Тендер - Поставка химических реагентов №316385089

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_предмета_закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реагентов

Предмет договора: поставка химических реагентов

Сроки поставки: ежемесячно, по заявкам Заказчика с даты заключения договора по 28.02.2026 г.

Место поставки: г.Ярославль пр-т Фрунзе 87 корпус 1.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки товаров: поставка Товара осуществляется партиями, по заявкам Заказчика, силами и за счет Поставщика путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику на склада Заказчика по адресу: г.Ярославль, пр-т Фрунзе 87 корпус 1.

3. Сроки поставки товаров: Срок поставки составляет не более 2-х дней с момента направления соответствующей заявки (спецификации) в адрес Поставщика.

3.1. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

4.1. Поставляемый Товар должен быть новым (срок изготовления должен быть не позднее одного месяца с даты заказа), без механических повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Поставляемый товар должен быть исправен и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или третьих лиц. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. Продукция должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к товару в Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать всем действующим нормам (ГОСТам, ИСО, СанПин, ТУ). Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в договоре.

• Поставщик должен предоставить Заказчику подлинники или копии документов, подтверждающие качество поставляемого Товара. Если качество Товара окажется не соответствующим документам, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм или замены Товара, а также возмещения возникших в связи с этим убытков.
• Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара. В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

5. Требования по комплектности товаров: Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:

- копией сертификата качества (заверенной подписью и печатью Поставщика) (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);

- иными документами на поставляемый Товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- Товарной накладной или универсальным передаточным документом, оформленной в 2-х экземплярах;

Дополнительные_документы,_запрашиваемые_уполномоченным_учреждением_от_заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Запрос о предоставлении

ценовой информации

Государственное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (далее - заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» просит предоставить ценовое на поставку химикатов для обеззараживания воды в бассейнах (более подробная информация о предмете закупки представлена в Приложении №1 к настоящему запросу). При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало цену единицы товара (работы, поставки) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а также срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 14.10.2025 по адресу,
г. Ярославль, проспект Фрунзе 87 корпус 1 или на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Условия оплаты: оплата производится Заказчиком за каждую отдельную партию поставляемого Товара, по факту поставки и приемки Заказчиком Товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии), в течение 7 рабочих дней после получения Товара путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Уплата Заказчиком аванса не предусмотрена.

Приложение № 1: Проект технического задания в 1 экз. на 3 л.

Приложение № 2: Рекомендуемая форма ценового предложения в 1 экз. на 1 л.

Директор Н.М. Петровский

Приложение № 1

к запросу ценовой информации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реагентов

Предмет договора: поставка химических реагентов

Сроки поставки: ежемесячно, по заявкам Заказчика с даты заключения договора по 28.02.2026 г.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, пр-кт Фрунзе 87 корпус 1.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки товаров: поставка Товара осуществляется партиями, по заявкам Заказчика, силами и за счет Поставщика путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику на склада Заказчика по адресу: г.Ярославль пр-т Фрунзе 87 корпус 1.

3. Сроки поставки товаров: Срок поставки составляет не более 2-х дней с момента направления соответствующей заявки (спецификации) в адрес Поставщика.

3.1. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

4.1. Поставляемый Товар должен быть новым (срок изготовления должен быть не позднее одного месяца с даты заказа), без механических повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Поставляемый товар должен быть исправен и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или третьих лиц. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. Продукция должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к товару в Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать всем действующим нормам (ГОСТам, ИСО, СанПин, ТУ). Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в договоре.

• Поставщик должен предоставить Заказчику подлинники или копии документов, подтверждающие качество поставляемого Товара. Если качество Товара окажется не соответствующим документам, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм или замены Товара, а также возмещения возникших в связи с этим убытков.
• Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара. В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

5. Требования по комплектности товаров: Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:

- копией сертификата качества (заверенной подписью и печатью Поставщика) (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);

- иными документами на поставляемый Товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- Товарной накладной или универсальным передаточным документом, оформленной в 2-х экземплярах;

Приложение № 2

к запросу ценовой информации

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование объекта закупки: на поставку химических реагентов

- Посмотреть таблицу с данными

В ответ на Ваш запрос от ________ № ______ (наименование организации, заполняется Исполнителем) направляет ценовое предложение для организации закупки на поставку химических реагентов.

