Тендер - Поставка химических реагентов №285756743

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx

РАЗДЕЛ_5._ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):согласно договору
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.12.2024 по 20.12.2024Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- РАЗДЕЛ_6._Техническое_задание

РАЗДЕЛ №6

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок и гарантийные обязательства флокулянта: гарантийный срок 12 месяцев с дня изготовления поставки товара на склад Заказчика. Остаточный срок хранения не менее 10 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи товара и товарной накладной. Ухудшение качества в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком заменой бракованной партии товара новой партией, соответствующей заявленным требованиям качества в течение 5 календарных дней, при условии соблюдения правил хранения.

Гарантийный срок и гарантийные обязательства гипохлорит натрия: Поставщик должен гарантировать качество товара согласно сертификата качества производителя, или паспорта качества производителя на каждую партию. Ухудшение качества с потерей концентрации активного хлора более 30% по истечению 10 суток с момента поставки товара в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком заменой бракованной партии гипохлорита натрия новой партией соответствующей заявленным требованиям качества в течение 5 календарных дней, при условии соблюдения правил хранения.

Порядок сдачи и приемки товаров: при приемке товара Заказчик/приемная комиссия имеет право на проверку в лаборатории соответствия заявленным требованиям качества товар, в случае обнаружения существенных недостатков на отказ от товара, после его поставки.

Поставщик обязан за свой счет вывезти партию товара, не соответствующую заявленным требованиям качества и в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения мотивированного отказа (посредством факсимильной связи или на электронную почту) заменить ее новой.

При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику комплект документации: (товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, либо универсальный передаточный документ, счет на оплату), а также Акт приема-передачи товара, подписанный. Поставщиком, в 2(двух) экземплярах, копию документа о качестве товара на каждую партию, копию экспертного заключения в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 копию паспорта безопасности в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 и другие относящиеся к товару документы. Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика (посредством факсимильной связи или на электронную почту) обязан представить недостающие сопроводительные документы.

Место поставки товара: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная пересечение с улицей Складская «Сооружения термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях» (склад Очистных сооружений). Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8:00ч. до 16:00ч. (перерыв на обед с 12:00ч. до 13:00ч.).

Сроки и условия поставок товара:

Поставка флокулянта: 5 рабочих дней с момента подачи письменной заявки Заказчика, в которой конкретизируется количество поставляемого товара. Период поставки определяется сторонами: с момента заключения договора до 28.02.2026 года.

Поставка гипохлорит натрия: 5 рабочих дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в соответствии с графиком поставки товара (количество каждой партии товара не должна быть менее 12 тонн, и не более 24 тонн) с момента заключения контракта до 28.02.2026 года.

Гипохлорит натрия должен отгружаться в специальной таре, предназначенной для перевозки жидких опасных грузов (гипохлорита натрия) автотранспортом до места поставки, силами и средствами Поставщика. С учетом физико-химических свойств осадка сточных вод и учитывая технологические особенности процесса обработки осадка, Заказчик вправе изменять месячный объем графика поставки в пределах 30%. Конкретный объем поставки товара указывается в заявках. Заявка подается Заказчиком ежемесячно (с использованием любых средств связи) за 10 календарных дней до периода поставки.

Март – 245 т

Апрель – 245 т

Май – 226 т

Июнь – 226 т

График поставки:

Июль – 230 т

Август – 236 т

Сентябрь – 236 т

Октябрь – 230 т

Ноябрь – 240 т

Декабрь – 230 т

Январь – 230 т

Февраль – 226 т

В связи с тем, что пропуск на въезд автомобильного транспорта заказывается заранее, информация об автомобиле (марка, номер) и водителе (паспорт, водительское удостоверение) сообщается Поставщиком Заказчику не менее чем за 1 (один) день.

Учитывая социальную значимость предприятия, в соответствии с пп.3 а) п 6.1. ч.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в описание предмета закупки включено указание на товарный знак в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Все реагенты для водоподготовки, очистки сточных вод и обработки осадка перед применением их на объектах предприятия проходят сначала лабораторные, а затем промышленные испытания с целью определения эффективности их работы на установленном оборудовании и для обеспечения оптимальных параметров технологического процесса, а также качественных показателей обезвоживания и обработки стоков.

В описании объекта закупки указана «необходимость взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком». Таким образом, все реагенты, используемые для очистки воды и обработки осадка, должны обеспечивать максимальную совместимость с установленным оборудованием, применяемым в процессе обработки осадка, с целью получения наилучших показателей качества осадка, минимизацию затрат на его дальнейшую обработку в рамках исполнения закона ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и соблюдения требований экологического законодательства в части соблюдения нормативов образования отходов /осадков/. Флокулянт марки Русфлок 576, Гринлайф К41, Зетаг 8167, Praestol 857BS гарантирует качество осадка сточных вод установленной влажности в соответствии с сертификатом на осадок.

- Посмотреть таблицу с данными

Документация

о проведении открытого конкурcа в электронной форме

на право заключения договора:

«Поставка химических реагентов»

ОКПД 2: 20.13.32.110

20.59.59.900

город Казань

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с Федеральным законом от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» № 135-ФЗ, Гражданским кодексом и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия г.Казани «Водоканал», (далее - Положение).

1.1.2. Настоящая конкурсная документация применяется при размещении заказов на оказание услуг, путем проведения торгов в форме открытого конкурса в электронной форме.

1.2. Заказчик

1.2.1. Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие г. Казани «Водоканал» проводит открытый конкурс в электронной форме (далее по тексту – конкурс, открытый конкурс), предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки оказания услуг

1.3.1. Предмет конкурса указан в Информационной карте конкурса.

1.3.2. Место, условия и сроки выполнения работ указаны в Информационной карте конкурса.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора, указана в Информационной карте конкурса.

1.5. Порядок оплаты

1.5.1. Форма, срок, порядок оплаты оказанных услуг определяется в проекте Договора, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к участникам процедуры закупки

1.6.1. Требования к участникам конкурентной закупки и перечень документов, представляемых участниками конкурентной закупки в заявке для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1.6.1.1 соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

1.6.1.2 непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

1.6.1.3 неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.6.1.4 отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

1.6.1.5 отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.6.1.6 отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.6.1.7 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

1.6.1.8 соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

1.6.1.9 обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

1.6.1.10 обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

1.6.1.11 отсутствие сведений об участнике\о закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.1.12 участник закупки не является (не признан) иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.7.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, и Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процедура конкурса.

1.8. Сведения об осуществлении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

1.8.1. Установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Порядок предоставления конкурсной документации участнику процедуры закупки

2.1.1. Заказчик обеспечивают размещение конкурсной документации на официальном сайте о размещении заказов, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов без взимания платы.

2.1.2. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса не допускается.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

2.2.2. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе вносить изменения в конкурсную документацию, проект договора. В случае внесения указанных изменений, срок подачи заявок на участие должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменения, вносимые в конкурсную документацию, проект договора размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

2.3.2. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отменить конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отмене конкурса размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется Положением Заказчика.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению.

3.1.1. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке 223etp.zakazrf.ru, вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

Для участия в открытом конкурсе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в электронной форме.

Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником процедуры закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

3.3.1. Заявка на участие в открытом конкурсе, которую представляет Участник процедуры закупки в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.3.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.3.4. Участники процедуры закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации.

3.3.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Цена и валюта конкурсной заявки

3.4.1. Цена Договора, предлагаемая Участником процедуры закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена Договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником процедуры закупки превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Поставщик Договора будет оплачивать в соответствии с условиями Договора, должны быть включены в расценку и общую цену Договора.

3.4.3. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

3.5 Требования к описанию услуг и требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.5.1. При описании условий и предложений участник процедуры закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в разделе 6 «Техническая часть» конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и описание предмета закупки подается Участником по предлагаемой форме 4.2, приведенной в Разделе 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».

3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть приложены по описи (Форма 4.1 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки»).

3.5.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме подается в форме электронного документа оператору электронной площадки www.223etp.zakazrf.ru и должна быть подписана Участником закупки электронной подписью уполномоченным лицом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками процедуры закупки в порядке и сроки, указанные в Информационной карте конкурса.

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в форме электронного документа оператору электронной площадки www.223etp.zakazrf.ru . При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на сайте www.zakupki.gov.ru, www.223etp.zakazrf.ru извещения о проведении конкурса.

