АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
о запросе котировок на поставку химических реактивов и материалов
закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование Заказчика: Акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал-Чита») Почтовый адрес, факс, адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, Чита г., Забайкальского рабочего ул., д. 63, телефон/факс (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; контактное лицо: Башкатова Александра Васильевна, тел (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru
Предмет договора: поставка химических реактивов и материалов
Место доставки поставляемого товара, отгрузочные реквизиты: Получатель: АО "Водоканал-Чита»" ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть автомобильным транспортом: г. Чита, ул. Московский тракт, 32
Срок поставки: апрель-декабрь 2024 г. партиями по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней после получения заявки. Поставка импортных позиций осуществляется по заявкам заказчика в течение 50 календарных дней после получения заявки.
Сведения о расходах, включенных в цену договора: в цену договора должны быть включены все расходы (в том числе транспортные), налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Срок и условия оплаты работ: Без предоплаты. Оплата за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней.
Место и порядок подачи заявок: срок подачи заявок с 27.03.2024 г. на ЭТП «Сбербанк-АСТ» Все заявки должны быть получены заказчиком не позднее 14 ч.00 мин. 04.04.2024 г. Время местное.
Место и порядок предоставления разъяснений положений извещения: участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящего извещения. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик предоставляет требуемые разъяснения, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок.
Сведения о рассмотрении заявок и подведении итогов запроса котировок: Участник может подать только одну заявку в отношении предмета закупки (каждого лота). Не допускается подача заявок на часть объёма продукции. Требования к форме и составу документов, включенных в заявку, устанавливаются извещением. Участник вправе отозвать или изменить поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок. ЭТП обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до их непосредственного вскрытия. В ходе рассмотрения заявок Заказчик проверяет: - правильность оформления документов; - комплектность предоставленных документов, наличие в документах необходимых сведений; - соответствие участников требованиям, указанным в извещении (включая финансовое состояние участника); - соответствие заявки требованиям извещения к предмету закупки и условиям выполнения договора. К оценке и сопоставлению заявок допускаются только те заявки, которые Заказчиком не были отклонены. Победителем запроса котировок признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. Заказчик составляет и подписывает протокол подведения итогов, с информацией, указанной в п. 7.5. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Водоканал-Чита».
Требования к участникам:
быть правомочным заключать договор;
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
не состоять в реестре недобросовестных поставщиков;
Сведения о порядке проведения – заявка на участие в запросе котировок состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМСП, Оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. Оператор ЭТП направляет Заказчику результаты осуществленного Оператором ЭТП сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями, указанными в 7.5. Положения и размещает его на ЭТП и в ЕИС. Договор по результатам закупки с участием СМСП заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. Договор по результатам запроса котировок с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
Срок подписания договора: не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, протокола рассмотрения и оценки заявок.
Прочие сведения о проведении запроса котировок: Заказчик имеет право не рассматривать заявки участников, которые не подкреплены всей необходимой документацией согласно требованиям извещения о закупке АО «Водоканал-Чита». Приведенная ниже форма договора обязательна как по существу изложенных требований, так и по форме. Предложение иных условий договора является основанием для отклонения заявки такого участника. Участник вправе отозвать или изменить свою заявку после ее подачи в любое время до истечения срока подачи заявок. Заказчик вправе принять решение о внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок, не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.
Приоритет товаров (работ, услуг) российского происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства: Установлен приоритет товаров (работ, услуг) российского производства по отношению к товарам (работам, услугам) происходящим из иностранного государства. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров (работ, услуг) российского происхождения, стоимостная оценка заявок производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. Участник закупки в заявке должен указать наименование страны происхождения поставляемых товаров, в противном случае, данная заявка будет рассмотрена как содержащая предложение о поставке иностранного товара (преференции для данной заявки предоставлены не будут). Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим пунктом, не допускается замена страны происхождения товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, а также требования, установленные Заказчиком, к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (работы, услуги), потребностям Заказчика указаны в техническом задании настоящего извещения о закупке и проекте договора.