Ценовое предложение учитывает все условия закупки на поставку химикатов для обеззараживания воды в бассейнах для ГАУ ЯО «Центр развития физической культуры и спорта», указанные в Вашем запросе от ________№ _________, а также все возможные расходы, связанные с оказанием услуг, включая налоги и иные обязательные платежи.

(Наименование организации заполняется Исполнителем) дает следующее ценовое предложение (указывается ценовое предложение в рублях, заполняется Исполнителем).

Срок действия ценового предложения: (указать срок действия ценового предложения, заполняется Исполнителем).

Приложение: Расчет ценового предложения на __ л. в 1 экз.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор на поставку химических реагентов № ____

г. Ярославль «___» _________ 2025 г.

________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, Государственное автономное учреждение Ярославской области «Центр развития физической культуры и спорта» (ГАУ ЯО ЦРФКиС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петровского Никиты Максимовича, действующего на основании Устава,

с другой стороны, далее именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании раздела 24 Положения о закупке Заказчика, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По условиям Договора Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар надлежащего качества, в установленном количестве и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Количество Товара в конкретной поставке устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.

1.3. Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, ГОСТа, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, технической характеристики поставляемого товара, условиям настоящего Договора.

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, ГОСТа, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем указанного выше значения максимальной цены договора.

2.2. Цена договора (далее - Цена договора) является твердой и составляет _________ (____________________) 00 копеек, включая НДС (___ %) – _____ (_____) руб. ___ коп./НДС не облагается. Цена договора включает в себя: стоимость товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по договору.

Цены единиц Товаров содержится в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к договору), и определяются путем применения понижающего коэффициента к начальной цене единицы каждого наименования Товара, указанной в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к договору).

2.3. Источник финансирования: Средства автономного учреждения.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара с учетом всех расходов Поставщика: затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, уплату налогов, в том числе НДС (при наличии), сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором качества поставляемого Товара.

2.7. Покупатель оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с Договором путем перечисления соответствующей суммы, на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем документов о приемке Товара.

2.8. Обязательства Покупателя по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем совокупную цену поставок за отчетный период (календарный месяц).

3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по месту нахождения Покупателя, в порядке, определенным в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.

3.2. Место поставки определяется Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору.

3.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Покупателю сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную) накладную.

В случае отсутствия вышеназванных документов Покупатель вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.4. Срок поставки Товара устанавливаются в приложении № 1 к настоящему Договору.

3.5. При отказе Поставщика от поставки Товара Покупателем составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Покупатель составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.

4.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификата соответствия (декларации о соответствии, иного документа, подтверждающего соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарной, товарно-транспортной накладных, счета (счета-фактуры) и т.п.

4.4. Для приемки поставленного Товара Покупателем может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Покупателем.

4.5. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Покупатель проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Покупателем и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.3 Договора, Покупатель осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Покупатель подписывает со своей стороны документы о приемке на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. В этот же срок Покупатель подписывает акт приемки.

4.7. При проведении экспертизы Покупателем общий срок, указанный в пункте 4.6 настоящего Договора, проверки результатов исполнения обязательств Поставщиком по Договору продлевается на срок проведения экспертизы.

4.8. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Покупателем в одностороннем порядке.

4.9. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 2 (двух) календарных дней с момента письменного уведомления о них Покупателем.

4.10. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 настоящего Договора, в течение 2 (двух) календарных дней с момента письменного уведомления Покупателя.

4.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности Товара.

4.12. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Покупателю Товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета (счета-фактуры) при отсутствии у Покупателя претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.13. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.14. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в день приемки Товара согласно пункту 4.6 настоящего Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Покупатель вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора, в случае если Покупатель не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Покупатель не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Покупателем документов о приемке по настоящему Договору на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.6 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.

5.3.3. Требовать от Покупателя обеспечения надлежащих условий приемки Товара, позволяющих осуществить передачу Товара в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его доставки.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Покупателя.

