Тендер - Поставка химических реактивов №292081939

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 3.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.02.2025 по 24.02.2025Место предоставления документации:Не предоставляется Порядок предоставления документации:Не предоставляется Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора_№57-25_(с_актом)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №57/25

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора научной работе д.х.н. Дыбцева Данила Николаевича действующего на основании доверенности № 2 от 09.01.2025 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДАлХИМ» (ООО «ДАлХИМ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице в лице заместителя директора Дрэгича Юрия Александровича, действующего на основании доверенности №01/2023 от 09.01.2023, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и на основании п.п. 4 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук от 25.04.2022 г. заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется передать Заказчику химические реагенты (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на сумму, в сроки и в порядке, определенном условиями настоящего Договора.

1.2. Количество, наименование, ассортимент, технические характеристики Товара, цена за единицу Товара, указываются в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц, и несет ответственность перед Заказчиком в случае его изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков понесенных Заказчиком.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тридцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать две тысячи сорок) рублей, 00 копеек.

Стоимость единицы Товара указана в Спецификации (Приложение № 1). Цена Договора является твердой и изменению не подлежит в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, установленных в разделе 10 настоящего Договора.

2.2. Цена Договора устанавливается в российских рублях и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе (при необходимости): стоимость Товара, гарантийные обязательства, тару, упаковку, маркировку, доставку, хранение, транспортные расходы по доставке Товара до места складирования, расходы на страхование, уплату налогов (включая НДС), сборов, таможенных пошлин, а также иные платежи и расходы, которые необходимо понести Поставщику для исполнения настоящего Договора.

2.3. Порядок оплаты:

Заказчик производит 100% оплату стоимости Товара при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара. Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара по форме Приложение №2 к настоящему Договору при наличии подписанных Заказчиком счет-фактуры (если предусмотрено законодательством), товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД).

Платежи осуществляются на основании счета Поставщика в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предварительная оплата Товара по настоящему Договору не предусмотрена.

2.4. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования: средства гранта (соглашение между Российским научным фондом, руководителем проекта и организацией о предоставлении гранта на проведение фундаментальных научных исследований №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 от 15.05.2023 г.).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ/ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара в течении 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 3 (склад).

Поставка осуществляется единовременно или частично в течении действия Договора.

Часы работы склада: рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (суббота, воскресенье-выходной), обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Поставщик обязан не позднее, чем за два рабочих дня до определения им дня поставки Товара известить Заказчика о дате и времени поставки Товара по средствам электронной связи e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и телефонной связи тел. + 7▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, контактное лицо: отдел закупок.

3.3. По согласованию с Заказчиком Поставщик имеет право досрочно поставить Товар.

3.4. Поставщик поставляет Товар в адрес Заказчика своим или привлеченным транспортом.

3.5. Моментом поставки/передачи товара Поставщиком будет считаться дата фактического вручения Товара Заказчику и подписание Заказчиком транспортной накладной.

Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара надлежащего качества будет считаться дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

3.6. Поставщик обязан предоставить Заказчику на момент поставки/передачи Товар, следующие документы:

• счет (с указанием в основании номера и даты договора);
• товарная накладная по форме № ТОРГ-12 в двух экземплярах с указание номера и даты договора;
• счет-фактура (при наличии НДС);
• УПД в двух экземплярах (предоставляется вместо счета-фактуры и товарной накладной формы ТОРГ-12) с указание номера и даты договора;
• документы, подтверждающие качество Товара (технический паспорт/паспорт изготовителя, сертификат качества/сертификат соответствия декларация о соответствии, инструкции по эксплуатации, содержащие требования производителя или Поставщика по условиям эксплуатации товара, или иные документы, подтверждающие надлежащее качество товара, а также требования и методы по проверке качества товара), в случае, если такие документы, установлены законодательством Российской Федерации;
• акт приема-передачи товара - в двух экземплярах.

