Тендер - Поставка химических реактивов №307846420

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Воронежская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.08.2025 по 29.08.2025Место предоставления документации:-Порядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по экономике и контрактной службе

Л.С. Коробейникова

(подпись, печать)

«29» августа 2025 г.

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

на поставку химических реактивов

Закупку проводит Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВО «ВГУ»

Воронеж

2025

Настоящее извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – документация) подготовлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ),

- Гражданским кодексом РФ,

- Бюджетным кодексом РФ,

- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО «ВГУ») (утверждено Заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Нарукавниковым 15 апреля 2022 г.) (далее – Положение),

- Регламентом процесса размещения процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на портале Единой Информационной Системе по адресу www.zakupki.gov.ru

1. Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1.1 Основание: на основании п.п. 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ») от 15.04.2022 г.

2. Адрес в сети «интернет»: https://www.zakupki.gov.ru/

3. Закупку проводит Заказчик. Сведения о заказчике:

3.1. Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВО «ВГУ»

3.2. Юридический и фактический (почтовый) адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, Университетская площадь, 1

3.3. Банковские реквизиты:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0510

л/с 20316Х50290

в Управлении Федерального Казначейства

по Воронежской обл.

Код ТОФК 3100

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.4. Номер контактного телефона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.5. Факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.6. Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.7. Контактное лицо (Ф.И.О.): Мелихова Екатерина Витальевна

3.8. Ответственное лицо закупки: Вандышев Дмитрий Юрьевич

4. Предмет договора:

Поставка химических реактивов

5. Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно проекту договора (приложение №1)

6. Порядок формирования цены договора (цены лота):

Цена договора формируется с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных расходов Исполнителя, связанных с исполнением договора.

7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 36 копеек.

8. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены.

8.1. Метод обоснования: затратный метод.

9. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: предусмотрено. Заказчик может отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до заключения договора.

10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): российский рубль.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не предусмотрено.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: указаны в проекте договора (приложение №1)

13. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): указаны в проекте договора (приложение №1).

14. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг):

14.1. Места выполнения работ (оказания услуг):

94018, Россия, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1

14.2. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы актов сдачи –приемки, счет, счет-фактуру.

14.3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно проекту договора (приложение №1).

15. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

Оплата услуг по договору производится Заказчиком по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг) в течение 7 (семи) дней с даты выставления Исполнителем счета и счета-фактуры (при наличии).

Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

16. Техническая часть.

Качественные и количественные характеристики, технические требования к выполняемым работам (оказываемым услугам)

16.1 Список приложений к настоящей документации

- Посмотреть таблицу с данными

16.2 Обоснование закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится: на основании п.п. 4 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг от 15.04.2022 г.

Исполнитель,

Специалист по закупкам Мелихова Е.В

Договор_по_223_ФЗ_на_поставку_реактивов_с_ед._пост.(1)

Договор № ________________

на поставку товара

г. Воронеж«___» ______________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшегообразования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лицеи.о. проректора по экономике и контрактной службе Коробейниковой Ларисы Сергеевны, действующего на основании доверенности № 72 от 30.05.2025г.с одной стороны иООО "ЛАБОРАТОРИЯ" ,именуемыйв дальнейшем «Поставщик», в лице директора Абрамова Романа Сергеевича , действующегона основании Уставас другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом _______пункта ____ раздела ___Главы _____Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ») от 15.04.2022 г., утвержденного заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации,и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации заключили настоящий договор на поставку товаров, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реактивы(далее – товар) в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1),являющихся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

Предусмотренное договором поставки количество поставляемого товара может быть изменено Заказчиком при заключении и исполнении Договора по согласованию с Поставщиком, но не более, чем на 30 %. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

Изменение количества товараоформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Место поставки товара:г. Воронеж, Университетская площадь д.1

Поставщик подтверждает, что он:

- ☒ является субъектом малого предпринимательства;

- ☐ не является субъектом малого предпринимательства.

1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.5. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.7. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,36 (двести пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят три ) рубля36копеек, (выберите нужное):

☐включая НДС (Место для ввода текста.%): Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублейМесто для ввода текста.копейки.

☒НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ

☐Налогоплательщиком используется специальный налоговый режим, освобождающий от уплаты НДС на основании Место для ввода текста.Налогового кодекса РФ.

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1.1.1. пункта 1.1. и подпунктом 8.1.2.пункта 8.1.настоящего Договора.

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара

2.4. Расчет за поставленный товар, в том числе по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, производится следующим образом:

- ☒по факту поставки, в срок не позднее 7 (семи)рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (Акта сдачи-приемки/УПД) на данный товар и представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии);

- ☐путем перечисления аванса в размере Место для ввода текста.%от цены Договора, что составляет Место для ввода текста.(Место для ввода текста.)рубльМесто для ввода текста.копейки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии),

-окончательный расчет в размере Место для ввода текста.% от цены Договора, что составляет Место для ввода текста.(Место для ввода текста. ) рублейМесто для ввода текста.копеек, в срокне позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной (акта сдачи-приемки товара/УПД)на поставленный товар и на основании выставленного Поставщиком счета, счет-фактуры (при наличии).

2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.3. Отказаться принять товар в случаях:

- нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 48 часов;

- отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора;

- несоответствия по стоимости;

- несоответствия по количеству, указанному в товарной накладной и (или) в заявке Заказчика;

- несоответствия упаковки и маркировки товара согласно требованиям настоящего Договора;

- несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), предусмотренные Договором.