5.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Покупателю документы, указанные в п. 4.3 настоящего Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, характеристикой поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему Договору), условиями Договора.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение срока годности, за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Покупателю в течение трех рабочих дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. В течение одного рабочего дня информировать Покупателя о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

5.4.7. Предоставить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.4.9. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Исполнитель подлежит постановке на налоговый учет по месту нахождения его обособленных подразделений.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, ГОСТом, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, характеристикой поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему Договору), условиями Договора и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) Товара;

- сертификатом (паспортом качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации);

- Техническим регламентом Таможенного Союза.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, а также поставки Товара, несоответствующего Техническим регламентам Таможенного Союза, Поставщик оплачивает Покупателю пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.4. В случае если Покупатель понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.7. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Покупателю штраф, предусмотренный настоящим Договором.

7.8. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания.

8.2. Договор действует по «31» марта 2026 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

8.3. Внесение изменений в договор возможно в случаях, регламентируемых действующим законодательством Российской Федерации, Положением Покупателя.

8.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего письменного соглашения о расторжении.

8.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и гражданским кодексом Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь):

8.6.1. Подтверждения нарушения условий договора по результатам проведенной Заказчиком экспертизы поставленного товара собственными силами и (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.6.2. Неоднократного (не менее 2-х раз) нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

8.6.3. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 5 рабочих дней.

8.6.4. Неоднократного (не менее 2-х раз) неисполнения письменных требований Заказчика, выданных Поставщику в целях надлежащего выполнения условий договора в порядке раздела 4 настоящего договора, в том числе, связанных с качеством товара;

8.6.5. Непредставление информации на запросы Заказчика о ходе исполнения договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде или в форме скана, отправленного по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. В случае перемены Покупателя по Договору права и обязанности Покупателя по Договору переходят к новому Покупателю в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Приложение № 1 «Техническое задание. Спецификация».

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения

13.1. Поставщик обязуется предоставлять в адрес заказчика по его запросу информацию, необходимую для размещения в Системе управления регионом в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 21.03.2023 № 227-п «О создании информационного ресурса «Система управления регионом».

14. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки

от «___» ___________ 2025 г. № __

Техническое задание на поставку химических реагентов

Спецификация на поставляемый Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка Товара осуществляется партиями, по заявкам Заказчика, силами и за счет Поставщика путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику на склада Заказчика по адресу: г. Ярославль пр-т Фрунзе 87 корпус 2.

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора

Обоснования начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №3

- Посмотреть таблицу с данными

Заключение_ЦКПМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТР КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И МОНИТОРИНГА»

(ГКУ ЯО «ЦКПМ»)

Ползунова ул., д. 15, г. Ярославль,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2506

ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9DE26DA4BA3F7CAEEFB725BED7109EC

Владелец: Казакова Светлана Сергеевна

Действителен: с 16.10.2025 до 09.01.2027

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

ликвидационной комиссии

ГКУ ЯО «ЦКПМ»

С.С. Казакова

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4621 (223-ФЗ)

по результатам рассмотрения информации и документов, использованных

заказчиками при обосновании начальной (максимальной) цены договора,

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на предмет

актуальности, достоверности и объективности

Информация о заказчике, предмете закупки и обосновании начальной

(максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы,

услуги (далее – НМЦД)

Государственное автономное учреждение

Полное наименование заказчика

Ярославской области «Центр развития

физической культуры и спорта»

ИНН заказчика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование предмета договора Поставка химических реагентов

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа

Метод(ы) обоснования НМЦД

рынка)

Сумма НМЦД, руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

По результатам рассмотрения установлено, что представленные

заказчиком информация и документы, послужившие основанием для

расчета и обоснования НМЦД, соответствуют критериям актуальности,

достоверности и объективности.

Специалист-эксперт

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009FBE49AB3EEC41A250B365A4ABC0DF46

Владелец: Скупнов Максим Евгеньевич

Действителен: с 26.06.2025 до 19.09.2026

М.Е. Скупнов