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 г. № 807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления» Заказчик использует систему электронного документооборота СБИС оператор электронного документооборота ООО Компания Тензор, идентификатор Заказчика 2BE0d053bdaf02111e281e▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.7. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

3.8. Поставщик гарантирует оформление отгрузочных документов на Товар (транспортная накладная, товарная накладная, счет, счет-фактура, УПД) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и гарантирует достоверность указанных в товаросопроводительных документах сведений о Товаре. В случае выявления Заказчиком в товаросопроводительных документах Поставщика несоответствий Спецификации, Заказчик вправе не производить оплату Товара до момента предоставления Поставщиком документов, оформленных надлежащим образом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

4.1.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков в Товаре.

4.1.4. Увеличить или уменьшить количество поставляемого Товара. В случае увеличения или уменьшения количества Товара, подлежащего поставке, Стороны подписывают дополнительное соглашение об увеличении или уменьшении цены Договора с соответствующим изменением количества Товара, при этом цена за одну единицу Товара должна будет соответствовать цене, в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку Товара у Поставщика и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, упаковки Товара и прилагаемых к Товару документов, своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. В случае несоответствия поставленного Товара Спецификации, требованиям Технического задания, отказать Поставщику в приёмке Товара и заявить об этом в письменной форме, путем составления Акта рекламации, в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных недостатков (дефектов).

4.2.3. Обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара в месте его поставки/передачи, в том числе: доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, присутствие надлежаще уполномоченного на приемку Товара лица.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить/передать Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора, в том числе, в ассортименте, с характеристиками, в количестве, надлежащего качества и в сроки, установленные настоящим Договором, в упаковке, исключающей возможность его порчи (уничтожения) при перевозке к конечному пункту назначения и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и предоставить все товаросопроводительные документы, поименованные в п. 3.6 настоящего Договора. Упаковка, в которой поставляется Товар, должна быть целой, без повреждений.

4.3.2. Предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3.3. Своими силами и за свой счет устранять выявленные недостатки Товара или осуществлять соответствующую замену Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором: 10 рабочих дней с даты получения претензии, при наличии Товара/запчастей на складе Поставщика, но не более 75 рабочих дней с даты получения претензии, в случае отсутствия Товара/запчастей на складе Поставщика.

4.3.4. Распорядиться Товаром, принятым Заказчиком на ответственное хранение в соответствии с п. 6.3 Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующих актов, подтверждающих несоответствие Товара условиям Договора. Если Поставщик в указанный срок не распорядится Товаром, то Заказчик вправе возвратить его Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика, либо распорядиться Товаром в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.5. В случае получения претензии о ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора устранить нарушения в сроки, указанные в претензии.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ

5.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать требованиям, указанным в его технической документации, техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, подтверждаться сертификатом качества/сертификатом соответствия / декларацией о соответствии (далее – Сертификаты/Декларации).

5.2. Техническая документация на русском языке (паспорт производителя, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие требования производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Товара или иные документы, подтверждающие надлежащее качество Товара, а также требования и методы по проверке качества Товара) передаются Поставщиком Заказчику одновременно с поставляемым Товаром.

5.3. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, а импортного Товара - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна быть нанесена на каждое изделие, должна быть четкой, яркой, читаемой, без помарок. Маркировка должна состоять из: наименования, размера, номера типовой серии, либо номер чертежа, по которому изготовлен Товар. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

5.4. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не восстановленным, а также качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Поставляемый товар на дату подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) должен иметь остаточный срок годности не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем товара.

5.6. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Товара, Заказчик составляет дефектный акт с перечнем выявленных недостатков и направляет его Поставщику одновременно с Претензией, в которой указывает свои требования.

Устранение всех недостатков в Товаре в период гарантийного срока осуществляются силами и за счет Поставщика в сроки, установленные в п.4.3.3. настоящего Договора.

При этом гарантийный срок на Товар продлевается на период устранения в нем недостатков.

5.7. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- замены на Товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула, если недостаток является существенным;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы, если недостаток является существенным.

Существенными являются неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки.

По требованию Поставщика и за его счет Заказчик обязан возвратить Товар с недостатками.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара осуществляется на складе Заказчика по оригиналам товаросопроводительных документов, предусмотренных п. 3.6. настоящего Договора. Наименование, ассортимент и количество Товара в товаросопроводительных документах должно соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Процедура приемки Товара Заказчиком осуществляется в три этапа:

1 этап: приемка Товара от Перевозчика (или Поставщика) по количеству грузовых/тарных мест и отсутствию внешних повреждений упаковки в соответствии с товаросопроводительными документами в день поставки с подписанием Заказчиком транспортной накладной в случае отсутствия замечаний.

