Тендер - Поставка химических реактивов №270258184

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ_реактивы.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):г Санкт-Петербург, г Красное Село, ул Свободы, д 52
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.04.2024 по 11.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Предложение участника должно содержать: 1) сведения о поставляемом товаре, стране происхождения товара, стоимости товара по Форме №1 Приложения №3 к Извещению о закупке; 2) анкету участника по Форме №2 Приложения №3 к Извещению о закупке. Предложение участника закупки не должно превышать начальную (максимальную) цену договора.
Подведение итоговПорядок подведения итогов:Предложение участника признается лучшим в случае, если предварительное предложение соответствует требованиям, установленным настоящим извещением, техническим заданием и содержит наиболее низкую цену договора. Приложение_№4_Требованиями_к_описанию_предмета_закупкиxx

Приложение №4 к извещению

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

Установлены следующие требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Описание участника закупки товара (работы, услуги), являющегося предметом закупки, должно содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в пункте 12 «Описание закупаемых товаров» Приложения №1 к извещению «Техническое задание» настоящего извещения; указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (при необходимости).

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не ниже». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», то есть должны быть конкретными, за исключением случаев, когда такие слова предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иными требованиями, связанными с определением соответствия товара потребностям заказчика (например, ГОСТ).

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в пункте 12 «Описание закупаемых товаров» Приложения №1 к извещению «Техническое задание» настоящего извещения.

Если в техническом задании заказчиком значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «не ниже», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

Слова «менее…», «меньше…», «уже» означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель (за исключением случаев, прямо указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, где допустимо как указание конкретного значения, так и в виде диапазона), меньше указанного значения, без использования вышеуказанных слов.

Слова «более…», «больше…», «толще…», «свыше…», «лучше…», «шире» означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель (за исключением случаев, прямо указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, где допустимо как указание конкретного значения, так и в виде диапазона), больше указанного значения, без использования вышеуказанных слов.

Слова «не менее…», «не меньше…», «не уже…» означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель (за исключением случаев, прямо указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, где допустимо как указание конкретного значения, так и в виде диапазона), более указанного значения или равный ему, без использования вышеуказанных слов.

Слова «не более…», «не больше…», «не шире…» означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель (за исключением случаев, прямо указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, где допустимо как указание конкретного значения, так и в виде диапазона), менее указанного значения или равный ему, без использования вышеуказанных слов.

Слова «не менее … и не более ….» означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель (за исключением случаев, прямо указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, где допустимо как указание конкретного значения, так и в виде диапазона) более указанного после слов «не менее» значения или равный ему, но одновременно менее указанного после слов «не более» значения или равный ему, без использования вышеуказанных слов.

Пример. В техническое задание установлено: «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность не менее 45 Вт, угол луча не менее 165 градусов». Предложение участника: «В кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность 60 Вт, угол луча 165 градусов»

Пример. В техническом задании установлено: «Содержание железа не менее 5,45% и не более 6,55%* (*Допустимо указание в заявке диапазонного значения)». Допустимые предложения участников: «Содержание железа 6,2%» либо «Содержание железа 5,5-5,8%».

Если в техническом задании заказчиком устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

Пример: рН средства 3,5 – 4,3. Допустимые предложения участников: «рН средства 3,5 – 4,3».

Если в техническом задании заказчиком устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…».

Пример. В техническое задание установлено: «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения должна использоваться труба с температурным диапазоном эксплуатации: диапазон должен быть не менее от -40 до +95 градусов Цельсия.». Предложение участника: «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения используется труба с температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +95 градусов Цельсия», или участник может указать диапазон шире, например, «от -50 до +120 градусов Цельсия».

В случае если Заказчиком установлено значение показателя со знаком «±» или со знаком «±» и одновременным использованием слов/словосочетаний «не более» и «не менее», то участник обязан указать значение показателя в соответствии с требованиями Технического задания не удаляя знак «±» и числовую величину, указанную после знака «±», но без использования слов «не более», «не менее».

Пример. В техническом задании установлено: «Погрешность измерения температуры не более ± 0,8 °С». Предложение участника: «Погрешность измерения температуры ± 0,8 °С».

Если в техническом задании заказчиком значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в техническом задании, но без сопровождения словом «до».

Символы «,», союз «и» означают, что участнику необходимо указать характеристики всех перечисленных значений.