4.1.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Если в конкурсной документации предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Если подается одно предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение считается основным.

4.1.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется Положением Заказчика.

4.2. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Если в Информационной карте конкурса установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Участники процедуры закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого, указаны в Информационной карте конкурса.

Способ обеспечения заявки на участие в конкурсе: независимая гарантия или передача Заказчику в залог денежных средств.

Порядок внесения обеспечения заявки устанавливается Регламентом и инструкциями Электронной торговой площадки.

4.2.2. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.

4.2.3. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, или участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

4.2.4. В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

5. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.1.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией. Дата окончания рассмотрения заявок устанавливается в закупочной документации.

5.1.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника закупки и о признании Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника закупки к участию в конкуре в порядке и по основаниям, предусмотренным конкурсной документацией.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по закупкам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

5.1.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник процедуры закупки не допускается комиссией по закупкам к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурсной документации;

2) несоответствия Участника процедуры закупки заявки участника процедуры закупки требованиям, установленным конкурсной документации.

3) непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа, отсутствие денежных средств на счету Заказчика в день рассмотрения заявок является основанием для отказа в допуске участников процедуры закупки.

5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Дата окончания оценки и сопоставления таких заявок устанавливается в конкурсной документации.

5.2.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

5.2.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в приложении № 1 Информационной карты конкурса.

5.2.4. Для сопоставления и оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке, который рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации.

5.2.5. На основании результатов сопоставления и оценки заявок, в соответствии с итоговым рейтингом, каждой заявке участника закупки, допущенного к участию в закупке, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, комиссией по закупкам присваивается порядковый номер. Таким образом, первый номер будет присвоен заявке, которая набрала наибольший итоговый рейтинг и, соответственно, содержит лучшие условия для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика, с необходимыми показателями цены, качества и надежности. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся равные по итоговому рейтингу условия, меньший порядковый номер присваивается участнику закупки, заявка которого поступила раньше остальных.

5.2.6. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия в заявке на участие в конкурсе, которому присвоен первый номер.

5.2.7. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (итоговый протокол), в котором должны содержаться наименование Участников конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были допущены до участия в конкурсе, а также:

- дата подписания протокола;

- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договора (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

- порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

- результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

5.2.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (итоговый протокол) оформляется и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания проведения оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

5.2.9. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

5.3. Случаи признания конкурса несостоявшимся

5.3.1. Случаи, когда конкурс признается несостоявшимся:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе;

3) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе;

4) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе;

5) если победитель конкурса и участник закупки, заявке которого присвоен второй номер после победителя, уклоняются от заключения договора;

6) если конкурс отменен Заказчиком.

В случае, если конкурсной документации предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых участвовал один участник.

5.3.2. В случае признания конкурса несостоявшимся комиссия по закупкам вправе:

а) заключить договор с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, если такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документации. Заключение договора для такого Участника является обязательным;

б) заключить договор с участником закупки – единственным допущенным к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заключение договора для такого Участника закупки является обязательным;

в) заключить договор способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без изменений существенных условий исполнения договора и требований к продукции с размещением всей необходимой информации о закупке в ЕИС;

г) провести повторный конкурс (при этом Заказчик вправе изменить существенные условия исполнения договора и требования к продукции);

д) провести закупку иным способом без изменения существенных условий договора и требований к предмету закупки;

е) не проводить закупку по данному предмету договора.

5.3.3. При непредставлении Участником конкурса, признанного победителем, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

6.1. Заключение договора по результатам проведения конкурса

6.1.1. Договор по результатам конкурса заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения на сайте итогового протокола, составленного по результатам проведенного конкурса.

6.1.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора, договор должен быть заключен с Участником конкурса, заявке которого на участие в конкурсе был присвоен второй номер.

6.1.3. В случае, когда конкурс признан несостоявшимся и только один Участник закупки признан Участником конкурса, договор может быть заключен с таким Участником.

6.1.4. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, победителю конкурса не возвращаются.

6.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику.

6.1.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в конкурсной документации. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

6.1.7. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления Участником конкурса, с которым заключается договор, независимой гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется Заказчиком в Информационной карте конкурсной документации.

6.1.8. Если при проведении конкурса, Участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора.

6.1.9. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником размещения заказа, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации.

