Тендер - Поставка химических реактивов №305962822

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):400120, Волгоградская область, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. НЕЖДАНОВОЙ, Д.4
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗК_смп_химия_м3 - Посмотреть таблицу с данными ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п. Разделом 8 "Порядок формирования цены договора" Положения о закупках ГБУ ВО «Волгоградская облветлаборатория»

- Посмотреть таблицу с данными

X – средняя арифметическая величина,
x1,x2,x3,xn - цены на товары, работы, услуги различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
n - количество поставщиков, цены которых использовались при расчете.

Начальная максимальная цена:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей

Директор _____________ Суворин В.В.

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование предмета закупки: Поставка химических реактивов

2. Количество и характеристики поставляемого товара: Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

В случае указания конкретного производителя химических реактивов – следует читать в сопровождении слов или эквивалент.

3.Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев.

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Неждановой, 4

5. Срок (периоды) поставки товара: с даты заключения договора в течение 30 дней, в будние дни с 09.00 до 14.00 (время местное). Заявка может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону.

6. Условия поставки товаров: поставщик обязан поставить товар строго в количестве и в соответствии с техническим описанием, указанным в Техническом задании, поставщик обязан передать Государственному заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара. Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара

Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

Поставка товара производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего качество товаров, в том числе соблюдение температурного режима.

Товар считается поставленным Поставщиком с момента фактического получения Заказчиком Товара, которое подтверждается подписанными товарно-транспортными документами: универсальный передаточный документ или товарная накладная или счет-фактура (при наличии).

7. Общие требования к товарам: товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом. Обязательно наличие сведения о номере и дате регистрации изделия медицинского назначения (нанесены на упаковку, этикетку, инструкцию по применению, руководство по эксплуатации). Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической документацией. Участник закупки вправе предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, при условии отсутствия снижения общего количества (объема) закупаемой продукции. В случае претензии по качеству Товара по причине его несоответствия условиям договора, техническим характеристикам, Поставщик должен заменить дефектный Товар, качество и количество которого должно соответствовать условиям заключенного договора. В случае претензии по качеству Товара по причине несоответствия его условиям договора и отказа Поставщика по замене Товара, Заказчик вправе привлечь эксперта.

9. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара.

10. Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка товара осуществляется представителями заказчика с проверкой количества, ассортимента, целостности предусмотренных товарных знаков, маркировок, соответствия идентификационных номеров на товаре и упаковке, отсутствие повреждений на товаре и упаковке. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с предоставляемыми предприятиями-изготовителями сроками годности, но не менее установленного в техническом задании. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

Входной контроль товара по качеству, количеству и остаточному сроку годности, осуществляется в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и от 25.04.1966 № П-7 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

11.Сведения о включенных в цену расходах: В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

12. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

на ___________________________________

Изготавливается на бланке

(при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора________________________________________________.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _____________________________________ (подпись) м.п.

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___

г. Волгоград " " ________2025 года

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке Товаров, работ, услуг ___________ и по результатам осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (Протокол № от « » 2025 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик принимает на себя обязательства на поставку ________________ (далее - товар) в ассортименте и количестве согласно технического задания и спецификации (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в рамках настоящего договора.

1.2. Спецификация является неотъемлемой частью договора.

1.3. Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.5. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.6. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

1.7. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

2. Качество и упаковка Товара

2.1. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации (ФС, ВФС, ТУ и пр.) на момент ее передачи по адрес, указанному в Договоре.

2.2. Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и при осуществлении и хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока.

2.3. Упаковка заводская должна отвечать требованиям ГОСТ или ТУ и быть безопасной для жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Упаковка не должна иметь повреждения.

2.4. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товара передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик в праве потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить надлежащую тару и (или) упаковку.

3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка осуществляется по адресу: ______________ с даты заключения договора в течение 30 дней, в будние дни с 09.00 до 14.00 (время местное). Заявка может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону.

