Тендер - Поставка химических реагентов №299315459

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10, корп. 33, комн. 331.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.05.2025 по 21.05.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:не установленОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва «___» 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ГНЦ ИБХ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Габибова Александра Габибовича, действующего на основании Устава, и Индивидуальный предприниматель Марков Вячеслав Дмитриевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 61 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 28.02.2014 г. (ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть900056), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», для выполнения Заказчиком обязательств работ по гранту РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 от 05.08.2024 г. «Технологии автономной биолюминесценции, не чувствительные к активности метаболизма» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ и услуг, на основании извещения № от 2025 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить – химические реагенты (далее Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Стоимость Товара составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 5% в размере 7509 (Семь тысяч пятьсот девять) рублей 52 копейки.
2.2. Стоимость Товара и цены, указанные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являются фиксированными и включают расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку и разгрузку товара по адресу Заказчика.

Платежи по настоящему Договору осуществляется в российских рублях.

Заказчик оплачивает Товар по факту поставки Товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленного товара со своего лицевого счета, на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Реквизиты Сторон» Договора, на основании оригинала договора, счета и надлежаще оформленной, и подписанной обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

Датой осуществления платежа считается дата зачисления денежных средств на счет Поставщика.

Сроки и условия поставки.
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится до 05 сентября 2025 г. включительно.
3.2. Поставщик имеет право поставить Товар досрочно. Поставщик имеет право поставить Товар по частям.
3.3. В день поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику комплект отчетных документов:
-Договор, подписанный со стороны Поставщика- в 2 (двух) экземплярах;
- товарная накладная ТОРГ-12 или Универсально-передаточный документ (УПД) в 2 (двух) экземплярах;
- счет-фактура (при наличии);
-счет на оплату;
- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара (при наличии);
- оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п., если предусмотрены производителем);
- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4 Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком товарной накладной/УПД.
3.5 Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10, корп. 33, комн. 331.

Упаковка и маркировка
4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, которая должна обеспечивать сохранность продукции при условии надлежащего обращения с грузом.

Гарантии.

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, будет полностью соответствовать стандартам, принятым у компании-производителя. В соответствии со ст. 470 ГК РФ гарантия на реагенты для научных исследований и расходные материалы не предоставляется в связи со спецификой их использования, однако качество товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ст. 469 ГК РФ.

Гарантийный срок на Товар, установленный Поставщиком - не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен составлять не менее трех месяцев от номинального срока, указанного изготовителем;

5.2 Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора он соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора;

5.3 Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

не проводится ликвидация Поставщика и отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Поставщик не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика - юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления Поставщика - юридического лица, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя – Поставщиком, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют;

сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствуют, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика.
6. Порядок приемки товара.
6.1. После получения от Поставщика Товара, комплекта документов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных Товаров по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству, стандартам производителя и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), при отсутствии замечаний Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр товарной накладной/УПД.
6.2. В случае возникновения спорных вопросов из-за несоответствия качества Товара стандартам производителя и условиям настоящего Договора Заказчик имеет право оспорить качество Товара и заявить рекламацию, которая будет рассмотрена Поставщиком в установленном порядке.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1%, от общей цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если таковые форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения настоящего Договора.
8.4. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Договора.

Разрешение споров.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним и которые невозможно урегулировать путем переговоров, рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора.
10.1. Настоящий Договор действует с даты подписания и до 27.12.2025 года.
10.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

Заключительные положения.
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде Приложений к настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Непредусмотренные настоящим Договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством РФ.
11.3. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
11.4. Стороны договорились о том, что до момента обмена оригиналами настоящего Договора законную силу будут иметь факсимильные копии настоящего Договора.

Реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № от «____» 2025 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,48 руб.

В т.ч. НДС (5%): 7509,52 руб.

Итого с НДС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Всего наименований 10, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 5% в размере 7509 (Семь тысяч пятьсот девять) рублей 52 копейки.

- Посмотреть таблицу с данными