Слова «или» означают, что участнику необходимо выбрать одно из нескольких предложенных значений.

В случае установления Заказчиком в Техническом задании требований к конкретному значению показателя с использованием знака «…» участник должен указать одно конкретное не интервальное количественное (числовое) значение показателя в рамках диапазона указанных допустимых числовых значений кроме случаев, когда совестно с символом «…» используется словосочетание «в диапазоне».

Если в техническом задании заказчиком указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», участником закупки должен быть предложен товар, со значениями, заданными в техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать разночтений и двусмысленных толкований.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия комиссией по осуществлению закупок решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящим извещением.

Приложение_№3_Формыxx

Приложение №3 к Извещению. Формы документов

ФОРМА №1. Предложение на участие в закупке в электронном магазине

Изучив извещение о закупке в электронном магазине, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru/, принимая установленные в нем требования и условия, в том числе условия, входящего в состав извещения о закупке в электронном магазине, проекта договора, технического задания

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки с указание организационно-правовой формы)

выражает согласие поставить товар в полном соответствии с условиями извещения и предлагает заключить договор на условиях и в соответствии предложением на участие в закупке в электронном магазине №_________________ на ___________________

(номер извещения) (наименование закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Описание закупаемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА №2. Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняются все технические характеристики, указанные в пункте 12 «Описание закупаемых товаров» Приложения №1 к извещению «Техническое задание», в соответствии с требованиями к описанию участниками закупки поставляемого товара который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик (Приложение №4 к Извещению о закупке). ↑

Приложение_№1_ТЗxx

Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

12. Описание закупаемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

13. Порядок приемки поставленного товара.

13.1. Поставляемый товар по всем показателям (техническим, качественным, потребительским, эксплуатационным) должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды для данной категории.

13.2. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям договора, документации по: наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и качеству.

В день доставки одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров:

- Товарно-транспортная накладная (оригинал, два экземпляра) (при наличии);

- Товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (оригинал, два экземпляра);

- Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) (один экземпляр);

- Иные документы, подтверждающие соответствие товаров (сертификаты, паспорта, декларации и т.д.) согласно требованиям, установленным в пункте 10 технического задания.

Приемка товара осуществляется Приемочной комиссией (далее – Комиссия) и включает в себя в том числе:

-проверку соответствия количества, качества, комплектности, цены поставленного товара требованиям, установленным договором;

-проверку полноты и правильности оформления сопроводительных документов;

-контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки.

13.3. Комиссия осуществляет приемку товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, проверяет товары на наличие дефектов непроизводственного характера.

13.4. Приемка товаров по количеству, комплектности, ассортименту и качеству осуществляется в один этап.

13.5. Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком оригинала акта приема-передачи товара.

13.6. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству проводится в день приемки товаров либо на следующий рабочий день после поставки товара по адресу поставки товаров, указанному в договоре.

13.7. При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, комплектности, качеству Комиссия документально фиксирует данный факт путем составления акта выявленных недостатков (далее - Акт).

13.8. Акт составляется Комиссией и передается представителю поставщика в день окончания приемки товаров.

В случае отсутствия представителя поставщика (в том числе в связи с отказом поставщика) на приемке товаров Акт и иные документы (при необходимости) направляются заказчиком в адрес поставщика в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты их утверждения руководством Заказчика посредством электронной связи (скан-копии) и почтовой связи с уведомлением о вручении на адреса, указанные в договоре.

Для обеспечения гарантированного присутствия при приемке Товара Поставщику необходимо не позднее, чем за день до приемки Товара, направить заказчику заявку с указанием полных фамилии, имени, отчества, паспортных данных тех лиц, которые будут присутствовать при приемке Товара.

Такая заявка направляется на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть при этом ответственность за своевременность получения заказчиком такой заявки несет Поставщик.

13.9. Срок замены товаров не должен превышать даты, установленной в Акте.

Допускается осуществление иных действий в отношении данных товаров, предусмотренных ГК РФ.

13.10. При получении Акта поставщик обязан в установленный документом срок:

- удовлетворить требования, заявленные заказчиком;

- представить мотивированный отказ в удовлетворении требований, заявленных заказчиком, в целом или частично;

- осуществить иные действия согласно требованиям документа в соответствии с ГК РФ.

13.11. Спор между заказчиком и поставщиком разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

13.12. До разрешения спора заказчик обеспечивает хранение товаров ненадлежащего качества.