2 этап: внутритарная приемка Товара (наименование, ассортимент, комплектность, количество, отсутствие внешних видимых повреждений товара, отсутствие какого-либо из документов, указанных в п.5.2 настоящего Договора) в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Заказчиком транспортной накладной. При удовлетворительном результате приемки Заказчик подписывает товарную накладную или УПД;

3 этап: приемка Товара по качеству Товара на соответствие требований, указанных в Договоре, технической документации, а также скрытым недостаткам Товара (за исключением производственных дефектов, которые могут быть обнаружены Заказчиком в течение гарантийного срока) - в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Заказчиком транспортной накладной.

6.3. При неудовлетворительной приемке Товара на стадии 1 этапа составляется Акт рекламации, подписывается уполномоченными представителями Заказчика, Перевозчика (или Поставщика). Уведомление Поставщика о таковом случае является обязательным не позднее дня, следующего за днем составления Акта рекламации.

В случае не подписания Заказчиком транспортной накладной на усмотрение Заказчика может быть принято одно из следующих решений:

- отказ в приемке Товара от Перевозчика/Поставщика при наличии повреждений упаковки;

- приемка Товара на ответственное хранение в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешения с другим однородным Товаром.

6.4. При неудовлетворительной приемке Товара на стадии 2 и 3 этапов Заказчиком в одностороннем порядке составляется Акт рекламации, подписывается специально созданной Заказчиком для таких целей комиссией и направляется Поставщику не позднее дня, следующего за днем составления Акта рекламации.

6.5. Действия Поставщика по устранению выявленных Заказчиком нарушений в поставке при получении Акта рекламации:

- 5 (пять) календарных дней от даты получения Акта рекламации способом, указанным в п.12.1 настоящего Договора при одногородней поставке (город Новосибирск и Новосибирская область);

- в сроки согласованные Сторонами от даты получения Акта рекламации способом, указанным в п.12.1 настоящего Договора при иногородней поставке.

В случае нарушения требований и сроков, указанных в настоящем пункте, обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются просроченными и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная Разделом 7 настоящего Договора.

6.6. При отсутствии одного из перечисленных в п. 5.2, п. 3.6. настоящего Договора документа на поставляемый Товар, обязательства Поставщика по поставке считаются ненадлежащее исполненными.

Передача недостающих документов оформляется Актом удовлетворения рекламации.

6.7. С целью определения качества поставляемого Товара Стороны вправе провести независимую товарную экспертизу. Расходы по оплате услуг товарной экспертизы несет виновная Сторона.

6.8. Для урегулирования нарушений в поставке Поставщик вправе принять решение о направлении своего представителя к месту нахождения Товара, о чем в указанный п. 6.5. настоящего Договора срок обязан письменно уведомить Заказчика и направить к месту нахождения Товара с надлежаще оформленной доверенностью.

По результатам совместного урегулирования вопросов, связанных с ненадлежащей поставкой Товара, Стороны подписывают двусторонний акт, который является для Сторон обязательным.

6.9. При положительном завершении процедуры приемки Товара Стороны подписывают Акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему Договору).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку поставки или недопоставку Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе воспользоваться правами, предусмотренными в статье 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены несоответствующего Товара, установленного настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, поставленного с недостатками, за каждый день просрочки.

7.4. В случаях, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.3 настоящего Договора, Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленный Товар.

7.5. В случае, если Поставщик не заберет принятый на ответственное хранение Товар до истечения срока, предусмотренного подп. 4.3.4 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Товара, находящегося на ответственном хранении, за каждый день нахождения Товара на складе Заказчика.

7.6. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность Заказчика не применяется в случаях, когда неоплата, приостановка или задержка оплаты обусловлена ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, в том числе, если Заказчику не предоставлена в полном объеме надлежащим образом оформленная документация.

7.7. За не надлежащее исполнение условий настоящего Договора, в том числе, предусмотренных пп. 3.2., 3.6., 5.2., Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 1 000,00 рублей за каждый случай.