Заявка может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону (на телефонный номер, указанный Поставщиком).

3.2. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара уведомляет Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, указанных в разделе 14.

3.3. При поставке Поставщик предоставляет счет-фактуру и товарную накладную, копии сертификатов качества на Товар.

3.4. В случае если в пункте 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара.

3.5. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет средств Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества Товара. При поставке товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

3.5. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки товара.

4. Цена Договора, порядок, форма и сроки оплаты

4.1. Цена договора в соответствии с протоколом подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «___»________№ _____ составляет ______(прописью), в т.ч. НДС________(прописью) (если НДС не облагается, указать основание. В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

4.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном настоящим договором порядке, форме и размере за счет средств от приносящей доход деятельности.

4.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных финансовых документов, подтверждающих исполнение принятых на себя Поставщиком обязательств.

4.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.5. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на транспортировку, доставку и разгрузку, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего договора.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет _______________ копеек в форме____________ (независимая гарантия, выданная гарантом, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику).

5.2. Независимая гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10-ти банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Договора.

5.4. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания окончательного документа о приемке Товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в разделе 14.

5.5. В случае если Поставщиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 5.4. настоящего Договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6. Сдача-приемка Товара

6.1. Сдача-приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре. Прием Товара осуществляется ответственным лицом на основании доверенности, выданной Заказчиком.

6.2. При приемке Товара проверяется ее соответствие требованиям нормативно-технической документации, данным, указанным в накладных и письменной заявке.

6.3. Сдача-приемка Товара удостоверяется подписью и печатью ответственного лица Заказчика в товарной (товарно-транспортной) накладной, что означает проведение проверки в полном объеме.

6.4. Заказчик обязан принять партию Товара в течение 3-х календарных дней с момента фактической поставки партии Товара и предоставления Поставщиком товарных накладных и счета-фактуры или отказаться от ее приемки в случае обнаружения товара несоответствующего условиям настоящего договора.

6.5. В момент передачи товара Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительные документы на поставляемый товар, оформленные в соответствии с законодательством РФ, обязательные для данного вида товара:

а) товарная накладная, оформленная в 2-х экземплярах;

б) один экземпляр счета и счета-фактуры (при наличии), выставленные Заказчику;

в) акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах;

г) сертификат соответствия на товар.

6.6. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев от срока, указанного на упаковке, на момент поставки товара Заказчику.

6.7. Поставщик в течение всего срока годности товара обязан за свой счет заменить товар или устранить недостатки, выявленные в Товаре, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего договора, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

8.1.3. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Договора, Спецификации, требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

8.1.4. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

8.1.5. Давать мотивированный отказ в приеме товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 3-х дней с даты подписания мотивированного отказа в приеме товара.

8.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товара.

8.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Принять товар от Поставщика.

8.2.2. Произвести оплату за поставку товара.

8.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

8.2.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Поставить товар, предусмотренный Договором в полном объёме и надлежащего качества, подтвержденного соответствующим сертификатом. На каждое наименование товара в товарной накладной указываются: номер сертификата, срок его действия и наименование органа, выдавшего его, либо предоставляются копии сертификатов. Сведения о сертификации, либо копии сертификатов заверяются подписью и печатью Поставщика. Товар поставляется маркированным в соответствии с требованиями, установленными нормами законодательства РФ, в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при хранении и транспортировке.

8.3.2. Доставить товар Заказчику транспортом Поставщика, за свой счет, строго по количеству и ассортименту и в объемах в соответствии со Спецификацией.

8.3.3. Обеспечить разгрузку товара собственными силами и за свой счет.

8.3.4. Осуществить поставку товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты Поставщика (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия Договора.

8.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 2-х рабочих дней.

8.3.6. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2-х рабочих дней со дня заключения Договора.

8.3.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

8.3.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения товара.

8.3.9. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

8.3.10. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных товаров), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного Товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного Товара.