13.13. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты подписания оригинала товарной накладной (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа Поставщиком и Заказчиком.

13.14. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров и Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта).

13.15. Заказчик вправе приостановить приемку товара на период, определенный руководством Заказчика (в том числе на период проведения независимой экспертизы), до устранения причин и условий, препятствующих осуществлению приемки.

13.16. Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Заказчиком акта приема-передачи товара в 2-х экземплярах.

Приложение_№2_Договорxx

Приложение №2 к извещению

ДОГОВОР № ЭМ-_______

на поставку химических реактивов

г. Санкт-Петербург Место для ввода даты.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Покачалова Константина Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Место для ввода текста., именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста., действующ___ на основании Место для ввода текста., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг Федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России) в результате проведения закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол от Место для ввода даты. №Место для ввода текста.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реактивы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), Техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, в обусловленный договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные договором.

1.2. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать обязательным требованиям, стандартам и техническим условиям, действующим в Российской Федерации, для соответствующего вида Товара, а также техническим регламентам и/или стандартам и техническим условиям производителя поставляемого Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении) и недостатков не иметь.

1.5. Срок годности на поставляемый товара должен быть не менее срока, установленного в Техническом задании (Приложение №2 к договору).

Претензии по качеству могут быть предъявлены на протяжении всего срока годности на Товар при условии надлежащего хранения Товара и его эксплуатации.

1.6. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый Товар полностью соответствует условиям договора и требованиям документов, указанных в Приложении №1, Приложении №2;

- при изготовлении Товара были применены высококачественные материалы, обеспечена обработка высшего качества, технические испытания.

1.7. Отсутствие перечисленных в настоящем договоре и оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ документов (хотя бы даже одного из документов) является основанием для отказа от получения Заказчиком такого Товара, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, но, не ограничиваясь, началом отсчета срока для предъявления штрафных санкций за задержку поставки Товара.

1.8. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика в письменной форме о любых изменениях в технологии и/или контроле качества поставляемого Товара, а также об иных обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение обязательств по договору.

1.9. Поставщик в день поставки Товара обязан передать Заказчику документы, указанные в Техническом задании (Приложение №2 к Договору).

1.10. Грузополучатель: ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

1.11. Ответственное лицо за исполнение договора:

Специалист сектора организации закупок ДКК

Начальник Лаборатории 1 ЦИиР Соколова Виктория Федоровна.

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 227).

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки товара: в течение 180 календарных дней с даты заключения договора.

2.1.1. Стороны признают, что нарушение Поставщиком срока поставки Товара, установленного договором, более чем на 10 календарных дней является существенным нарушениям договора, дающим право одностороннего его расторжения.

2.2. Время поставки: рабочие дни Заказчика (понедельник – пятница с 10.00 до 15.30 по московскому времени).

2.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52. Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика (при необходимости).

2.4. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику документы на него, указанные в Техническом задании (Приложение №2), а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. Первичные документы должны быть составлены в валюте РФ с учетом действующего законодательства РФ по бухгалтерскому учету.

2.5. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.6. Поставщик обязан передать Заказчику нормативно-техническую документацию производителя на Товар.

2.7. Не позднее чем за 2 календарных дня до срока поставки (п. 2.1 настоящего договора) Поставщик обязуется уведомить Заказчика по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о готовности поставить Товар.

Для обеспечения гарантированного присутствия при приемке Товара Поставщику необходимо не позднее, чем за день до приемки Товара, направить заказчику, заявку с указанием полных фамилии, имени, отчества, паспортные данных тех лиц, которые будут присутствовать при приемке Товара.

Такая заявка направляется на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть при этом ответственность за своевременность получения заказчиком, такой заявки несет Поставщик.

2.8. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар. В любом случае поставляемый Товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя.

2.9. Доставка Товара до Заказчика производится за счет Поставщика. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара и перемещение его на место хранения.

2.10. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты подписания оригинала товарной накладной (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа Поставщиком и Заказчиком.

2.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику при передаче Товара Заказчику.

2.12. Заказчик принимает Товар при условии, что:

- количество и комплектность Товара соответствуют Спецификации (Приложение №1);

- вместе с Товаром передана вся необходимая документация, указанная в Техническом задании (Приложение №2);

- поставляемый Товар не имеет видимых повреждений;

- качество Товара соответствует техническим условиям завода-изготовителя и условиям настоящего договора;

- транспортировка должна осуществляться в соответствии с требованиями Технического задания.

2.13. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству производится в соответствии с условиями технического задания. При обнаружении несоответствия количества, качества Товара сопроводительным документам и условиям настоящего договора, Заказчик составляет Акт выявленных недостатков (далее – Акт) и передает представителю Поставщика (в случае его присутствия) или направляет посредством электронной связи (скан-копию) и почтовой связи, с уведомлением о вручении. Поставщик обязан произвести замену Товара в сроки, установленные п. 2.14 настоящего договора.

В случае поставки некачественного Товара Заказчик не позднее 10 (десять) календарных дней с момента выявления такого несоответствия направляет уведомление Поставщику. Приемка Товара по качеству приостанавливается до приезда полномочного представителя Поставщика. Заказчик обязуется обеспечить сохранность Товара. Поставщик обязан не позднее следующего рабочего дня с момента получения извещения направить своего представителя для составления Акта. В случае неявки полномочного представителя Поставщика в указанный срок, приемка товара производится Заказчиком по качеству в одностороннем порядке или при участии независимой организации. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего пункта, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товара народного потребления по количеству (№П-6 от 15.06.1965г.) и качеству (№П-7 от 25.04.1966г.) с последующими дополнениями и изменениями.

2.13.1. Настоящим Поставщик подтверждает, что лица, направленные им для приемки Товара, полномочны участвовать в приемке Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, а также подписывать соответствующие Акты, предусмотренные п. 2.13 настоящего договора. Полномочия таких лиц должны подтверждаться выданной в установленном порядке доверенностью на право совершения всех необходимых действий по приемке Товара и подписания соответствующих актов.

Акт выявленных недостатков, оформленный Заказчиком в порядке п. 2.13 настоящего договора с представителями Поставщика, а в случае отказа представителей Поставщика от участия в приемке или их неявки, в одностороннем порядке или с представителями независимой организации будет являться достаточным основанием для предъявления претензии.

2.14. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара и не соответствующего условиям настоящего договора Заказчик имеет право по своему выбору:

- потребовать от Поставщика замены некачественного Товара в сроки, установленные в Акте (п. 2.13 настоящего договора);

- отказаться от переданного Поставщиком Товара и требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней, о чем незамедлительно извещает письменно Поставщика.

2.15. Расходы по возврату Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, несет Поставщик. Если Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней не распорядится забракованным и не соответствующим условиям настоящего Договора Товаром и не вывезет его, Заказчик принимает Товар на ответственное хранение. Затраты, связанные с хранением забракованного и не соответствующего условиям настоящего Договора Товара, насчитываются со следующего дня с момента принятия Товара Заказчиком на ответственное хранение до момента его фактического вывоза.

2.16. Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком оригинала акта приема-передачи товара.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В цену договора включены все расходы на поставку товара, включая расходы по упаковке, доставке, подъему на этаж, погрузо-разгрузочным работам, хранению товара, оформлению сопроводительной документации, расходам по возврату товара, замене (в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству), плата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

3.2. Цена договора составляет Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей Место для ввода текста. копеек, в т.ч. НДС ___% в размере ____ /НДС не облагается в соответствии с ______.

Цена договора остается неизменной на все время действия договора и индексации не подлежит.

Оплата по договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора [1] .

3.3. Оплата производится за фактически поставленный товар в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами оригинала акта приема-передачи товара при предоставлении Поставщиком Заказчику оригиналов Счета, товарной накладной (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС).

Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный товар до момента уплаты Поставщиком предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

3.4. Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Авансирование не предусмотрено.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль исполнения условий договора.

4.1.2. Оплатить поставленный и принятый на условиях договора Товар.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в порядке, предусмотренном настоящим договором. Товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям и стандартам, предусмотренным действующим законодательством, в состоянии полной готовности к эксплуатации по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего договора.

4.2.2. При поставке товара передать документацию, указанную в п. 10. Технического задания (Приложение №2).

4.2.3. Предоставить Заказчику оригиналы товарно-сопроводительных документов (счет, товарная накладная (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ, товарно-транспортная накладная, а также необходимые при использовании Товара по назначению инструкции по применению (при необходимости) и иные документы согласно требованиям договора. Вся документация, прилагаемая к Товару, должна быть на русском языке.

4.2.4. Уведомить Заказчика о своей готовности к поставке Товара по договору, при этом стороны согласуют время поставки.

