Тендер - Поставка химических реактивов и расходных материалов №316635810

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.10.2025 по 29.10.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:не предусмотрено Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_Договора

ДОГОВОР № 127-Х

г. Москва « ___ » _________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ГНЦ ИБХ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио директора Габибова Александра Габибовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон» (сокращенное наименование – ООО «Компания Хеликон»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора департамента государственных торгов Колесника Андрея, действующего на основании Доверенности №147 от 21.08.2025 года, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», для выполнения Заказчиком научно-исследовательских работ по гранту РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 на тему: «Цитопротекторное действие нейроглобина и цитоглобина: разработка методов исследования молекулярных механизмов и подходов к рациональному дизайну препаратов для терапии патологий, ассоциированных с апоптотической клеточной гибелью», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 4 п.1, разд.2, главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ГНЦ ИБХ РАН, на основании извещения № _______от «__»_______ 2025 года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить химические реактивы и расходные материалы (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) которое являются неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать семь тысяч два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать тысяч девятьсот два) рубля 37 копеек от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 10% 144 (сто сорок четыре) рубля 38 копеек от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) рублей 20 копеек.

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, таможенные платежи (пошлины), установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

Платежи по Договору осуществляются в российских рублях, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика, на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Договоре.

Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.4.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.4.2 Заказчик оплачивает стоимость фактически поставленных Товаров на основании предоставленного Поставщиком счета, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьутвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н).

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6 Счет на оплату действителен в течение 30 рабочих дней с даты выставления.

Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10 (далее - место доставки) с момента заключения Договора до «31» января 2026 г включительно.

Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Поставщик осуществляет поставку Товара единовременно в полном объеме. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная и частичная поставка Товара. В случае поставки Товара частями Поставщик предоставляет отдельный комплект документов, указанных в п.3.3. Договора, на каждую поставку.

Поставщик в день поставки Товара, представляет Заказчику следующий комплект документов:

• Товарная-накладная (ТОРГ-12) / Универсальный передаточный документ (УПД) – 2 экземпляра;
• счет на оплату;
• счет-фактура (при наличии);
• обязательные для данной группы Товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара (при наличии);
• иные документы, подтверждающие качество поставленного Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии).

Заказчик подписывает Товарную-накладную (ТОРГ-12) / УПД в день поставки Товара. При этом подписание Товарной-накладной (ТОРГ-12) / УПД свидетельствует лишь о принятии указанного количества упаковок и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после подписания Товарной-накладной (ТОРГ-12)/УПД обязан проверить полученный Товар и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

В целях оформления приемки поставленных товаров Заказчик формирует и утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьутвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н) (далее - Акт приемки товаров, работ, услуг) на основании документов, подтверждающих поставку Товара. Приемка Товара осуществляется без присутствия представителя Поставщика, подписание Акта приемки товаров, работ, услуг Поставщиком не предусмотрено.

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Товара, предоставления документов, указанных в п. 3.3 Договора и подписания Заказчиком Товарной накладной (ТОРГ-12) / УПД Заказчик принимает Товар и подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг.

При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.7p71 Договора, отказывает в приемке Товара и направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику комплект документов повторно.

В случае если Поставщик некорректно оформил счет, Товарную накладную / УПД, счет-фактуру (при наличии) или иные документы, Заказчик вправе приостановить приемку отгруженного Товара до устранения Поставщиком замечаний к оформлению указанных документов.

Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг.

Взаимодействие Сторон

Поставщик обязан:

поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;

обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договора;

обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Поставщик вправе:

требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.

Заказчик обязуется:

обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

Заказчик вправе:

требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Договору;

требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора;

проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

Качество Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора он соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа). Размер штрафа составляет 10 процентов цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа). Размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа). Размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 0,1 процент от цены Договора, за каждый день просрочки.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) рабочихдней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Рассмотрение и разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по Договору или в связи с ним и которые невозможно урегулировать путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «30» декабря 2026 г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика.

Неотъемлемая часть Договора:

Приложение № 1 – Спецификация.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 127-Х

от «___» _____________ 202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего товаров 20 наименований на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать семь тысяч два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать тысяч девятьсот два) рубля 37 копеек от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 10% 144 (сто сорок четыре) рубля 38 копеек от суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) рублей 20 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными