Тендер - Поставка химических реактивов и расходных материалов №306225530

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Приложение к электронной версии контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 05-25

на поставку тренажера для отработки навыков пункции мочевого пузыря и установки надлобкового дренажа под ультразвуковым контролем

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Омск «____» ______ 2025 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ливзан Марии Анатольевны, действующего на основании Устава, и__________________________________ именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего(ей) на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной сессии № ___________ на ЕАТ «Березка» Стороны заключили электронную версию государственного Контракта и настоящий государственный Контракт (далее – Контракт), являющийся неотъемлемой частью Электронной версии государственного Контракта, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик по настоящему Контракту обязуется произвести поставку химических реактивов и расходных материалов (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Наименование Товара, объем поставки Товара, цена за единицу Товара и характеристики Товара определены в приложении № 1 «Спецификация».

Товар должен быть новым (без потёртостей, не быть в употреблении), иметь фабричную маркировку (наклейки) и упаковку, соответствующие брендовые знаки производителя, регистрационные удостоверения и иные документы , подтверждающие качество поставляемого товара, инструкции и сертификаты качества на русском языке. Остаточный срок годности не менее 80% на момент поставки.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ___________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС [1] – (__%) ______ рублей __ копеек.

2.1.1. В соответствии с пп.2 ч.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сумма, указанная в п.2.1, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой, включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой до места установки, разгрузкой, стоимость упаковки (тары), страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара. Оплата производится Заказчиком за счет субсидий на выполнение государственного задания в сумме_____________ (_______________) рубле ___копеек. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна 2025 год.

2.6. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней за фактически поставленный Товар Заказчику, со дня подписания документов о приемке, указанных в п.3.5 настоящего Контракта, уполномоченным должностным лицом Заказчика, ответственным за приемку Товара.

2.8. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: поставка товара осуществляется одной партией, по письменной заявке Заказчика в течение 14 календарных дней, но не позднее 30.10.2025 года.

3.2. Поставка Товара осуществляется средствами, силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика: г. Омск, ул. Волочаевская, 21а, научная лаборатория стоматологического факультета.

3.3. Поставщик должен уведомить Заказчика о планируемой доставке Товара не позднее, чем за 24 часа. Уведомление должно содержать дату и планируемое время доставки товара Заказчику. Уведомление может быть направлено в письменной форме.

3.4. Приемка Товара на соответствие его количеству, качеству, наименованию и требованиям, установленным в Контракте, осуществляется Заказчиком.

3.5. Поставщик вместе с Товаром направляет Заказчику документы о приемке (товарную накладную, счет, счет-фактуру (универсальный передаточный документ), а также передает сертификаты соответствия, паспорт качества или иные документы установленные законодательством Российской Федерации.

3.6. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

3.6.1. Представитель(ли) Заказчика в присутствии уполномоченного представителя(ей) Поставщика осуществляет проверку наличия сопроводительных документов на Товар, указанных в п.3.5, правильность и полноту заполнения счета, товарной накладной, а также производит осмотр Товара на наличие внешних повреждений или несоответствий характеристикам, в том числе также проверяет целостность упаковки, осуществляет выборочное вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке).

3.6.2. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству, комплектности путем пересчета единиц Товара и сопоставление полученного Товара с количеством и комплектностью, необходимой Заказчику. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.6.3. В случае выявления несоответствия Товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), обнаружения брака (дефектов, повреждений) в Товаре, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара (части Товара), не отвечающего условиям настоящего Контракта, направив Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном форме по адресу электронной почты или факсимильной связью мотивированный отказ от приемки Товара или его части с указанием выявленных нарушений исполнения Контракта или выявленных дефектов Товара, или его несоответствия требованиям, установленным в Контракте.

3.6.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и заменить бракованный Товар или Товар, не соответствующий указанному товару в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), на Товар соответствующий и надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания представителем Заказчика мотивированного отказа от приемки Товара (или части Товара) или в срок, установленный Заказчиком в претензии для устранения нарушения.

3.6.5. Все расходы, связанные с заменой бракованного Товара или не соответствующего условиям и требованиям Контракта, несет Поставщик.

3.6.6. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления Поставщиком указанных в пункте 3.5 Контракта документов. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество Товара или иных недостатков в исполнении обязательств, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

3.6.7. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Поставщика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями уполномоченных представителей Заказчика.

3.6.8. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков.

3.9. По письменному согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

3.10. Приемка Товара оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

3.11. Датой поставки Товара считается день подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем товарной накладной. Некачественный Товар, Товар с повреждениями либо Товар, не соответствующий указанному товару в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), считается непоставленным.

3.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до их приемки (до подписания товарной накладной) Заказчиком несет Поставщик.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара надлежащего качества безопасности жизни и здоровья, требованиям пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, а также условиям Контракта.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком поставки Товара.

4.1.4. Выполнить поставку и разгрузку Товара своими силами и за счет собственных средств.

4.1.5. Предоставить Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику полную и точную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.6. Передать Заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную, оформленные надлежащим образом в день поставки Товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.3.3. Заказчик в день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.3.4. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку;

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.3.6. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

4.4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4.7. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Качество поставляемого Товара должна соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья, требованиям пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, а также условиям Контракта.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц.

Если товар окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Контракта, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

В случае непредставления документации поставка считается некомплектной.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458) (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1 (один) % от цены Контракта (не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства) в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и устанавливается в следующем порядке:

10 (десять) % начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Контракта и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в Арбитражный суд Омской области с соответствующим иском.

6.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.17. В случае начисления Поставщику неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафов, пени) путем уменьшения суммы Контракта на размер неустойки (штрафов, пени).

6.18. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве оплаты неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Условия настоящего Контракта могут быть изменены путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительного соглашения к Контракту в период его действия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.3. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара.

7.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику, являющемуся его правопреемником.

7.6. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских или других реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Письменное уведомление об изменении реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.7. Изменения по настоящему Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями при условии их оформления в письменном виде в форме дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами и содержащими ссылку на Контракт.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.1.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.1.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных Товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.

8.1.3. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.1.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

8.1.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.1.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.1.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.1.8. Заказчик в день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.2.1. При принятии Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

8.2.2. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.2.3. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее двух дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также о возмещении понесенных убытков, будут разрешаться путем переговоров, в том числе рассматриваться в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Омской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены), – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме обязательств, не исполненных до дня истечения срока действия Контракта.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий Контракт является неотъемлемой частью Электронной версии Контракта, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.

12.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.4. Положения настоящего Контракта имеют обязательную юридическую силу для подписавших его Сторон.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация;

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№ ГК 05-25

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется участником закупки

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается». В случае если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком (пп. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). ↑