Тендер - Поставка химических реактивов №295190956

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен

Договор № 4/2025-ЕАТ

г. Санкт-Петербург «____»_________ 2025 г.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Наркевича Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» , в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить реактивы химические (далее – Товара) Заказчику в срок установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Наименование, количество, принадлежности, стоимость Товара определены Сторонами в Техническом задании (Приложением № 1) и в Спецификации (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Место поставки Товара: ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 4, литера В.

Поставщик обязан поставить Товар с оставшимся на момент поставки сроком годности не менее указанного, в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору).

Цена договора

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена Договора составляет ______(_______) рублей ___копеек, в том числе НДС по ставке __% _________(________) рублей ___ копеек. (Если НДС не облагается указывается основание освобождения от уплаты налога. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора).

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.2.1. и 9.2.2. Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость поставки Товара до места передачи, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора

Срок действия Договора исчисляется с даты заключения Договора и до 31 декабря 2025 года, в части оплаты срок действия Договора – до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору.

Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору.

Права и обязанности Сторон

Заказчик обязуется:

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Товара осуществить приемку Товара, а в случае обнаружения несоответствия Товара по качеству, комплектности, в том числе наличию необходимых документов, условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки, в указанный срок уведомить Поставщика.

Поставщик обязуется:

Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Договора и Технического задания к нему.

Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

Передать Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора. Качество и безопасность всего поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам, законодательству, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров, санитарным нормам.

Одновременно с Товаром передать относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

В кратчайшие сроки своими силами устранить недостатки или заменить Товар, в случае выявления обстоятельств, препятствующих приемке Товара Заказчиком.

Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору.

Заказчик вправе:

Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества Товара или Договора.

При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в 10-дневный срок.
  • В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.
  • В случаях, когда подлежащее затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера Товара, либо вместо предъявления Поставщику требований, указанных в настоящем пункте Договора, предъявить к Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества, предусмотренные п. 4.3.2 Договора.
  • Принять решение принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения.
• Поставщик вправе:
• По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Товар.
• В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Договора, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных прекращением Договора. При этом Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора.
• Принять решение принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Порядок сдачи и сроки поставки товара

Поставка осуществляется в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения договора, в день и время согласованное с Заказчиком, по адресу:

- г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 4, литера В.

• Доставка Товара до места передачи Товара осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет.
• Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь скрытых дефектов и брака.
• Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц, не должен иметь обременений и/или находиться под арестом, наложенным органами государственной власти. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия/декларациями соответствия (если товар подлежит сертификации/декларированию).
• Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных.
• Поставляемый Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц, не должен иметь обременений и/или находиться под арестом, наложенным органами государственной власти.
• При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

Порядок расчетов

Оплата Товара по Договору осуществляется в следующем порядке:

Авансирование по Договору не предусмотрено.

Оплата поставки товара по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, исчисляемых со дня подписания документа о приемке.

Поставщик обязуется предоставить Заказчику вместе с поставленным Товаром Счёт и товарную накладную по форме; ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ на стоимость переданного Товара, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Акт приемки Товара (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) оформляется без присутствия Поставщика и/или его представителя и подписывается ответственным лицом и руководителем со стороны Заказчика, при этом подпись Поставщика и/или его представителя в указанном Акте не требуется.

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленного им Товара отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного Поставщиком товара.

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки обязательств поставки Товара Поставщиком, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Поставщик уплачивает штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет _______ рублей ___ копеек.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, оплата Договора может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (основание письмо Минфина России №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/80112 от 30.12.2016).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет ______ (_________) рублей ___ копеек.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет ________(____________) рублей.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Договора, предусмотренного пунктом 7.6 Договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3 Договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

Порядок изменения и расторжения Договора

Дополнения и изменения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и если они не противоречат требованиям действующей на момент составления таких дополнений редакции Закона о контрактной системе.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

8.2.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества объема Товара, качества Товара и иных условий Договора.

8.2.2. если по предложению Заказчика и по согласованию с Поставщиком, увеличивается или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 10%. При увеличении количества Товара по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставленного Товара или цена количества Товара при уменьшении предусмотренного Договор объема поставленного Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре количества такого Товара.

• При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
• Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
• Поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
• Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.
• В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
• Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
• Заказчик вправе провести экспертизу поставленных Товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Порядок урегулирования споров

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в раздела 15 Договора.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора (об отказе от исполнения Договора).

За совершение коррупционных правонарушений Стороны несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к Стороне, как к юридическому лицу, не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.

Заверения сторон

Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

каждая из Сторон Договора зарегистрирована в установленном законом порядке в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), и такая регистрация является действительной на момент заключения настоящего Договора;

все сведения о Стороне, указанные в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) являются достоверными;

в отношении каждой из Сторон на момент заключения настоящего Договора не начата процедура банкротства, реорганизации, ликвидации или исключения из государственных реестров;

стороны имеют все необходимые для исполнения своих обязательств по настоящему Договору разрешения, лицензии, сертификаты, членство СРО и другие документы;

стороны обладают необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

стороны надлежащим образом исполняют свои налоговые обязательства, своевременно и в полном объеме предоставляют налоговую отчетность, не имеют задолженности по налогам;

адреса Сторон, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения, не являются местом массовой регистрации;

руководители Сторон не являются руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц и не числятся в реестре дисквалифицированных лиц.

При заключении Договора Стороны полагаются на указанные в настоящем разделе Договора обстоятельства и исходят из их достоверности, признают указанные обстоятельства существенными для заключения настоящего Договора.

Прочие условия

Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

Ответственное должностное лицо со стороны Заказчика:

- __________ тел.________ Адрес электронной почты: _________________;

• Ответственное должностное лицо со стороны Поставщика:

- __________ тел.________ Адрес электронной почты: _________________ .

• Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам.
• Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
• Договор составлен в электронной форме и подписан электронно-цифровыми подписями Сторон.
• Неотъемлемой частью Договора являются:
• Приложения №1, Техническое задание;
• Приложения №2, Спецификация;

- Приложения №3, Правила определения размера штрафа.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1к договору

от «__» ________ 2024 года №___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реактивов химических для нужд ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Срок поставки Товара: Поставка осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, в день и время, согласованное с Заказчиком, по адресу:

- г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 4, литера В.

Приемка-передача Товара осуществляется в рабочий день Заказчика

Поставка Товара включает в себя: доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет.

Требования к безопасности товара: Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь скрытых дефектов и брака, быть свободным от любых прав третьих лиц, не должен иметь обременений и/или находиться под арестом, наложенным органами государственной власти.

Остаточный срок годности Товара составляет не менее 6 (шести) месяцев и начинает исчисляться с момента заключения Договора.

Характеристика Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору

от «__» ________ 202­4 года №____________

Спецификация

на поставку реактивов химических для нужд ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к договору

от «__» ________ 2024 года №____________

Правила определения размера штрафа,

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011.

11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_цены