4.2.5. В случае если Товар входит в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (Постановление Правительства от 25.06.2019 № 807) Поставщик обязан выставлять счет-фактуру в электронном виде в соответствии с п.3 постановления Правительства от 02.04.2021 № 534.

4.2.6. Предоставить информацию касающеюся поставки Товара, в том числе информацию по таможенной декларации (при ее наличии) в течение 2-х рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика.

4.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества требовать замены поставленного Товара надлежащего качества.

4.3.2. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества впредь до устранения недостатков либо его замены.

4.3.3. Проводить экспертизу для проверки соответствия качества, поставляемого Поставщиком Товара, установленного договором.

4.3.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого Товара, требованиям, установленным договором.

4.3.5. При наличии объективных сомнений при приемке товара в происхождении товара, его качестве, оригинальности привлекать третьих лиц (производителя товара/официального дистрибьютора/независимое экспертное учреждение) для осуществления дополнительного исследования товара.

4.3.6. Приостановить приемку на период, определенный руководством Заказчика, до устранения причин и условий, препятствующих осуществлению приемки (в том числе на период проведения независимой экспертизы).

4.3.7. Направить Поставщику запрос о предоставлении информации, касающейся поставки Товара, в том числе информации по таможенной декларации (при её наличии).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет Место для ввода текста. рублей [2] .

5.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет Место для ввода текста. [3] (за исключением случаев, указанных в п. 5.2.3 договора).

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет Место для ввода текста. [4] .

5.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

5.5. В иных случаях виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 календарных дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор заключен с учетом положений, предусмотренных пунктом 7 раздела VI Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2024 г. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору, а также от ответственности за нарушение условий договора Поставщиком.

7.3. В случае изменения наименования, адреса, платежных и/или иных реквизитов сторона, у которой они изменились, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений уведомить об этом другую сторону, но не позднее даты осуществления очередного платежа. При этом уведомление должно содержать указание на дату наступления таких изменений и подписано уполномоченным представителем стороны. Порядок уведомления, установленный в настоящем пункте, не требует подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в договоре счет, несет Поставщик.

7.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении предусмотрено в следующих случаях:

- Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг не более чем на 30% в большую или меньшую сторону от количества всех предусмотренных договором товаров, объема предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён договор в объёме, указанном в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

- Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе снизить цену договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.

7.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

- нарушение Поставщиком срока поставки Товара, определенного настоящим Договором, более чем на 10 (десять) дней;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу с момента получения Поставщиком решения (уведомления) об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными неправомерными целями.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны не будут осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача или получение взятки, подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После вручения письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующей стороной письменного уведомления о приостановлении исполнения обязательств по договору.

8.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной из сторон обязательств воздержаться от запрещенных в Антикоррупционной оговорке действий и/или в случае неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив другой стороне письменное уведомление о расторжении договора с указанием даты расторжения договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

9.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

9.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении, расторжении и выполнении договора, а также споры о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девять тысяч сто девяносто пять) рублей 03 копейки.

10.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям о наличии кредитного рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 г. не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 г. не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА"., или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

10.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (обязательства по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору);

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия договора не менее чем на три месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) установленный перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

9) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в договоре;

10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

12) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Недопустимо включение в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, гарантийных обязательств или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора, гарантийных обязательств;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный настоящим разделом договора;

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется на обязательства по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

10.4. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора представлено в виде банковской гарантии обязательства Поставщика по обеспечению исполнения настоящего Договора вступают в силу с момента заключения настоящего Договора и действуют в течение трех месяцев после дня окончания срока действия настоящего Договора.

10.5. Поставщик обязан в течение 10-ти рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Договора, в случае:

- отзыва лицензии у банка;

- продления гарантийных сроков на устранение выявленных недостатков, в случае поставки некачественного товара или замены.

10.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 30 календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору в полном объеме, в том числе обязательств по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему Договору, или с даты расторжения договора/одностороннего отказа от исполнения договора Заказчиком.

10.7. Любые затраты, понесенные Поставщиком по оформлению и сопровождению требования обеспечения исполнения настоящего Договора, Заказчиком не компенсируются.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной электронной подписью посредством электронной площадки.

11.2. Приложения к договору и другие документы по настоящему договору (включая экземпляры дополнительных соглашений к договору), переданные по факсимильной связи или электронной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от обязательного последующего предоставления друг другу оригиналов документов в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной или электронной связи несет сторона, передающая такую информацию.