РАЗДЕЛ 2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

В данном разделе содержится информация для данного конкретного конкурса.

При возникновении противоречия между положениями раздела предыдущих разделов применяются положения раздела 3.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Информационной карте конкурса в электронной форме

Таблица №1. Критерии оценки заявок участников закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется методом балльной оценки. Каждый рассматриваемый критерий конкурсной заявки получает оценку в баллах. Баллы, набранные участником конкурса по каждому критерию, суммируются. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. Договор заключается на условиях, представленных в заявке участника конкурса.

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:

Kci - значимость критерия «квалификация участника закупки»;

Kai - значимость критерия «цена договора».

1.Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки».

Для оценки заявок (предложений) по критерию «квалификация участника закупки» предусмотрена шкала оценки по каждому показателю критерия. Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет 100 процентов.

Количество баллов заявки (предложения) по критерию «квалификации участника закупки» определяется умножением баллов, получаемых участником закупки по результатам оценки, на коэффициент значимости показателя критерия оценки:

Rci = Ci1 x Ni1 + Ci2 x Ni2 …+ Cin x Nin

Rci – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «квалификации участника закупки»;

Ci - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по n-му показателю;

Ni – коэффициент значимости показателя критерия «квалификации участника закупки» по n-му показателю.

При оценке заявок по критерию «квалификации участника закупки» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением.

2.Оценка заявок по критерию «цена договора».

По критерию «цена договора», бальное значение которого является 100 баллов, баллы присваиваются всем участникам открытого конкурса по формуле:

а) в случае если Цmin > 0

ЦБi=((Цmin1/Цi1) x 100),

где: Цi- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если, Цmin

ЦБi=(((Цmax –Цi)/ Цmax) x 100)

где, Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Kai- значимость критерия «цена договора».

ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию «цена договора».

Для окончательной оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, по следующей формуле:

Rcai = Rci x Kci + ЦБi x Kai

где:

Rcai - итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке;

Rci – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «квалификации участника закупки»;

Kci - значимость критерия «квалификация участника закупки»;

ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию «цена договора»;

Kai - значимость критерия «цена договора».

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

ФОРМА 4.1.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

в электронной форме

(рекомендуемая форма первой части заявки)

Наименование и характеристики поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Первая часть Заявки на участие в конкурсе должна быть заполнена на русском языке и должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги который является предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке: РАЗДЕЛ 6 настоящей документации (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). Первая часть Заявки должна содержать наименование страны происхождения Товара.

Данная форма должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных, участнику необходимо указать слово «нет».

Не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике, а также предложение о цене договора, о цене единицы товара. Первая часть заявки на участие в закупке должна содержать исключительно описание поставляемого товара.

Первая часть заявки не должна подаваться на фирменном бланке Участника или иным образом содержать сведения, идентифицирующие его (наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.).

Данная форма является рекомендательной для участника, однако участник вправе представить требуемые сведения в любой другой форме, но с обязательным предоставлением всей необходимой информации, указанной в таблице.

ФОРМА 4.2. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
(обязательная)

- Посмотреть таблицу с данными

В Единую комиссию

МУП «Водоканал»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

в электронной форме

_________________________________________________________________

(наименование закупки)

,

(полное фирменное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН Участника закупки)

в лице_______________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

изучив конкурсную документацию, настоящей заявкой:

1. Сообщаем о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем: _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(описание предмета закупки)

Условия исполнения договора, предлагаемые участником:

(Участнику закупки необходимо заполнить ниже представленную таблицу).

- Посмотреть таблицу с данными

2. Предоставляем следующие сведения о себе: (заполняется в соответствии с учредительными документами юридического лица и в соответствии с удостоверяющими документами физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

3. Декларируем соответствие установленным требованиям, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Также подтверждаем, что:

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации и ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом закупки, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы, (оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации и согласно нашему предложению.

В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего ценового предложения.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора, либо его исполнения в установленные сроки.

ФОРМА 4.3. «СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ СУДЕБНЫХ СПОРОВ»
(рекомендуемая)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к заявке

на участие в закупке

Участник предоставляет сведения о наличии или отсутствии судебных споров, в которых участник закупки является ответчиком, и по которым вынесен и вступил в законную силу судебный акт, удовлетворяющий требования истца (заявителя) частично или в полном объёме за последние пять лет.

