Тендер - Поставка химических реактивов №268141636

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Воронежская облМесто поставки (адрес):г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 13.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.03.2024 по 15.03.2024Место предоставления документации:в письменной форме на бумажном носителе предоставляется по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21, каб. №218; в форме электронного документа на сайте www.zakupki.gov.ru.Порядок предоставления документации:в письменной форме на бумажном носителе предоставляется по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21, каб. №218; в форме электронного документа на сайте www.zakupki.gov.ru.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:Котировочная заявка в письменной форме подается на бумажном носителе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, при этом на конверте указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка и осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21, каб. № 218 ПН-ЧТ с 09:00 до 18:00 ПТ с 09:00 до 16:45 Перерыв с 13:00 до 13:45 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть подана по адресу электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, и в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", подписана электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Дата начала срока подачи заявок:11.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с котировочной документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21, каб. № 218Дата подведения итогов:19.03.2024Порядок подведения итогов:Комиссия в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки в соответствии с документацией о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку химических реактивов для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

СОГЛАСОВАНО:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель группы бух.

учета филиала ________________ /Г.И. Жигалина/

2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ; Положением о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».
Запрос котировок не является торгами, и его проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и ее проведение не регулируется ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГК РФ и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок на сайте www.zakupki.gov.ru. - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку химических реактивов

для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденными на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Поставщик с товаром предоставляет документы (копии документов) подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Товар доставляется поставщиком, упаковка и маркировка в соответствии с требованием ГОСТ.

Место поставки товара:

Поставка товара осуществляется в рабочие дни силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу Грузополучателя: г. Воронеж, ул. Кольцовская 13 в период с 09ч.00 мин. до 17ч.00 мин. (время московское). Конкретное время поставки должно согласовываться с Поставщиком с Грузополучателем.

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Требования к гарантийному сроку:

Срок действия гарантии на данный вид товара, должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Требования к объему предоставления гарантий качества товара:

Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товар не соответствует условиям государственного контракта, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, которые делают поставленный товар непригодным для его целевого использования, при этом производит устранение недостатков или замену товара на новый в течение 10 (десяти) дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика. В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с момента его поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель контрактной службы Шигина И.П.

III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА

РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________________________________________

(место нахождения юридического (физического)

___________________________________________________________________________

(лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) _____________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

М.П.

. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Форма котировочной заявки.

(в том числе подаваемой в форме электронного документа)

Фирменный бланк

участника закупки

Заявка на участие в запросе котировок

согласно извещению о проведении запроса котировок №________________ от __.______.____

Наименование объекта закупки__________________________________________________

1. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

3. Наименование и характеристики поставляемых товаров 3 .

- Посмотреть таблицу с данными

4. Предложение о цене договора _________ руб. (прописью), в т.ч. НДС (___% / не облагается) _________ руб. (прописью)

Цена договора включает все расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС, и иные расходы, связанные с исполнением договора.

5. В случае если наше предложение будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

6. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

7. Настоящей заявкой декларируем свое соответствие следующим требованиям:

• непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

9.Сообщаем сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии):

ИНН Учредителей ____________

ИНН Членов коллегиального исполнительного органа ____________

ИНН Лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа _____________

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен:___________ (указать полностью Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________.

Приложения к заявке:

1. ____________________________________________ на __ л. в ___ экз.

2. ____________________________________________ на __ л. в ___ экз.

- Посмотреть таблицу с данными

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку химических реактивов для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании _________, для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны и _____________________________, именуемого в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________, признанный победителем на основании результатов размещения заказа путём проведения запроса котировок (реестровый номер____________________) в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № от « » 2024 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю химические реактивы, далее – Товар, по наименованию, в количестве и по цене согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить принятие и оплату поставленного Товара.

1.2. Товар приобретается за счет средств от приносящей доход деятельности Юго-Восточного дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________________ (___________________________________) рублей _________копеек, в том числе НДС 20% в размере ___________________________ (____________________________) рублей _____копеек.