11.3. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны гарантируют, что они совершили все действия в своих организациях, которые необходимы для заключения настоящего договора и выполнения своих обязательств по нему, что они получили все необходимые разрешения государственных органов на заключение настоящего договора и выполнение его условий, а также подписание ими настоящего договора, и на его основании не будут нарушать законодательство РФ.

11.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо договором предусмотрен специальный способ направления):

• с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
• заказным письмом с уведомлением о вручении.

11.6. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

11.7. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе договора «Адреса и реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

11.8. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.9. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов стороны обязаны незамедлительно письменно уведомить друг друга.

11.10. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Спецификации (Приложение №1) и Техническом задании (Приложение №2).

11.12. Ни одна из сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны разглашать какую-либо техническую, коммерческую или иную информацию, содержащуюся в договоре и предоставляемую получающей стороне непосредственно или от имени предоставляющей информацию стороны, какому-либо лицу, за исключением лица, принятого на работу получающей информацию стороной для целей выполнения договор. Таким сотрудникам информация предоставляется конфиденциально и только в том объеме, который требуется им для выполнения работ по договору. При этом такая информация должна быть в обязательном порядке обозначена реквизитами, свидетельствующими об установлении режима конфиденциальности для информации (сведений), проставляемыми на носителе информации и/или на сопроводительном документе. Вся информация, являющаяся собственностью стороны, предоставляющей эту информацию, остается собственностью этой стороны.

11.13. Ни одна из сторон не вправе уступить свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

11.14. В ходе исполнения договора не допускается передача поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в залог третьим лицам имущественных прав (требований), вытекающих из заключенного с Заказчиком договора без его письменного согласия.

11.15. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения разглашения сведений, имеющих конфиденциальный характер.

11.16. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация.

Приложение №2 – Техническое задание.

Приложение №3 - ФОРМА Акта приема-передачи товара.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №________ от _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма договора составляет Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей Место для ввода текста. копеек, в том числе НДС _________/НДС не облагается в связи с____.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору №________ от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Должно содержать все требования, установленные техническим заданием за исключением тех, которые содержатся в тексте проекта договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору №________ от _________

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА №___

по Договору № ____________ от ____________

«___» ______________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Место для ввода текста., действующ___ на основании Место для ввода текста., с одной стороны и

Место для ввода текста., именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста., действующ___ на основании Место для ввода текста., с другой стороны,

составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1):

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставки товара составила ______ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС (__%)/ НДС не облагается.

Общая стоимость договора составляет Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей Место для ввода текста. копеек, в том числе НДС (__%)/ НДС не облагается.

Приемка Товара произведена следующим образом:

1) проверка поставленного Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, а также на соответствие Спецификации (Приложение №1) и Техническому заданию (Приложение №2);

2) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная/ универсальный передаточный документ №_____ от ____________;

2. … (перечислить документы, подтверждающие поставку товара)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подписи сторон проставляются при фактическом заполнении акта.

Абзац включается в окончательный текст договора, если он заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). ↑

Указывается размер штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). ↑

Указывается размер штрафа в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)), определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). ↑

Указывается размер штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупке в электронном магазине, участниками которой являются только СМСП

- Посмотреть таблицу с данными

6. Место подачи предварительных предложений:

Электронная площадка РТС-тендер https://www.rts-tender.ru/

Если оператором электронной площадки не определено ни одно предварительное предложение, соответствующее требованиям Заказчика, закупка в электронном магазине признается несостоявшейся. В указанном случае Заказчик вправе провести повторную закупку в электронном магазине только для субъектов МСП или иной способ закупки, предусмотренный Положением о закупках товаров, работ, услуг ФГУП СПбНИИВС ФМБА России (с учетом требований Закона № 223-ФЗ и ПП РФ № 1352).

В любое время до истечения срока проведения закупки в электронном магазине Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника внести изменения в извещение о проведении закупки в электронном магазине. Изменение объекта закупки в электронном магазине не допускается. Не позднее даты окончания срока приема предложений на участие в закупке в электронном магазине такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки в электронном магазине. При этом срок приема предложений на участие в закупке в электронном магазине должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока приема предложений на участие в закупке в электронном магазине оставалось не менее 1 рабочего дня до окончания срока приема предложений участников на участие в закупке в электронном магазине.