Таблица*

- Посмотреть таблицу с данными

Вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные по делам с, в которых участник закупки является ответчиком, и по которым вынесен и вступил в законную силу судебный акт, удовлетворяющий требования истца (заявителя) частично или в полном объёме за последние пять лет, отсутствуют**

*В случае отсутствия в отношении участника закупки вступивших в законную силу судебных актов по делам, в которых участник закупки является ответчиком, и по которым вынесен и вступил в законную силу судебный акт, удовлетворяющий требования истца (заявителя) частично или в полном объёме за последние пять лет, участник не заполняет Таблицу и указывает под таблицей «Вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные по делам, в которых участник закупки является ответчиком, и по которым вынесен и вступил в законную силу судебный акт, удовлетворяющий требования истца (заявителя) частично или в полном объёме за последние пять лет, отсутствуют».

** данный абзац указывается в случае отсутствия в отношении участника закупки вступивших в законную силу судебных актов по делам, в которых участник закупки является ответчиком, и по которым вынесен и вступил в законную силу судебный акт, удовлетворяющий требования истца (заявителя) частично или в полном объёме за последние пять лет.

ФОРМА 4.4. «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(рекомендуемая)

Данная форма представляется отдельно от первой и второй части заявки

Наименование, ИНН/КПП

участника процедуры закупки: ________________________________________________________

(Участнику закупки необходимо заполнить ниже представленную таблицу в формате EXCEL [3] ).

- Посмотреть таблицу с данными

* Единая комиссия при проведении оценки и сопоставлении заявок участников закупки производит оценку ценовых предложений по цене, предложенной участниками закупки, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прикреплено отдельным файлом

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прикреплено отдельным файлом

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Прикреплено отдельным файлом

Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. ↑

, 3, 4 Заполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

В отношении промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и в отношении радиоэлектронной продукции: Участник закупки указывает номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в случае наличия предлагаемой им продукции в вышеуказанных реестрах.

Отсутствие в заявке Участника закупки указания на то, что предлагаемая продукция включена в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) отсутствие указания номера реестровой записи в означенном реестре и (или) указание несуществующего номера реестровой записи в означенном реестре, влечет за собой признание такой заявки предлагающей товар иностранного происхождения, вне зависимости от указания (декларирования) страны происхождения товара. ↑

Данное требование установлено с целью расчета стоимости товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925. ↑

Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. ↑

РАЗДЕЛ_7._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки №______

г. Казань «____»_______________20___

Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Водоканал», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и наименование организации Исполнителя, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании) , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме (Протокол № __ от «__» _____ 20 __ г.) и действующего Положения МУП «Водоканал» (далее Положение) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, определенный в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1).

1.2. Наименование, ассортимент, цена товара и сроки поставки товара устанавливаются в согласованной Сторонами Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1).

1.3. Все взаимоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Договором. Подписание Сторонами настоящего Договора означает, что Стороны при заключении настоящего Договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем Договоре условий в отношениях по настоящему Договору.

2.Стоимость договора и порядок расчётов

2.1. Общая стоимость Договора составляет __________ (рублей), в том числе НДС (___%) в размере _________ (рублей) *.

2.2. Общая стоимость по Договору является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

2.3.Оплата производиться путем безналичного расчета, перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 180 (Сто восьмидесяти) календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика иподписания обеими сторонами товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета.

2.4. Оплата производится в валюте Российской Федерации.

2.5. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.Сроки поставки товара

3.1. Срок поставки указан в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1).

3.2.Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная пересечение с улицей Складская «Сооружения термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях» (склад Очистных сооружений). Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8-00 ч. до 16-00ч. (перерыв на обед с 12-00ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.).

3.3. Расходы по доставке товара возлагаются на Поставщика.

3.4. Заказчик оплачивает товар путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Условия поставки

4.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве, по условиям и в сроки, указанные в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1).

4.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с момента передачи документации Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной.

4.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику и подписания товарной накладной Сторонами.

* В случае если Поставщик не является плательщиком НДС из пункта 2.1 Договора слова:«, в том числе НДС (____%) в размере ______(___________) рублей» исключаются, указывается: «НДС не облагается».