7.8. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 8.2. настоящего Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продлятся более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до предполагаемой даты расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной.

8.5. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силой не являются.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

10.2.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками Товара, указанными в Спецификации;

- сроков исполнения обязательств, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочки выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- иные условия изменения Договора, если такое изменение Договора допускается законом.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив соответствующее уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный в Договоре срок.

- нарушения Поставщиком сроков поставки Товара согласно пункту 3.1. настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. При разрешении споров между Сторонами применяется претензионный порядок. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок направления ответа на претензию не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

11.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Ответственные лица по настоящему Договору:

- со стороны Заказчика: e-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ,тел. + 7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, отдел закупок.

- со стороны Поставщика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 115.

Стороны признают обязательную силу за перепиской по указанным в настоящем пункте Договора адресам e-mail и пересылаемыми посредством нее документов, подписанных надлежаще уполномоченными представителями Сторон (содержимое электронных писем включая, не ограничиваясь этим: письма, заявления, уведомления, претензии, Договор, приложения и соглашения к нему, иная без исключения деловая корреспонденция).

Документы при этом считаются исходящими от ответственных представителей Сторон, надлежаще доставленными адресату и обязательными им для исполнения. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт направления/обмена Сторонами документами.

12.1.1. Документооборот в рамках настоящего Контракта может осуществляться, в том числе путем обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью и направленными через оператора, обеспечивающего обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи. Подписанные в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» квалифицированной электронной подписью документы признаются Сторонами полноценными юридическими документами, равнозначными аналогичным подписанным собственноручно документам на бумажном носителе, с проставлением печати (если применимо), принимаются к исполнению и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при соблюдении порядка обмена документами в электронном виде, установленного законодательством. При направлении документов в электронном виде, подписанных квалифицированной электронной подписью, обмен оригиналами документов не требуется.

12.2. Стороны настоящим подтверждают, что информация об адресах и контактах Сторон, указанная в разделе 14 «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» настоящего Договора, является достоверной и вся направляемая по ним корреспонденция/информация/документация считается надлежаще врученной адресату.

12.3. Стороны обязуются немедленно сообщать друг другу:

- обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам;

- об изменении адресов и реквизитов Сторон.

12.4. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Договора, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.6. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, выполненные в электронной форме, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, или в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12.7. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

12.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.10. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Сторон не допускается.

12.11. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора не влечет за собой недействительность всего Договора.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Настоящий Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №57/25

от «___» февраля 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Цены, указанные в настоящей Спецификации, являются твердыми, изменению не подлежат и включают в себя все расходы, понесенные Поставщиком по настоящему Договору, в том числе, транспортные (доставка Товара до адреса, указанного Заказчиком), налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству РФ

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тридцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать две тысячи сорок) рублей, 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №57/25

от «___» февраля 2025 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА № ____

к Договору №57/25 от «____» ___________ 2025 г.

г. Новосибирск «___»_________202__ года

(заполняется Заказчиком)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по научной работе д.х.н. Дыбцева Данила Николаевича, действующего на основании доверенности №2 от 09.01.2025г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДАлХИМ» (ООО «ДАлХИМ»), в лице генерального директора Дрэгича Александра Ивановича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи товара (далее по тексту Акт) о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар:

1. В соответствии с Договором №57/25 от «___» __________ 2025г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Согласно Договору, товар должен быть поставлен «___» _______ 202__г., фактически поставлен «____» ____________ 202__ г.

3. С товаром переданы следующие документы: ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. Результат исполнения Договора соответствует (не соответствует) требованиям Договора, ________

____________________________________________________________________________________________

5. Нарушения условий Договора (недостатки товара) выявлены/не выявлены:

____________________________________________________________________________________________

_

6. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику: ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________________________________________________

Примечание: пп.1 и 3 заполняются Поставщиком, в п.3 указывается техническая документация, относящаяся к предмету Договора и передаваемая Заказчику, включая гарантийные талоны, сертификаты соответствия и т.п.; пп.2, 4-6 заполняются Заказчиком по результатам проверки результата исполнения Договора в части его соответствия условиям Договора.