8.3.11. В случае поставки товара, несоответствующего условиям Договора (расхождение по наименованию товара, характеристикам, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), забрать товар с ответственного хранения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке товара.

8.3.12. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом Договора, Поставщик представляет Заказчику документ (документы), подтверждающий данное соответствие.

8.3.13. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

8.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

8.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

8.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

8.4.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

8.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

9.4. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого запроса.

9.5. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

9.6. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об оплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне-предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 14-ти дней с момента получения претензии.

10.3. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.4. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.2, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. Изменение и расторжение Договора

12.1. Условия Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию с обязательным составлением дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение составляется в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

• при изменении количества поставляемого товара, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара;

- при изменении сроков исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- при изменении цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

12.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено Договором.

12.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при нарушении сроков поставки товара Поставщиком;

- в случае несоответствия поставленного товара техническим характеристикам.

Заказчик отправляет письменное уведомление Поставщику о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке за 14 дней до планируемого расторжения Договора.

12.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по Договору, а именно:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки товара.

13. Прочие условия

13.1. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

13.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 14 считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по данному почтовому адресу не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

13.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону, путём направления уведомления.

13.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание;

- Приложение № 3 – Форма заявки.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___________

от «___»_________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование, функциональные характеристики, количество и стоимость поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ___________

от «___»_________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору № _____

от «____»___________ 2025г.

Заявка на поставку товара №___

В целях реализации договора № ______от «__» __________ 2025г. прошу «__» ___________2025 г.

с 09.00 до 14.00 поставить следующие виды товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика ________________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

Незаполнение данного поля, не является основанием для отклонения заявки участника запроса котировок ↑

Представление единиц измерения в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условия поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не указываются единицы измерения предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. ↑

Представление количества в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условий поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не предоставляется количество предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. ↑

Разъяснение_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Запрос:

Добрый день, просим вас уточнить информацию по позиции 12: Диэтилдитиокарбаминовая кислота,

серебрянная соль 15 г, просим вас уточнить сколько грамм вам нужно 15 или 25 грамм (в графе

количество - указано 25 грамм в наименовании 15 грамм), по мимо этого просим вас указать CAS номер

данного вещества.

Разъяснение:

Добрый день!

необходимое количество 15 г.

CAS▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В извещение будут внесены изменения.

ЗК_смп_химия_v2 - Посмотреть таблицу с данными ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п. Разделом 8 "Порядок формирования цены договора" Положения о закупках ГБУ ВО «Волгоградская облветлаборатория»

- Посмотреть таблицу с данными

X – средняя арифметическая величина,
x1,x2,x3,xn - цены на товары, работы, услуги различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
n - количество поставщиков, цены которых использовались при расчете.

Начальная максимальная цена:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей

Директор _____________ Суворин В.В.

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование предмета закупки: Поставка химических реактивов

2. Количество и характеристики поставляемого товара: Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

В случае указания конкретного производителя химических реактивов – следует читать в сопровождении слов или эквивалент.

3.Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев.

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Неждановой, 4

5. Срок (периоды) поставки товара: с даты заключения договора в течение 30 дней, в будние дни с 09.00 до 14.00 (время местное). Заявка может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону.

6. Условия поставки товаров: поставщик обязан поставить товар строго в количестве и в соответствии с техническим описанием, указанным в Техническом задании, поставщик обязан передать Государственному заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара. Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара

Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

Поставка товара производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего качество товаров, в том числе соблюдение температурного режима.

Товар считается поставленным Поставщиком с момента фактического получения Заказчиком Товара, которое подтверждается подписанными товарно-транспортными документами: универсальный передаточный документ или товарная накладная или счет-фактура (при наличии).