2.2. Заказчик оплачивает товар в течение 7 (семь) банковских дней с момента поставки Товара при предоставлении счёта, счёта-фактуры и накладной.

2.3. В стоимость Товара включены все расходы на доставку, страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Цена Товара на период действия настоящего Договора остается фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.Порядок поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в течение 20 календарных дней с даты заключения настоящего Договора. Поставщик обязуется известить Грузополучателя о готовности к отгрузке не позднее, чем за 1 рабочий день до даты поставки Товара.

3.2. Доставка Товара, разгрузка и перемещение до места складирования производятся силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу Грузополучателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 13.

3.3. По прибытию Товара Заказчик должен осмотреть и принять Товар, оформив документы на полученный Товар по количеству и качеству.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- поставить Товар по наименованию, в количестве, в срок, указанные в настоящем договоре и спецификации (Приложение №1 к договору);

- при выявлении недопоставки Товара, некачественного или некомплектного Товара восполнить недопоставленное количество Товара, заменить его на качественный или доукомплектовать в течение 10 дней с момента направления Заказчиком претензии;

- документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, в случае если Товар произведен за пределами Российской Федерации.

4.2. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме.

4.3. Заказчик обязуется:

- оплатить надлежащим образом поставленный и принятый Товар в сроки и на условиях настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

- отказаться от принятия Товара в случае обнаружения его некомплектности, несоответствия по качеству, потребовав доукомплектования или, соответственно, замены на качественный Товар в течение 10 дней с момента направления претензии.

- провести экспертизу поставленного Товара на предмет соответствия установленным требованиям с привлечением экспертных организаций. Если Товар, подвергшийся экспертизе, не будет соответствовать условиям настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет не позднее 10 рабочих дней заменить забракованный Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных Договором по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. Ответственность Поставщика:

5.3.1. В случае нарушения сроков оказания услуг Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,3 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательств.

5.4. Ответственность Заказчика:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренной настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока платежа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6. Качество товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденными на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Поставщик с товаром предоставляет документы (копии документов) подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Товар доставляется поставщиком, упаковка и маркировка в соответствии с требованием ГОСТ.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

6.3. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному виду товаров.

6.4. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара лежит на Поставщике до момента передачи Товара Заказчику.

6.6. Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товар не соответствует условиям договора, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, которые делают поставленный товар непригодным для его целевого использования, при этом производит устранение недостатков или замену товара на новый в течение 10 (десяти) дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика. В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с момента его поставки.

7. Сдача-приемка товара

7.1. Прием Товара осуществляется по товарной накладной.

7.2. При приеме Товара Заказчик проверяет его по количеству и качеству.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств-до полного их исполнения.

8.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в период действия Договора.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей.

8.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) возможность изменения условий договора предусмотрена документацией о закупке и договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в нем количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

8.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

8.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.7. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

8.8. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй находится у Поставщика.

9.Арбитраж

9.1.Стороны обязуются прилагать все возможные условия для решения споров и разногласий по исполнению условий договора путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

10. Юридические адреса сторон.

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 2-х дневной срок уведомить об этом друг друга.

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № ____

от «____» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

VI. ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены для проведения запроса котировок на поставку химических реактивов

для нужд Юго-Восточного дорожного филиала по железнодорожному транспорту

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Источником информации о цене товара, являющегося предметом закупки, стало изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения цены договора, проведенное по инициативе заказчика, путем направления запросов о предоставлении ценовой информации потенциальным поставщикам.

Расчет определяется методом сопоставимых рыночных цен на основании информации, полученной от потенциальных поставщиков.

, где:

– начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

- количество (объем) закупаемого товара;

- количество значений, используемых в расчете;

- номер источника ценовой информации;

- цена товара, представленная в источнике с номером .

Коэффициент вариации цены не должен превышать 33% и определяется по следующей формуле:

,

- среднее квадратичное отклонение;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цен V (%)не превышает 33%, начальная максимальная цена договора складывается из следующего расчета:

Начальная максимальная цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятнадцать тысячи шестьсот двадцать) рублей 40 копеек.