3.4.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.4.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика, своими средствами и за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.4.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Перечень гарантийных обязательств определен в Спецификации (Приложение № 1). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по месту нахождения Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по месту нахождения Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Гарантийный срок составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара/УПД, Акта о выполненных работах по монтажу и установке (сборке, настройке), протокола испытания).

Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках настоящего Договора.

3.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется по Договору (выбрать нужное):

- ☒одной партией в течение90 (девяносто )календарныхдней с момента заключения Договора.

- ☐ одной партией с момента заключения Договора до Место для ввода даты.г.

-☐ несколькими отдельными партиями в течениеМесто для ввода текста.(Место для ввода текста.) календарныхдней с момента заключения Договора до Место для ввода даты.г.

Поставка осуществляется в период с Место для ввода текста.-Место для ввода текста. часов до Место для ввода текста.-Место для ввода текста. часов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной и (или) Акта сдачи-приемки товара.

4.3. Поставщик, не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адрес электронной почты для получения сообщений▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, номер факса для получения сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.4. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар) осуществляется в течение Место для ввода текста.(Место для ввода текста.) календарных дней с даты поставки товара.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Условия поставки: Поставщик обязуется осуществить поставку товара, включая упаковку, погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку на условиях, предусмотренных Договором.

5.2. Приемка товара включает в себя проверку товара на соответствие требованиям настоящего Договора.

5.3. Поставщик в срок, указанный в разделе 4. Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы (при наличии), составленные на русском языке:

- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии;

- одобрение типа транспортного средства;

-регистрационное удостоверение (на медицинскую технику, лекарственные средства);

- инструкцию пользователя;

- товарную накладную;

- акт сдачи-приемки товара/УПД, счет и счет-фактуру (с обязательной ссылкой на номер Договора) и иные необходимые документы.

5.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.5. Приемка товара по количеству и качеству, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), осуществляется уполномоченным получателем в момент разгрузки товара в месте доставки в соответствии со Спецификацией. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

5.5.1. При поступлении товара в неисправной таре (упаковке) составляется акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

5.5.2. Осмотр товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и уполномоченного получателя.

5.5.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи товара, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания такого акта.

5.5.4. При обнаружении недостатков товара в ходе его приемки уполномоченный получатель обязан уведомить Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных недостатков товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

5.5.5. Поставщик обязуется своими силами и за свой счетзаменить товар ненадлежащего качества в течение 90(девяносто) рабочих дней.с момента получения уведомления об обнаружении недостатков товара.

Расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

5.5.6. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не поставленным.

5.6. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки, транспортировки и несоблюдения инструкции по хранению, а также отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

5.7. Риск случайной гибели товара или повреждения товара, а также право собственности на товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

5.8. Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной уполномоченным получателем по месту получения товара.

5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

- "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также сроков замены некачественного товара и/или не соответствующего количеству, и/или ассортименту, предусмотренных Договором, сроков представления документов, подлежащих передаче вместе с товаром, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего требования уплатить Заказчику пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срок, установленного настоящим Договором для исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. В случае полного (частичного) невыполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.6. Стороны договорились, что в случае неисполнения одной из сторон условий настоящего договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, пожаров, наводнений, взрывов, военных действий.

7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее двух дней) после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 72 (семидесяти двух) часов после их прекращения, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении настоящего Договора вправе изменить:

8.1.1. Сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

8.1.2. Цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

- в случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов).

8.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.4. Соглашение об изменении или о расторжении Договора оформляется в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Дополнительное соглашение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Договора считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

9.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

9.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.3. Договора, спор передается в Арбитражный суд Воронежской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действуетдо "31".12.2025г.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по нему.

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

11.1. Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных, обеспечивать их конфиденциальность и защиту в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- осуществляет обработку персональных данных - операции, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

- Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.- Получивший доступ к персональным данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны и их работники, представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, злоупотребление полномочиями, а также действий, нарушающих требования законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми для исполнения настоящего договора, государственными органами и органами местного самоуправления.

12.3. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники, представители, посредники отказываются от стимулирования прямо или косвенно каким-либо образом работников и/или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания им услуг или выполнения для них работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником и/или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны (с целью получить какие-либо неправомерные преимущества).

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей антикоррупционной оговоркой, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками (далее - уведомление). После направления уведомления направившая его Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения мотивированного ответа другой Стороны.

12.5. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть его и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения с подтверждением, что нарушение не произошло или не произойдет. Ответ с результатами рассмотрения уведомления должен быть направлен в течении десяти рабочих дней с даты его получения. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности, а также отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящей антикоррупционной оговоркой, и (или) неполучения другой Стороной в установленный в п.12.5. настоящей оговорки срок мотивированного ответ на уведомление с подтверждением, что нарушение не произошло и не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Договором одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.

13.3. Стороны заключили настоящий Договор в трех подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, два для Заказчика, один для Поставщика.

13.4. При изменении адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации одной из Сторон, она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно информировать об этом другую Сторону.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

14.1 Указанный ниже документ является неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1 – спецификация.

В случаях проведения закупки по особым обстоятельствам требуется наличие справки-обоснования (Приложение №2).

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Условия Договора согласованы:

Руководитель структурного

подразделения ФГБОУ ВО «ВГУ» _________________ ____________________ _____._____.20____г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1

к Договору на поставку товара

№ ____________________

от «____»___________20____г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

ФГБОУ ВО «ВГУ»ООО "ЛАБОРАТОРИЯ"

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору на поставку товара

№ ____________________

от «____» _______20____г.

Согласовано:

Руководитель подразделения _______________

Ответственное лицо _______________