Тендер - Поставка химических реактивов и ГСО №270497970

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Воронежская облМесто поставки (адрес):Воронежская область, г. Лиски, пр-т Ленина, д. 40.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.04.2024 по 16.04.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_э.ф. - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключить договор на поставку химических реактивов и ГСО для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного врача ________________ /А.В. Платунин/

Главный врач филиала _______________ /М.В. Яценко/

- Посмотреть таблицу с данными

г. Воронеж

2024 год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА

Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ; Положением о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства не является торгами, и его проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и ее проведение не регулируется ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГК РФ и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на сайте www.zakupki.gov.ru.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Поставка химических реактивов и ГСО для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Поставщик с товаром предоставляет паспорт на русском языке и иные документы (копии документов), подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Товар доставляется поставщиком, упаковка и маркировка в соответствии с требованием ГОСТ.

Место поставки товара:

Поставка товара осуществляется в рабочие дни силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу Грузополучателя: Воронежская область, г. Лиски, пр-т Ленина, д. 40, в период с 09ч.00 мин. до 17ч.00 мин. (время московское). Конкретное время поставки должно согласовываться Поставщиком с Грузополучателем.

Срок поставки товара:

Поставка Товара в полном объеме должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

Требования к гарантийному сроку:

Срок действия гарантии на данный вид товара, должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Требования к объему предоставления гарантий качества товара:

Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товар не соответствует условиям государственного контракта, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, которые делают поставленный товар непригодным для его целевого использования, при этом производит устранение недостатков или замену товара на новый в течение 10 (десяти) дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика. В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с момента его поставки.

Заведующая ИЛ Ирхина Т.Н.

Руководитель контрактной службы Шигина И.П.

III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА

РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________________________________________

(место нахождения юридического (физического)

___________________________________________________________________________

(лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) _____________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

IV. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Форма котировочной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

(в том числе подаваемой в форме электронного документа)

Фирменный бланк участника закупки

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

согласно извещению о проведении запроса котировок №________________ от __.______.____

Наименование объекта закупки__________________________________________________

1. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключить договор

с

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование Заказчика по данному запросу котировок)

на поставку химических реактивов и ГСО для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование товара (работ, услуг) по данному запросу котировок)

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника закупки (являясь участником закупки, выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и предлагаю поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в соответствии с техническим заданием.

Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями Извещения и проекта Договора и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

3. Если наша заявка будет принята, и мы будем признаны победителем в проведении запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать договор, в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме, и проект договора.

4. В случае если наше предложение будет признано лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать указанный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями нашей заявки.

5. Мы извещены об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, также мы извещены о том, что не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6. Настоящей заявкой декларируем свое соответствие следующим требованиям:

• соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
• непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год
• правомочность участника закупки заключать договор;
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

9.Сообщаем сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии):

ИНН Учредителей ____________

ИНН Членов коллегиального исполнительного органа ____________

ИНН Лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа _____________

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен:___________ (указать полностью Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________

- Посмотреть таблицу с данными

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №___

на поставку химических реактивов и ГСО для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании __________, для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах, именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», в лице _______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании _____________, признанный победителем на основании результатов размещения заказа путём проведения запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (реестровый номер__________________) в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от «__» _______ 2024 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю химические реактивы и ГСО, далее – Товар, по наименованию, в количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.

1.2. Товар приобретается за счет средств от приносящей доход деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

2.Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет __________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __ % в размере __________ (________________) рублей ___ копеек (при наличии).

2.2. Заказчик оплачивает товар в течение 7 (семи) банковских дней с момента поставки товара при предоставлении счёта, счёта-фактуры (при наличии) и товарной накладной (или универсального передаточного документа).

2.3. В стоимость Товара включены все расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Цена Товара на период действия настоящего Договора остается фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

3.Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка Товара в полном объеме должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

3.2. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу Грузополучателя – Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: Воронежская область, г. Лиски, пр. Ленина, д 40.

3.3. С целью эффективной организации приемки товара Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара.

3.4. По прибытию Товара Заказчик должен осмотреть и принять Товар, оформив документы на полученный Товар по количеству и качеству путем подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа) на основании предоставленного счета, счет – фактуры (при наличии НДС). При выявлении недопоставки Товара, некачественного или некомплектного Товара Заказчик выставляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара (претензию) с указанием замечаний и сроков их устранения.

3.5. Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет документы (копии документов), утвержденные на данный вид товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

3.6. При приемке товара Заказчик имеет право провести экспертизу поставленного товара для проверки в части его соответствия условиям Договора. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации).

3.7. Риск случайной гибели Товара лежит на Поставщике до передачи его в собственность Заказчику. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит после подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- поставить Товар по наименованию, в количестве, в срок, указанные в настоящем Договоре и Спецификации (Приложение №1 к Договору);

- при выявлении недопоставки Товара, некачественного, некомплектного Товара или Товара, несоответствующим условиям настоящего Договора, а также в случае обнаружения дефектов (брака), нарушения целостности упаковки, устранить выявленные нарушения за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления об отступлении от условий Договора.

4.2. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

4.3. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.

4.4. Грузополучатель вправе:

- отказаться от принятия Товара в случае обнаружения недопоставки Товара, некачественного, некомплектного Товара или Товара, несоответствующим условиям настоящего Договора, а также в случае обнаружения дефектов (брака), нарушения целостности упаковки, потребовав устранить выявленные нарушения в течение 10 (десяти) дней с момента направления Поставщику соответствующего уведомления об отступлении им от условий Договора.

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных Договором по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. Ответственность Поставщика:

5.3.1. В случае нарушения сроков оказания услуг Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,3 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательств.

5.4. Ответственность Заказчика:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренной настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока платежа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка РФ.

5.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6. Качество товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательным для данного вида товара, оформленным в соответствии с российским законодательством.

6.2. Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений, соответствовать указанным характеристикам.

6.3. Товар должен поставляться в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

6.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара, в том числе вследствие некачественной упаковки и/или несоблюдения инструкции по хранению Товара до приемки его Заказчиком. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит после подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

6.5. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов или декларации соответствия качеству, паспорт на русском языке или иные документы (копии документов), подтверждающие качество такого товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Срок действия гарантии на данный вид товара, должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

6.7. Если товар на момент его поставки не соответствует требованиям Заказчика, окажется некачественным или несоответствующим условиям настоящего договора, а также в случае обнаружения дефектов (брака), нарушения целостности упаковки, Поставщик обязан в течение 10 дней с момента предъявления требования заменить товар на качественный и соответствующий условиям настоящего договора за свой счет.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024 года включительно.

7.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в период действия Договора.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей.

7.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) возможность изменения условий договора предусмотрена документацией о закупке и договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в нем количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

7.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

7.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.7. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

7.8. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй находится у Поставщика.

8.Арбитраж

8.1. Стороны обязуются прилагать все возможные условия для решения споров и разногласий по исполнению условий договора путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

9. Реквизиты и подписи сторон.

9.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 2-х дневной срок уведомить об этом друг друга.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору № ____

от «____» ___________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

VI ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку химических реактивов и ГСО для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тридцать одна тысяча двадцать девять) рублей 43 копейки.

Заведующая ИЛ Ирхина Т.Н.

В случае подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме такая заявка должна быть подана по адресу электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, и в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", подписана электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. ↑