов, проверить, обеспечена ли целостность и сохранность Товара при перевозке, в частности: состояние Товара, а также целостность Товара при осуществленной перевозке. Во всех случаях, когда при приемке Товара устанавливается его повреждение или порча, несоответствие наименования Товара или количества данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Заказчик фиксирует данные недостатки в соответствующем акте. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, предусмотренных для данного вида Товаров, и подтверждаться сертификатами соответствия в случае, если Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательной сертификации либо иными документами, предусмотренными для данного вида Товаров. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик имеет право произвести технический контроль и (или) индивидуальное испытание Товара для подтверждения заявленных Поставщиком характеристик Товара. Заказчик не более 15 (пятнадцати) рабочих дней проводит экспертизу, т.е. проверяет Товар на соответствие качества, количества, комплектности и ассортимента требованиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, обладающие необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, оценки качества и т.п. (в данном случае срок проведения экспертизы устанавливается экспертами, экспертными организациями, обладающими необходимыми знаниями в соответствующей области), для участия в проведении экспертизы поставленного Товара, а также представленной Поставщиком документации. Заказчик после проведения экспертизы возвращает Поставщику подписанную УПД и производит оплату в соответствии с разделом 3 Договора, либо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней направляет мотивированный отказ в письменной форме.
В случае обнаружения при приемке Товара недостатков по качеству, количеству и ассортименту Заказчик (уполномоченный представитель) обязан незамедлительно совместно с Поставщиком (уполномоченным представителем), составить акт, в котором будут отражены выявленные недостатки. Поставщик обязуется за свой счет в срок и способом, установленными Сторонами в совместном акте о выявлении недостатков, либо в случае немотивированного отказа Поставщика от подписания указанного акта, на условиях, установленных Заказчиком в одностороннем порядке при соблюдении принципа разумности, устранить недостатки Товара.
Если Поставщик в установленном Договором порядке не укомплектует поставленный Товар, Заказчик вправе отказаться от его получения. При невозможности доукомплектовать Товар Поставщик вправе за свой счет произвести его замену в срок, согласованный Сторонами, при соблюдении принципа разумности с учетом мотивированного мнения Поставщика и Заказчика.
Перечисленные выше права Заказчика, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными способами защиты, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации.
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Не установлено в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.11.2024 N 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 и условиями настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начисляются штрафы в размере 10 процентов цены Договора, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
В случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по Договору, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 руб. 00 коп.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Поставщик.
Оплата неустойки, пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «___» ________ 202__ г.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства в полном объеме, а также от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, помимо воли и желания Сторон, которых они не могли предвидеть и избежать. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, забастовки и т.п., а также повлиявшие на исполнение обязательств Сторон по Договору решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления.
При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок исполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора либо расторжения в установленном порядке.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать мирным путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне претензию с обоснованием своей позиции. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, перечень прилагаемых к претензии документов, заверенных надлежащим образом. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.
В случае отсутствия ответа от другой Стороны в течение срока, указанного в п. 10.2. Договора или отказа в удовлетворении претензии, Сторона, полагающая свои права нарушенными, вправе обратиться в суд.
В случае если Стороны не достигли взаимоприемлемого соглашения в порядке досудебного разбирательства, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде месту нахождения истца.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
При расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчёты по возмещению понесённых затрат и убытков по предмету Договора.
Договор может быть изменён и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.
По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
При существенном нарушении Договора другой Стороной.
Нарушение условий Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, соизмеримый со сроком поставки Товара, или в больший приемлемый для Заказчика срок;
неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
Нарушение условий Договора Заказчиком предполагается существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления от другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений.
В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 5 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 3 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.
В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов, Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующее приложение:
Общая стоимость Товара по данной Спецификации, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС
* 1) источник ценового предложения при закупке товара:
коммерческое предложение (КП), счет на оплату от поставщика, скриншот сайта поставщика с указанием адресной строки, даты и времени на экране.
2) источник ценового предложения при закупке работ, услуг:
коммерческое предложение (КП), счет на оплату от исполнителя (подрядчика), скриншот сайта исполнителя (подрядчика) с указанием адресной строки, даты и времени на экране.
** единица измерения по ОКЕИ https://classifikators.ru/okei
Прикладываются все указанные в таблице источники ценового предложения (не менее трех).
Обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением следующих документов:
(копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копии выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица))
(копии документов, подтверждающих полномочия руководителя поставщика (подрядчика, исполнителя) на подписание договора. В случае если от имени поставщика (подрядчика, исполнителя) действует иное лицо, также прикладывается доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого поставщика (подрядчика, исполнителя) действий по подписанию договора, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом.)
ОГРАНИЧЕНИЯ, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ввиду отсутствия подачи заявок несколькими участниками закупки при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Установлены особенности определения НМЦК согласно пп. «в». п.7 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875, трем субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в государственную информационную систему промышленности, направлено 3 (три) запроса на предоставление коммерческих предложений (получено 0 ответов), так же направлены 3 (три) запроса на предоставление коммерческих предложений трем поставщикам, которые осуществляют поставку происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза товаров, идентичных товарам, планируемым к закупкам (при их отсутствии - однородных товаров), и информация о которых и о поставленных ими товарах содержится на официальном сайте единой информационной системы в реестре контрактов, заключенных заказчиками (получено 0 ответов).
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
