Тендер - поставка химических реактивов №272802126

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Тех.задание.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 44
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.05.2024 по 24.05.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается Обоснование_начальной_цены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Расчет НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦД

Дата составления расчета: 27.04.2024г.

В качестве источников ценовой информации использовались коммерческие предложения поставщиков продукции. Данные о ценовой информации и результаты расчета начальной цены на декабрь, апрель 2024г. согласно вышеуказанному приказу приведены в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Величина начальной (максимальной) цены договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 96 копеек

Юрисконсульт _________________Н.В. Катунцева

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

Гражданско-правовой договор №

г. Бугуруслан «__» ______ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Матросова Владислава Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о закупке, путем проведения запроса котировок в электронной форме для участия СМП и МСП, протокол № ____________от _________2024г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить химические реактивы согласно Спецификации (приложение к договору), именуемые в дальнейшем «товар», а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии данной спецификации.

1.2 Остаточный срок годности товара: не менее 12месяцев с даты изготовления.

2. Качество и ассортимент

2.1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам, регистрационным удостоверениям МЗ РФ и иным нормативным актам. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара. Данные о качестве указываются в сертификате соответствия Госстандарта РФ ГОСТам прописывающие стоматологические материалы.

Товар должен соответствовать указанной дозировке, объемам, химическому составу и другим характеристикам, должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ.

2.2. Товар должен сопровождаться сертификатами, регистрационными удостоверениями и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

2.3.Товар должен быть разрешён к обращению на территории РФ в установленном порядке в соответствии с Законодательством РФ.

2.4. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТа и обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара производится: Поставка Товара в течение десяти рабочих дней с момента подписания договора.

Место поставки: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 44

3.2. Доставка продукции до Заказчика производится силами и за счет Поставщика.

Разгрузка продукции производится силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика.

«Поставщик» самостоятельно определяет способ доставки, вид транспорта и обеспечения сохранности товара с учетом предусмотренных договором порядка (схемы) и сроков поставки. «Поставщик», при транспортировке товара, обязан соблюдать условия хранения поставляемого товара в соответствии с требованиями производителя. Погрузочно-разгрузочные работы в отношении поставляемого товара осуществляются силами «Поставщика».

При нарушении срока поставки по причинам, не зависящим от «Заказчика», последний вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора и потребовать его расторжения. В этом случае «Поставщик» утрачивает право на возмещение причиненных расторжением договора убытков.

«Поставщик» при отгрузке (поставке) товара «Заказчику» обязан представить необходимые документы (счет-фактуру, товарную накладную, декларацию/сертификат соответствия, регистрационное удостоверение и др.).

«Заказчик» собственными силами проводит экспертизу поставляемого «Поставщиком» товара на ее соответствие условиям договора путем составления акта приемки. При необходимости, для проведения экспертизы товара, «Заказчик» вправе привлекать экспертов либо экспертную организацию в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения в ходе приемки недостачи товара, повреждений герметичных стерильных упаковок, боя товара, несоответствия качества, срока годности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям технических и (или) иных нормативных правовых актов предъявляемых к товару, несоответствия договору «Заказчик» обязан оформить факт выявленного несоответствия актом, подписанным в 2-х экземплярах уполномоченными лицами, производившими приемку товара. Приемка товара в данном случае не производится, «Поставщику» направляется акт о выявленных нарушениях, приемка осуществляется после устранения выявленных нарушений.

В случае выявления недостатков товара после проведения ее приемки (в процессе использования), т.е. выявления скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены в процессе приемки, в том числе в процессе хранения, «Заказчик» обязан:

- уведомить «Поставщика» о выявленных недостатках;

- принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению дальнейшего ухудшения ее качества и смешения с иным товаром;

- для подписания акта о выявленных недостатках товара, вызвать представителя «Поставщика» (в устной и в форме, подтверждающей факт уведомления о приглашении);

- оформить факт выявленного несоответствия актом, подписанным обеими сторонами. Неявка представителя «Поставщика», уведомленного надлежащим образом, для составления соответствующего акта, означает согласие «Поставщика» на составление акта «Заказчиком» в одностороннем порядке.

