Тендер - Поставка химических реактивов и лабораторной посуды №290010670

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.02.2025 по 03.02.2025Место предоставления документации:-Порядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_реак

Документация о закупке

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по лоту:

Поставка химических реактивов и лабораторной посуды

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_химреак

Извещение о закупке

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Посмотреть таблицу с данными

7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

В соответствии с документацией о закупке

8. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

с даты заключения договора по 30.05.2025 года включительно

9. Стоимость договора (цена лота),

С учетом НДС

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста шестьдесят шесть тысяч семьдесят три) рубля 00 копеек

10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке

Документация о закупке в форме электронного документа находится в открытом доступе с момента размещения извещения о закупке в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)

11. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации

Не установлены

12. Порядок подачи заявок на участие в закупке

Не установлен

13. Место подачи заявок на участие в закупке

Не установлено

14. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке

Не установлена

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Не установлена

16. Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Не установлена

17. Место вскрытия заявок на участие в закупке (открытия доступа к заявкам на участие в закупке)

Не установлено

18. Дата и время вскрытия заявок на участие в закупке (открытия доступа к заявкам на участие в закупке)

Не установлена

19. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Не установлено

20. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Не установлена

21. Сведения, предусмотренные ч.ч. 9, 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

При проведении закупки способом закупки - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) сведения, предусмотренные ч.ч.9, 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», частично отсутствуют или не установлены.

22. Дополнительные сведения

Заказчик оставляет за собой право отменить закупку в любое время до заключения договора.

Договор_хим_реактивы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Д О Г О В О Р №

купли-продажи

г. Ростов-на-Дону «___» _______ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» (ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя директора Горбачевой Юлии Валерьевны, действующего на основании доверенности № 96 от 26.12.2024 г., именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с одной стороны, и

____________________________________________, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице__________________________, действующего на основании__________________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.3 п.6.1.раздела 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция», утвержденного приказом Росприроднадзора от 28.12.2024 года № 780, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю - химические реактивы и расходные материалы, именуемые в дальнейшем - «товар», в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору) для нужд ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция».
Страна происхождения товара: _____
1.2. Покупатель обязуется оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором и принять товар.

ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
2.1. Поставляемый по настоящему Договору товар оплачивается по цене: 366 '073.00 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% - 61'012.16 руб.
2.2. Цена Договора является окончательной и не может изменяться в ходе его исполнения. В цену включены все услуги, все налоги и пошлины, подлежащие оплате, хранение, а также стоимость других затрат Поставщика, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной (УПД), на основании счеты выставленного Продавцом.
Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя при условии правильного указания в платежном поручении реквизитов Поставщика. В противном случае датой платежа будет считаться дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности учреждения.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТА
3.1. Доставка товара осуществляется транспортом Покупателя. Срок поставки: 75 дней с даты заключения настоящего договора.
Место поставки товара: ______________
3.2. К денежным обязательствам сторон, возникшим по данному договору, нормы ст.317.1 ГК РФ не применяются.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого товара на день отгрузки должно соответствовать ГОСТу (ТУ) для данной группы товара. Товар должен упаковываться в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая обязательств по Договору, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна известить другую Сторону в течение пяти рабочих дней о наступлении обязательств непреодолимой силы и предоставить доказательства их наличия и продолжительности.
5.3. В случае приобретения у Продавца прекурсоров или сильнодействующих веществ Покупатель обязуется не использовать этот товар в противозаконных целях. В случае его использования не по назначению Покупатель несет полную административную ответственность согласно статьям №№ 28, 29, 30 Федерального Закона РФ № 3-ФЗ от 10.12.1997 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», либо уголовную ответственность согласно статье № 234 УК РФ.
5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Продавец и Покупатель несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае просрочки исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Продавец освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
5.6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Продавец вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
5.7. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
5.8. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в противном случае споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Истца.
5.9. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 15 дней с даты ее получения.

Сроки действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.05.2025 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными двумя Сторонами и являющимися его неотъемлемой частью.
6.3. Во всем остальном Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № _____от______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