7. Общие требования к товарам: товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом. Обязательно наличие сведения о номере и дате регистрации изделия медицинского назначения (нанесены на упаковку, этикетку, инструкцию по применению, руководство по эксплуатации). Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической документацией. Участник закупки вправе предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, при условии отсутствия снижения общего количества (объема) закупаемой продукции. В случае претензии по качеству Товара по причине его несоответствия условиям договора, техническим характеристикам, Поставщик должен заменить дефектный Товар, качество и количество которого должно соответствовать условиям заключенного договора. В случае претензии по качеству Товара по причине несоответствия его условиям договора и отказа Поставщика по замене Товара, Заказчик вправе привлечь эксперта.

9. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара.

10. Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка товара осуществляется представителями заказчика с проверкой количества, ассортимента, целостности предусмотренных товарных знаков, маркировок, соответствия идентификационных номеров на товаре и упаковке, отсутствие повреждений на товаре и упаковке. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с предоставляемыми предприятиями-изготовителями сроками годности, но не менее установленного в техническом задании. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

Входной контроль товара по качеству, количеству и остаточному сроку годности, осуществляется в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и от 25.04.1966 № П-7 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

11.Сведения о включенных в цену расходах: В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

12. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

на ___________________________________

Изготавливается на бланке

(при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора________________________________________________.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _____________________________________ (подпись) м.п.

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___

г. Волгоград " " ________2025 года

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке Товаров, работ, услуг ___________ и по результатам осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (Протокол № от « » 2025 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик принимает на себя обязательства на поставку ________________ (далее - товар) в ассортименте и количестве согласно технического задания и спецификации (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в рамках настоящего договора.

1.2. Спецификация является неотъемлемой частью договора.

1.3. Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.5. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.6. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

1.7. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

2. Качество и упаковка Товара

2.1. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации (ФС, ВФС, ТУ и пр.) на момент ее передачи по адрес, указанному в Договоре.

2.2. Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и при осуществлении и хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока.

2.3. Упаковка заводская должна отвечать требованиям ГОСТ или ТУ и быть безопасной для жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Упаковка не должна иметь повреждения.

2.4. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товара передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик в праве потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить надлежащую тару и (или) упаковку.

3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка осуществляется по адресу: ______________ с даты заключения договора в течение 30 дней, в будние дни с 09.00 до 14.00 (время местное). Заявка может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону.

Заявка может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону (на телефонный номер, указанный Поставщиком).

3.2. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара уведомляет Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, указанных в разделе 14.

3.3. При поставке Поставщик предоставляет счет-фактуру и товарную накладную, копии сертификатов качества на Товар.

3.4. В случае если в пункте 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара.

3.5. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет средств Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества Товара. При поставке товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

3.5. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки товара.

4. Цена Договора, порядок, форма и сроки оплаты

4.1. Цена договора в соответствии с протоколом подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «___»________№ _____ составляет ______(прописью), в т.ч. НДС________(прописью) (если НДС не облагается, указать основание. В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

4.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном настоящим договором порядке, форме и размере за счет средств от приносящей доход деятельности.

4.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных финансовых документов, подтверждающих исполнение принятых на себя Поставщиком обязательств.

4.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.5. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на транспортировку, доставку и разгрузку, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего договора.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет _______________ копеек в форме____________ (независимая гарантия, выданная гарантом, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику).

5.2. Независимая гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10-ти банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Договора.

5.4. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания окончательного документа о приемке Товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в разделе 14.

5.5. В случае если Поставщиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 5.4. настоящего Договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6. Сдача-приемка Товара

6.1. Сдача-приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре. Прием Товара осуществляется ответственным лицом на основании доверенности, выданной Заказчиком.

6.2. При приемке Товара проверяется ее соответствие требованиям нормативно-технической документации, данным, указанным в накладных и письменной заявке.

6.3. Сдача-приемка Товара удостоверяется подписью и печатью ответственного лица Заказчика в товарной (товарно-транспортной) накладной, что означает проведение проверки в полном объеме.