Требования к форме и оформлению заявки: Заявка состоит из предложения и ценового предложения, которые заполняются участником.
Конкретные показатели (характеристики) предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании. - Посмотреть таблицу с данными
2. Срок поставки: апрель-декабрь 2024 г. партиями по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней после получения заявки. Поставка импортных позиций осуществляется по заявкам заказчика в течение 50 календарных дней после получения заявки.
3. Форма, сроки и порядок оплаты: Без предоплаты. Оплата за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней.
4..Срок годности товара на дату поставки: не менее 70% от всего срока.
5. Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать ГОСТам и ТУ, что должно быть подтверждено соответствующими документами.
6. При поставке товара требуется предоставление паспорта качества завода – изготовителя с указанием названия, срока изготовления, срока годности, состава, квалификации.
___________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________, действующей на основании ____________, с одной стороны, и Акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Ядрищенского Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор на основании протокола комиссии Покупателя от «___» __________ № _____, о нижеследующем:
Предмет и общие условия договора.
Предметом настоящего договора является поставка химических реактивов и материалов, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1), далее – товар, который Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить на условиях и в сроки, определенные договором.
Поставщик обязуется поставить товар в комплекте с документацией, относящейся к товару (паспорт, сертификат качества и пожарной безопасности (если предусмотрена обязательная сертификация по законодательству РФ) и т.п.).
Цена договора.
Цена договора является твердой и составляет ______ (сумма прописью) рублей, в т.ч. НДС 20%.
Цена договора не может изменяться после его подписания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
Налоги, стоимость тары-упаковки, затраты, понесенные Поставщиком в результате транспортировки товара до места исполнения обязательств в г. Чите, прочие затраты, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему договору, включены в цену товара.
Порядок приемки товара по количеству (ассортименту), качеству.
Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Покупателем по количеству, качеству и ассортименту в следующем порядке:
По количеству мест (весу) и исправности при перевозке - из вагона перевозчика в соответствии с правилами сдачи-приемки грузов, действующими на железной дороге.
На складе Поставщика или Покупателя в порядке и сроки, предусмотренные (применительно) «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 с изменениями и дополнениями и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. №П-7 с дополнениями и изменениями. Инструкции применяются в части не противоречащей действующему законодательству РФ.
Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов или согласованных условий, требованиям по ассортименту (номенклатуре), а также скрытых недостатков товара.
При неявке представителя Поставщика в 3-х дневный срок после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, Покупатель осуществляет приемку товара по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные инструкциями о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству (№№ П-6 и П-7), о результатах информирует Продавца и в 3-х дневный срок направляет ему документы по приемке.
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии количества поставляемого товара по объему (массе брутто) и числу мест, указанных в товарно-транспортной накладной. Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной Покупателем. В случае получения товара от транспортной организации датой поставки считается дата подписания железнодорожной накладной Покупателем, переданной транспортной организацией.
Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания товарно-транспортной (железнодорожной) накладной Покупателем.
В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного (отгруженного) Поставщиком товара, Покупатель обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.
Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.
При несоответствии поставленного товара требованиям, указанным Заказчиком в техническом задании, товар считается некачественным.
В случае поставки некачественного товара, он считается принятым Покупателем на хранение, и должен быть вывезен Поставщиком в течение пяти дней. В случае превышения указанного срока вывоза некачественного товара, Покупатель имеет право компенсировать свои складские расходы путем удержания 1 % из причитающейся к оплате Поставщику суммы, за каждый день, начиная с даты поступления товара на склад Покупателя. Базой для расчета суммы удержаний в соответствии с настоящим пунктом, являются сопроводительные документы на товар. Удержания, производимые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом, осуществляются одновременно с санкциями, предусмотренными п. 11.1-11.2. настоящего договора.
Качество товара, упаковка и маркировка.
Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, указанным в паспорте производителя.
Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.
Поставщик гарантирует, что: - тара и упаковка товара обеспечивает его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки; - маркировка тары будет нести товаросопроводительную информацию об условиях обращения с перевозимым товаром; - в каждую тару, в которую упакован товар, вкладывается упаковочный лист, содержащий информацию о грузоотправителе, грузополучателе, номере и дате договора по которому осуществляется поставка, а также о количестве и виде упакованных в тару товаров.