Главный врач филиала Борейко А.Н.

^ Заявка участника запроса котировок должна быть заполнена без слов «не менее», «не более», «или эквивалент». Необходимо конкретно указывать марку, модель и производителя товара, При указании эквивалентного техническому заданию Заказчика товара участник предлагает подробные технические параметры предложенного товара. В противном случае заявка может быть отклонена.

Документация_продление ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку химических реактивов для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

редакция №2 от 19 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель группы бух.

учета филиала ________________ /Г.И. Жигалина/

2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ; Положением о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».
Запрос котировок не является торгами, и его проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и ее проведение не регулируется ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГК РФ и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок на сайте www.zakupki.gov.ru. - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку химических реактивов

для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденными на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Поставщик с товаром предоставляет документы (копии документов) подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Товар доставляется поставщиком, упаковка и маркировка в соответствии с требованием ГОСТ.

Место поставки товара:

Поставка товара осуществляется в рабочие дни силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу Грузополучателя: г. Воронеж, ул. Кольцовская 13 в период с 09ч.00 мин. до 17ч.00 мин. (время московское). Конкретное время поставки должно согласовываться с Поставщиком с Грузополучателем.

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Требования к гарантийному сроку:

Срок действия гарантии на данный вид товара, должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Требования к объему предоставления гарантий качества товара:

Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товар не соответствует условиям государственного контракта, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, которые делают поставленный товар непригодным для его целевого использования, при этом производит устранение недостатков или замену товара на новый в течение 10 (десяти) дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика. В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с момента его поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель контрактной службы Шигина И.П.

III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА

РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________________________________________

(место нахождения юридического (физического)

___________________________________________________________________________

(лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) _____________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

М.П.

. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Форма котировочной заявки.

(в том числе подаваемой в форме электронного документа)

Фирменный бланк

участника закупки

Заявка на участие в запросе котировок

согласно извещению о проведении запроса котировок №________________ от __.______.____

Наименование объекта закупки__________________________________________________

1. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

3. Наименование и характеристики поставляемых товаров 3 .

- Посмотреть таблицу с данными

4. Предложение о цене договора _________ руб. (прописью), в т.ч. НДС (___% / не облагается) _________ руб. (прописью)

Цена договора включает все расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС, и иные расходы, связанные с исполнением договора.

5. В случае если наше предложение будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

6. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

7. Настоящей заявкой декларируем свое соответствие следующим требованиям:

• непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

9.Сообщаем сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии):

ИНН Учредителей ____________

ИНН Членов коллегиального исполнительного органа ____________

ИНН Лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа _____________

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен:___________ (указать полностью Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________.

Приложения к заявке:

1. ____________________________________________ на __ л. в ___ экз.

2. ____________________________________________ на __ л. в ___ экз.

- Посмотреть таблицу с данными

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку химических реактивов для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании _________, для нужд Юго-Восточного Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны и _____________________________, именуемого в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________, признанный победителем на основании результатов размещения заказа путём проведения запроса котировок (реестровый номер____________________) в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № от « » 2024 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю химические реактивы, далее – Товар, по наименованию, в количестве и по цене согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить принятие и оплату поставленного Товара.

1.2. Товар приобретается за счет средств от приносящей доход деятельности Юго-Восточного дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________________ (___________________________________) рублей _________копеек, в том числе НДС 20% в размере ___________________________ (____________________________) рублей _____копеек.

2.2. Заказчик оплачивает товар в течение 7 (семь) банковских дней с момента поставки Товара при предоставлении счёта, счёта-фактуры и накладной.

2.3. В стоимость Товара включены все расходы на доставку, страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Цена Товара на период действия настоящего Договора остается фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.Порядок поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в течение 20 календарных дней с даты заключения настоящего Договора. Поставщик обязуется известить Грузополучателя о готовности к отгрузке не позднее, чем за 1 рабочий день до даты поставки Товара.