6.4. Заказчик обязан принять партию Товара в течение 3-х календарных дней с момента фактической поставки партии Товара и предоставления Поставщиком товарных накладных и счета-фактуры или отказаться от ее приемки в случае обнаружения товара несоответствующего условиям настоящего договора.

6.5. В момент передачи товара Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительные документы на поставляемый товар, оформленные в соответствии с законодательством РФ, обязательные для данного вида товара:

а) товарная накладная, оформленная в 2-х экземплярах;

б) один экземпляр счета и счета-фактуры (при наличии), выставленные Заказчику;

в) акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах;

г) сертификат соответствия на товар.

6.6. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев от срока, указанного на упаковке, на момент поставки товара Заказчику.

6.7. Поставщик в течение всего срока годности товара обязан за свой счет заменить товар или устранить недостатки, выявленные в Товаре, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего договора, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

8.1.3. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Договора, Спецификации, требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

8.1.4. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

8.1.5. Давать мотивированный отказ в приеме товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 3-х дней с даты подписания мотивированного отказа в приеме товара.

8.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товара.

8.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Принять товар от Поставщика.

8.2.2. Произвести оплату за поставку товара.

8.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

8.2.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Поставить товар, предусмотренный Договором в полном объёме и надлежащего качества, подтвержденного соответствующим сертификатом. На каждое наименование товара в товарной накладной указываются: номер сертификата, срок его действия и наименование органа, выдавшего его, либо предоставляются копии сертификатов. Сведения о сертификации, либо копии сертификатов заверяются подписью и печатью Поставщика. Товар поставляется маркированным в соответствии с требованиями, установленными нормами законодательства РФ, в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при хранении и транспортировке.

8.3.2. Доставить товар Заказчику транспортом Поставщика, за свой счет, строго по количеству и ассортименту и в объемах в соответствии со Спецификацией.

8.3.3. Обеспечить разгрузку товара собственными силами и за свой счет.

8.3.4. Осуществить поставку товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты Поставщика (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия Договора.

8.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 2-х рабочих дней.

8.3.6. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2-х рабочих дней со дня заключения Договора.

8.3.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

8.3.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения товара.

8.3.9. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

8.3.10. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных товаров), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного Товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного Товара.

8.3.11. В случае поставки товара, несоответствующего условиям Договора (расхождение по наименованию товара, характеристикам, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), забрать товар с ответственного хранения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке товара.

8.3.12. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом Договора, Поставщик представляет Заказчику документ (документы), подтверждающий данное соответствие.

8.3.13. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

8.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

8.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

8.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

8.4.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

8.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

9.4. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого запроса.

9.5. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

9.6. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об оплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне-предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 14-ти дней с момента получения претензии.

10.3. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.4. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.2, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. Изменение и расторжение Договора

12.1. Условия Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию с обязательным составлением дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение составляется в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

• при изменении количества поставляемого товара, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара;

- при изменении сроков исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- при изменении цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

12.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено Договором.

12.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при нарушении сроков поставки товара Поставщиком;

- в случае несоответствия поставленного товара техническим характеристикам.

Заказчик отправляет письменное уведомление Поставщику о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке за 14 дней до планируемого расторжения Договора.

12.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по Договору, а именно:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки товара.

13. Прочие условия

13.1. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

13.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 14 считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по данному почтовому адресу не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

13.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону, путём направления уведомления.

13.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание;

- Приложение № 3 – Форма заявки.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___________

от «___»_________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование, функциональные характеристики, количество и стоимость поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ___________

от «___»_________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору № _____

от «____»___________ 2025г.

Заявка на поставку товара №___

В целях реализации договора № ______от «__» __________ 2025г. прошу «__» ___________2025 г.

с 09.00 до 14.00 поставить следующие виды товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика ________________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

Незаполнение данного поля, не является основанием для отклонения заявки участника запроса котировок ↑

Представление единиц измерения в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условия поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не указываются единицы измерения предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. ↑

Представление количества в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условий поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не предоставляется количество предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. ↑