3.10. В случае если «Поставщик» согласен с фактом поставки товара ненадлежащего качества, он, после подписания акта о выявленных недостатках, обязан за свой счет произвести замену товара в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней.

3.11. В случае если «Поставщик» оспаривает факт поставки товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления характера недостатков товара независимого эксперта в срок не более 3 рабочих дней. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет «Поставщика». «Поставщик» отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи «Заказчику» или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае «Поставщик» обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заключения независимого эксперта.

3.12. Поставка товара ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств «Поставщиком», поступившая партия товара в счет поставки по договору не принимается и датой выполнения «Поставщиком» обязательства по поставке считается день поставки товара надлежащего качества.

3.13. В случае неисполнения обязательств «Поставщиком» в указанные договором сроки, «Заказчик» обязан направить в адрес «Поставщика» претензию.

3.14.Поставщик уведомляет Заказчика о произведенной отгрузке товара. Днём исполнения обязанности Поставщика по поставке товара считается день получения товара Заказчиком при передаче товара от водителя-экспедитора Поставщика или день получения товара Заказчиком от транспортной организации. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара.

3.15. В товарно-сопроводительных документах Поставщик указывает сведения о подтверждении соответствия товара установленным требованиям на все серии и партии Товара.

3.16. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТа и обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

4. Цены и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет __________ (_____________) рублей __ копеек с учетом всех налогов (в т. ч. НДС 10%), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходов, связанных со страхованием, складированием, хранением, перемещением продукции до получателя. Источник финансирования – средства автономного учреждения (средства от приносящей доход деятельности, средства Территориального Фонда ОМС).

4.2. Расчет за поставляемую продукцию осуществляется на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

4.3. Порядок оплаты:

- оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика по факту поставки в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта приемки-передачи и выставления счета-фактуры.

5. Обязательства сторон по договору

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать товар Заказчику надлежащего качества в обусловленные настоящим договором сроки, ассортименте и количестве, с необходимыми документами на него.

5.1.2. Обеспечить упаковку, затаривание и маркировку товара способом, обеспечивающим сохранность груза при его транспортировке, соответствующим требованиям, предъявляемым к упаковке, затариванию и маркировке на транспорте.

5.1.3. В случае возникновения вопросов, касающихся количества и качества поставленного товара принять претензию от Заказчика. В течение 10 дней с момента получения претензии устранить выявленные недостатки без дополнительных затрат для Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить товар на условиях настоящего контракта. Ассортимент, количество и качество товара проверяется Заказчиком при его приемке. Прием товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г № П-6 с последующими изменениями, и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 24.04.1965г № П-7 с последующими изменениями.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных договором, «Поставщик» по требованию «Заказчика» обязан уплатить пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер пени определяется в соответствии с правилами, установленными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - Постановление), но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактический исполненных «Поставщиком».

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены договора в соответствии с Постановлением.

6.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с Постановлением и составляет 2,5 % цены договора .

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу момента подписания и действует до 30.08.2024 г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

7.2. Досрочно Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению суда.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем поставляемого товара при изменении потребности в таком товаре. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

8.3. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества товара и иных условий Договора.

8.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направленных по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Претензия может быть направлена в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Стороны по Договору.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 11.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возникновения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к проекту договора

№ от « ___ »_________ 2024 г.

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными2024.057567_ЗК_СМП_Приложение_к_извещению ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

2024.057567

Приложение №1 к Извещению

РАЗДЕЛ I.

Дополнительная информация

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

Техническое задание прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается.

Приложение № 2 к Извещению

Заявка

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе извещения о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах, входящих в состав извещения о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению заявки:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае если в п.10.1 приложения к извещению о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).

Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.