3.2. Доставка Товара, разгрузка и перемещение до места складирования производятся силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу Грузополучателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 13.

3.3. По прибытию Товара Заказчик должен осмотреть и принять Товар, оформив документы на полученный Товар по количеству и качеству.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- поставить Товар по наименованию, в количестве, в срок, указанные в настоящем договоре и спецификации (Приложение №1 к договору);

- при выявлении недопоставки Товара, некачественного или некомплектного Товара восполнить недопоставленное количество Товара, заменить его на качественный или доукомплектовать в течение 10 дней с момента направления Заказчиком претензии;

- документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, в случае если Товар произведен за пределами Российской Федерации.

4.2. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме.

4.3. Заказчик обязуется:

- оплатить надлежащим образом поставленный и принятый Товар в сроки и на условиях настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

- отказаться от принятия Товара в случае обнаружения его некомплектности, несоответствия по качеству, потребовав доукомплектования или, соответственно, замены на качественный Товар в течение 10 дней с момента направления претензии.

- провести экспертизу поставленного Товара на предмет соответствия установленным требованиям с привлечением экспертных организаций. Если Товар, подвергшийся экспертизе, не будет соответствовать условиям настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет не позднее 10 рабочих дней заменить забракованный Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных Договором по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. Ответственность Поставщика:

5.3.1. В случае нарушения сроков оказания услуг Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,3 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательств.

5.4. Ответственность Заказчика:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренной настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока платежа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6. Качество товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденными на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Поставщик с товаром предоставляет документы (копии документов) подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Товар доставляется поставщиком, упаковка и маркировка в соответствии с требованием ГОСТ.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

6.3. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному виду товаров.

6.4. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара лежит на Поставщике до момента передачи Товара Заказчику.

6.6. Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товар не соответствует условиям договора, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, которые делают поставленный товар непригодным для его целевого использования, при этом производит устранение недостатков или замену товара на новый в течение 10 (десяти) дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика. В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с момента его поставки.

7. Сдача-приемка товара

7.1. Прием Товара осуществляется по товарной накладной.

7.2. При приеме Товара Заказчик проверяет его по количеству и качеству.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств-до полного их исполнения.

8.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в период действия Договора.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей.

8.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) возможность изменения условий договора предусмотрена документацией о закупке и договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в нем количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

8.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

8.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.7. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

8.8. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй находится у Поставщика.

9.Арбитраж

9.1.Стороны обязуются прилагать все возможные условия для решения споров и разногласий по исполнению условий договора путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

10. Юридические адреса сторон.

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 2-х дневной срок уведомить об этом друг друга.

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № ____

от «____» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

VI. ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены для проведения запроса котировок на поставку химических реактивов

для нужд Юго-Восточного дорожного филиала по железнодорожному транспорту

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Источником информации о цене товара, являющегося предметом закупки, стало изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения цены договора, проведенное по инициативе заказчика, путем направления запросов о предоставлении ценовой информации потенциальным поставщикам.

Расчет определяется методом сопоставимых рыночных цен на основании информации, полученной от потенциальных поставщиков.

, где:

– начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

- количество (объем) закупаемого товара;

- количество значений, используемых в расчете;

- номер источника ценовой информации;

- цена товара, представленная в источнике с номером .

Коэффициент вариации цены не должен превышать 33% и определяется по следующей формуле:

,

- среднее квадратичное отклонение;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цен V (%)не превышает 33%, начальная максимальная цена договора складывается из следующего расчета:

Начальная максимальная цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятнадцать тысячи шестьсот двадцать) рублей 40 копеек.

Главный врач филиала Борейко А.Н.

^ Заявка участника запроса котировок должна быть заполнена без слов «не менее», «не более», «или эквивалент». Необходимо конкретно указывать марку, модель и производителя товара, При указании эквивалентного техническому заданию Заказчика товара участник предлагает подробные технические параметры предложенного товара. В противном случае заявка может быть отклонена.