На момент поставки товар должен иметь действующий сертификат соответствия. Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.
Права и обязанности сторон.
Любая из сторон вправе требовать надлежащего исполнения договорных обязательств от другой стороны.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, за исключением своих законных правопреемников, без письменного на то согласия другой стороны.
Права и обязанности Поставщика.
Поставщик обязан поставить товар, согласно спецификации к договору, в соответствии с условиями настоящего договора.
Поставщик обязан известить Покупателя об отгрузке товара не позднее, чем за 2 дня по телефону (факсу) с указанием: даты и времени отгрузки, номера договора; наименования товара, отгруженного количества, номера транспортного средства.
В день отправки товара Поставщик обязан предоставить скан первичных документов (счет-фактуру, универсально-передаточный документ; товарно-транспортную накладную, товарную накладную или экспедиторскую расписку) на эл. почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Поставщик обязан предоставить Покупателю счет и товарно-транспортную накладную в день поставки товара, а счет-фактуру – в срок, установленный налоговым законодательством РФ. В счете и счете-фактуре Поставщик обязан указать номер и дату настоящего договора. Оригиналы первичных документов Поставщик обязан направлять вместе с товаром отдельным местом. При отсутствии первичных документов вместе с товаром, Покупатель товар не принимает.
Поставщик обязан в первичных документах (счетах-фактурах, универсально-передаточных документах), а также в товарно-транспортной накладной (при поставке товара с другого региона РФ) в строке «Продавец» и Грузоотправитель» указать организацию, с которой Покупатель Акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» заключило договор поставки товара. При несоответствии данных требований Покупатель товар не принимает.
Поставщик имеет право на досрочную поставку товара. Доплата за досрочную поставку товара не производится.
Поставщик имеет право поставлять товар повышенного качества, при этом доплата за повышенное качество товара Покупателем производится только при наличии соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
Обязанности Покупателя.
Покупатель обязан:
- принять товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.
- осуществить разгрузочные работы на территории своего склада собственными силами.
Расчеты за поставленный товар.
Покупатель производит оплату за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней с даты поставки на основании счета-фактуры и товарно-транспортной накладной Поставщика, подписанной сторонами.
Расчеты за поставляемый товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не согласовано сторонами.
Срок и место поставки.
Поставка товара: апрель-декабрь 2024 г. партиями по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней после получения заявки. Поставка импортных позиций осуществляется по заявкам заказчика в течение 50 календарных дней после получения заявки.
Покупатель подает заявку на поставку с указанием необходимого объёма товара письменно путем направления документа по электронной почте_____________ или факсом по номеру телефона ______________. Заявка на поставку товара должна быть подписана и заверена круглой печатью. Поставщик должен подтвердить получении заявки от Покупателя путем направления подтверждающего документа по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или факсом по номеру телефона (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Поставка осуществляется силами Поставщика.
При поставке автомобильным транспортом - до места нахождения склада Покупателя, расположенного по адресу г. Чита, ул. Московский тракт, 32.
Претензии.
В случае предъявления Покупателем претензии по причине несоответствия качества товара в течение срока, указанного в п. 12.1, Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 30 календарных дней с момента получения требований Покупателя, а также возместить понесенные убытки Покупателя. В целях исполнения настоящего пункта, Покупатель вправе привлечь эксперта, при этом Поставщик компенсирует все связанные с экспертизой расходы Покупателю в случае, если экспертизой будет доказана вина Поставщика.
При возникновении претензий к качеству и количеству товара Покупатель обязан составить соответствующие протоколы и незамедлительно передать их Поставщику.
Изменение и/или дополнение договора.
Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, только если они согласованы сторонами, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п.10.6. настоящего договора либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом другую Сторону.
Форс-мажор.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны ни предвидеть, ни предотвратить не могли.
Сторона, неисполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами, обязана известить об этом в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих документов в срок не более 3 дней с момента их возникновения и на следующий день после прекращения. Информация о возникновении форс-мажорных обстоятельствах должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку срока их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему контракту.