7. Порядок подачи предложений:

Предложение участника должно содержать:

сведения о поставляемом товаре, стране происхождения товара, стоимости товара по Форме №1 Приложения №3 к Извещению о закупке;

анкету участника по Форме №2 Приложения №3 к Извещению о закупке. Предложение участника закупки не должно превышать начальную (максимальную) цену договора.

Предложение участника закупки в отношении предмета закупки должно быть сформировано участником закупки в соответствии с требованиями к описанию участниками закупки поставляемого товара который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик (Приложение №4 к Извещению о закупке).

Сведения, содержащиеся в предложении участника, не должны допускать разночтений и двусмысленных толкований.

Несоблюдение требований, установленных настоящим пунктом, является основанием для признания предложения участника несоответствующим требованиям извещения о закупке в электронном магазине.

8. Дата начала подачи предварительных предложений: 08.04.2024 г.

9. Дата и время окончания срока подачи предварительных предложений:

11.04.2024 г. 09:00 по московскому времени

10. Дата и время рассмотрения предварительных предложений и подведение итогов закупки в электронном магазине: 12.04.2024 г. 10:00 по московскому времени.

Протокол подведения итогов размещается в ЕИС и на Электронной площадке РТС-тендер в течение 3 рабочих дней с даты подведения итогов.

11. Порядок подведения итогов:

Предложение участника признается лучшим в случае, если предварительное предложение соответствует требованиям, установленным настоящим извещением, техническим заданием и содержит наиболее низкую цену договора.

12. Требования к участникам закупки в электронном магазине:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющегося предметом закупки;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном КоАП РФ, на дату подачи предложения на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки недоимок по налогам, сборам, задолженностей по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения предложения на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

е) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи предложения на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ;

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

з) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

и) участник закупки не является офшорной компанией;

к) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ;

л) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о его платёжеспособности и финансовой устойчивости;

м) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона №223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

н) соответствие участника критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», а в случае отнесения участника к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, - применения им специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";

о) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

13. Порядок заключения договора.

13.1. Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается с использованием электронной площадки с участником, определенным заказчиком по результатам оценки по критериям, и соответствующим требованиям, размещенным заказчиком на электронной площадке. Договор заключается на основании предложения такого участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

13.2. Заполненный проект договора направляется Заказчиком посредством ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения итогового протокола в адрес участника, чье предложение признано лучшим, для его подписания.

13.3. Участник, чье предложение признано лучшим, предоставляет обеспечение исполнения договора и подписывает на ЭТП со своей стороны договор и направляет в адрес Заказчика для его подписания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заполненного проекта договора от Заказчика.

13.4. В случае, если договор не заключен с участником, чье предварительное предложение было признано лучшим по итогам рассмотрения предложений, заказчик вправе обратиться с предложением заключить договор к другим участникам закупки (по мере убывания предпочтительности их предварительных предложений).

14. Отмена закупки.

14.1. Заказчик вправе отменить закупку в электронном магазине на любом этапе проведения такой закупки, в том числе на этапе заключения договора.

15. Обеспечение исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения договора.

15.1. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девять тысяч сто девяносто пять) рублей 03 копейки.

Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается – реактивов химических – в течении 180 календарных дней c даты заключения договора.

15.2. Обеспечение исполнения договора представляется заказчику перед подписанием договора с победителем закупки или иным участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора. Победитель прикладывает к подписанному договору соответствующий документ об оплате либо банковскую гарантию.

15.3. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в настоящем пункте извещения о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:

Получатель – ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывать:

Обеспечение исполнения договора ____________ (предмет закупки), Извещение №_______________.

15.4. Заказчик в качестве обеспечения заявок принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям о наличии кредитного рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 г. не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 г. не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (обязательства по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору);

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия договора не менее чем на три месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) установленный перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

9) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в договоре;

10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

12) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Недопустимо включение в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, гарантийных обязательств или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора, гарантийных обязательств;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный настоящим разделом документации;

К банковской гарантии должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию со стороны гаранта (доверенность) (в случае, если банковская гарантия подписана лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени гаранта).

15.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 30 календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору в полном объеме, в том числе обязательств по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему Договору, или с даты расторжения договора/одностороннего отказа от исполнения договора Заказчиком.

Приложение: Приложение №1. Техническое задание.

Приложение №2. Проект договора.

Приложение №3. Формы

Приложение №4. Требованиям к описанию предмета закупки