Тендер - Поставка химических реактивов (прекурсоры) №301720019

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Кислота-серная+ацетон.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик 1: Коммерческое предложение № 110 от 06.06.2025 г.

Поставщик 2: Коммерческое предложение № 93 от 06.06.2025 г.

Поставщик 3: Коммерческое предложение № б/н от 06.06.2025 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ДОГОВОРА ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР № ______

на поставку химических реактивов (прекурсоры)

для нужд ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России

(ИКЗ: ___________________________)

г. Озерск «____» ___________2025 г.

Заказчик - Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио главного врача Воронина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, по результатам ______ (___________ № _______ от « » _______ 2025 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок поставить химические реактивы (прекурсоры) (далее – товар), согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара.

1.2. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2. Цена Договора:

2.1. Цена Договора составляет: _________________________________________________, в том числе НДС__% (или НДС не предусмотрен), за счет средств бюджетных учреждений: федеральный бюджет -____.

2.2. В цену товара включены все расходы Поставщика товара, связанные с исполнением условий Договора, в том числе на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и иных платежей, на доставку и разгрузку товаров в места по указанию Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.4.Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

2.5. При исполнении Договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить предусмотренные Договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

2.6. При исполнении Договора Заказчик по согласованию с участником вправе изменить в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары.

2.7. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора.

3. Условия оплаты:

3.1. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки товара не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной, счета (счета-фактуры).

3.2.Оплата по иным банковским реквизитам Поставщика осуществляется только после подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

3.3. На всех документах, передаваемых Заказчику, обязательно должны быть правильно указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, а также даты оформления таких документов.

4. Сроки, место и порядок передачи и приемки товара:

4.1. Срок поставки товаров – одномоментно в течение 14 дней с момента подписания договора. День поставки согласовывается с Заказчиком за 2 суток по телефону: (35130) 74722. Поставка осуществляется в соответствии с режимом работы Заказчика: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное).

4.2. Поставщик поставляет товар согласно спецификации Заказчику, находящемуся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Озерск, ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России, склад Заказчика (ул. Восточная, 13, корпус 2).

Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику по месту поставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка количества поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид);

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие товара требованиям действующего законодательства и иной документации;

д) проверка наличия иной документации в соответствии с условиями Договора.

4.3. Прием товара по количеству (комплектности) производится уполномоченным лицом Заказчика в присутствии представителей Поставщика (обязательно наличие у Поставщика доверенности, оформленной надлежащим образом), за исключением случая доставки товара перевозчиком.

4.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативными документами Заказчика.

4.5. Переход права собственности и рисков на товар происходит с момента его приемки представителем Заказчика. Товар считается принятым с момента подписания приемопередаточных документов (накладная, счет и счет-фактура) уполномоченными представителями сторон.

С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче товара.

4.6. Заказчик обязан принять товар в полном объеме, соответствующий условиям настоящего договора, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или возвратить товар, либо принять решение об одностороннем расторжении договора.

4.7. Заказчик обязан известить Поставщика о нарушении условий настоящего договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, об упаковке товара в срок до 10 дней после того, как нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.

4.8. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара данным сопроводительных документов и условиям Договора, Поставщик обязан устранить недостатки товара в сроки, указанные в мотивированном отказе. В данном случае, при возвращении Заказчиком Поставщику товара, расходы по транспортировке и погрузке такого товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

5. Качество, тара, упаковка товара:

5.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

5.2. Поставляемый товар поставляется в целостной заводской упаковке с информацией о наименовании товара, изготовителе, дате выработки, сроке годности, условиях хранения, предусмотренной требованиями нормативно-технической документации. Поставщик при поставке товара должен представить надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям безопасности (паспорт качества).

5.3. Остаточный срок годности товара должен составлять - не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику.

6. Условия поставки:

6.1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Озерск, ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России, склад Заказчика (ул. Восточная, 13, корпус 2).

6.2. Погрузочно-разгрузочные работы проводятся силами Поставщика за его счет.

7. Сроки исполнения обязательств:

7.1. Срок действия Договора – с момента подписания Договора по 31.07.2025 г.

8. Обязательства сторон:

8.1. Поставщик обязан:

8.1.1. Поставить товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) Заказчику с разгрузкой с транспортного средства собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка должна быть осуществлена в пределах рабочего времени, установленного в п. 4.1.настоящего Договора.

8.1.2. Обеспечить сохранность товара до момента передачи его Заказчику. Все виды погрузочных и разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или привлеченными за свой счет.

8.1.3. Заменять несоответствующий условиям Договора товар не позднее срока, указанного в мотивированном отказе.

8.1.4. Передать совместно с отгруженным товаром в адрес Заказчика товарно-сопроводительную документацию.

8.1.5. Поставлять товар c остаточным сроком годности - не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно принять товар, поставленный надлежащим образом, и произвести оплату согласно п.3.1. настоящего Договора.

9. Ответственность сторон:

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.1.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063». (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

9.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по договору, обязана в полном объеме возместить убытки, возникшие по ее вине.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

В случае, если настоящий договор был заключен с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора;

9.4. Заказчик получает право требования уплаты штрафа в следующих случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Договора:

а) если Поставщик не поставил Заказчику полностью или частично товар, являющийся предметом Договора.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

9.9. Срок уплаты штрафа не может превышать 30 дней с момента получения претензии Стороной.

9.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Обеспечение исполнения договора.

10.1. Обеспечение исполнения – не предусмотрено.

11.Расторжение Договора и изменение его условий:

11.1. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора стороной Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.2. Никакие иные изменения и дополнения в условиях Договора не допускаются, кроме письменных дополнений и изменений, подписанных обеими сторонами, при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ..

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Поставщик извещает Заказчика в письменном виде в течение 10 календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной обязанности, документы и денежные средства, направленные Поставщику по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются направленными надлежащим образом.

12. Иные условия и порядок разрешения споров:

12.1. Настоящий Договор подписывается средствами электронной площадки с использованием сторонами электронно-цифровых подписей.

12.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

12.3. При ведении сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) дней с даты получения претензии.

12.4. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в Арбитражный суд Челябинской области.

13. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

14. Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик:

______________/ / ____________/Воронин С. В./

Приложение № 1

к Договору №_______

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

______________/_____________/ ______________/Воронин С. В.