В случае несвоевременного извещения сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, основание невыполнения своих обязательств по данному договору. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны в срок не более 7 дней с момента получения извещения адресатом согласуют в письменной форме свои дальнейшие действия по настоящему договору.
Достаточным доказательством возникновения и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств будут служить свидетельства уполномоченных государственных органов.
Срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более чем на 3 месяца.
Если в результате форс-мажорных обстоятельств условия настоящего договора не выполняются более 3 месяцев, то любая из сторон по данному договору имеет право досрочного расторжения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 10 дней. При этом ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения, каких бы то ни было убытков. В случае досрочного расторжения договора в результате действия форс-мажорных обстоятельств, Поставщик обязан в течение 3 банковских дней с момента его расторжения возвратить авансовые платежи Заказчика с удержанием согласованных сторонами документально обоснованных фактических затрат, произведенных Поставщиком в ходе выполнения его обязательств по данному договору до наступления форс-мажорных обстоятельств.
Ответственность сторон.
В случае обнаружения при приемке товара его несоответствия по количеству и качеству Покупатель имеет право требовать от Поставщика по своему выбору: - безвозмездного устранения недостатков товара в установленные Покупателем срок; - возмещения всех расходов на устранение недостатков товара, замены товара ненадлежащего качества в указанный Покупателем срок; - соразмерного уменьшения цены договора;
В случае невыполнения Поставщиком требований Покупателя указанных в п. 11.1., последний вправе, по своему выбору: - отказаться от исполнения договора и требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости той партии, в составе которой обнаружен товар ненадлежащего качества, - заключить договор, на поставку товара, являющегося предметом настоящего договора с иным лицом, и взыскать с Поставщика сумму нанесенного убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью заказанного товара по новому договору и стоимостью недопоставленного товара по настоящему договору.
В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на момент исчисления пени, от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков поставки, установленных настоящим Договором, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на момент исчисления пени, от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
В случае просрочки Поставщиком поставки продукции свыше 5 рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Поставщика не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.
Гарантийные сроки.
Гарантийный срок, установленный изготовителем, исчисляется с даты приемки Покупателем товара по количеству и качеству.
Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или) некомплектность Товара, Поставщик обязуется в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 30 календарных дней с момента его извещения, за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Покупателя.
Поставщик гарантирует, что товар, передаваемый Покупателю в соответствии с настоящим договором, свободен от прав третьих лиц (которые могут быть препятствием для Покупателя) и может быть использован Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц.
Антикоррупционная оговорка.
Поставщик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в п.13.1. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Поставщику в случае расторжения Договора в соответствие с данным пунктом.
Порядок разрешения споров.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и переписки между ними.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Забайкальского края, согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 30 дней со дня ее получения.
Прочие условия.
Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
После вступления договора в силу все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу.
Согласно ст. 434 ГК РФ договор, а также любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору могут быть заключены путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору с подписью уполномоченного лица и печатью стороны с последующим обязательным предоставлением оригиналов.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Стороны настоящего договора обязуются не разглашать третьим лицам условия договора, а также любую информацию, материалы, документы, предоставляемые в соответствии с настоящим договором и/или в ходе его исполнения и несут ответственность за нарушение данного обязательства в форме возмещения убытков.
Доверенности на получение товара и другие документы, подписанные полномочным лицом и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи (телефаксом), телеграммами признаются сторонами документами, имеющими юридическую силу оригинала до момента получения оригинала документа, если установлено, что такие документы исходят от стороны по договору и направлены стороне по договору. Оригинал документа, направленного стороне способом, указанным в абз. 1 настоящего пункта, должен быть направлен другой стороне в течение 5 дней с момента отправки копии документа.
Договор, подписанный полномочным лицом и переданный противоположной стороне посредством электронной связи, признается сторонами документом, имеющим юридическую силу оригинала до момента получения оригинала документа. Оригинал документа должен быть направлен другой стороне не позднее 5 дней с момента отправки копии документа.
Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.
Приложения.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