4.4. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику (указанному Заказчиком лицу) следующие документы (на русском языке):

- сертификат (декларация) соответствия ГОСТу, ТУ, сертификат качества и паспорт на товар, руководство по эксплуатации, в том числе соответствия требованиям пожарной безопасности и иным требованиям;

- товарную накладную, счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД), оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Поставщик обязуется поставить товар, соответствующий обязательным требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, технических условий, марки, технических регламентов) и иным обязательным требованиям законодательства РФ и международных договоров. Качество поставляемого товара удостоверяется сертификатом (декларацией) соответствия качеству и паспортом качества, передаваемым Поставщиком согласно п. 4.4 настоящего договора.

4.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.7. Товар поставляется Заказчику в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение № 1) к настоящему Договору.

5. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки товара

5.1. Приемка поставляемого по настоящему Договору товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии сГражданским кодексом РФ и условиями настоящего Договора.

5.2. Упаковка товара должна обеспечивать её сохранность при транспортировке при условии бережного с ней обращения.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет количество и качество поставляемой Поставщиком товара в предусмотренном настоящим Договором порядке. В случае выявления некачественного товара все расходы по проверке качества такого товара несет Поставщик.

5.3.1. В случае выявления Заказчиком некачественного товара после ее приемки в сроки, предусмотренныест. 477 Гражданского кодекса РФ, Заказчик обязан уведомить Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.3.2 настоящего договора.

5.3.2. В случае выявления несоответствия товара по количеству или качеству Заказчик обязан уведомить Поставщика о его вызове для составления акта о несоответствии в течение 3-х рабочих дней после обнаружения несоответствия товара, а в случае если окончание указанного срока приходится на выходной или праздничный день не позднее 24-х часов первого рабочего дня после выходных или праздничных дней. Такое уведомление Заказчик обязан сделать по телефону, а также направить его в письменной форме по факсу, по электронной почте, телеграммой, по почте или с использованием иных средств связи и доставки. Поставщик обязан прибыть к Заказчику для составления акта о несоответствии товара в течение 24-х часов с момента получения уведомления. В случае, если Поставщик не прибывает в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет, подписывает, заверяет печатью акт о несоответствии товара и направляет его Поставщику, и в данном случае такой акт считается подписанным Сторонами, а факт несоответствия товара считается установленным и подтвержденным.

5.4. Поставщик обязан поставить недопоставленное количество товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) обнаружения несоответствия товара по количеству, а также обязан заменить поставленный некачественный товар товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Сторонами акта о несоответствии или получения Поставщиком акта о несоответствии, подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.

5.5. Датой поставки товара при замене товара ненадлежащего качества либо при замене товара, не соответствующей условиям настоящего Договора, считается дата поставки товара надлежащего качества либо дата поставки товара, соответствующей условиям Договора.

5.6. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику и подписания товарной накладной.

5.7. При передаче Заказчиком товара на ответственное хранение Поставщику риск утраты, либо товара переходит к Поставщику.

5.8. По вопросам, касающимся приемки товара, не урегулированным настоящим Договором, применяются постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

5.9. При осуществлении приемки поставленного товара Заказчик вправе провести экспертизу поставляемого товара, в том числе на предмет соответствия используемого при изготовлении товара требованиям, установленным техническим заданием, с привлечением для проведения соответствующих исследований аккредитованной лаборатории. В случае выявления несоответствия установленным документацией о закупке требованиям к поставляемому товару или представления недостоверной информации о соответствии поставляемого товара таким требованиям, Заказчиком будет принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о направлении сведений о Поставщике в Управление Федеральной антимонопольной службы для включения информации о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков, в установленном законом порядке.

5.10. Поставщик имеет право принимать участие в проведении экспертизы.

5.11. Экспертиза товара осуществляется на предмет соответствия поставляемого объема, качества товара и материала изготовления требованиям технического задания и спецификации к настоящему договору.

5.12. По получении результатов экспертизы Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней:

- либо осуществляет приемку поставленного товара по Договору и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приёмки товара. Приемка может быть осуществлена членами приемной комиссии в случае принятия Заказчиком решения о ее создании;

- либо направляет Поставщику мотивированный отказ от принятия поставляемого товара.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязуется принять (получить) и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Стороны обязуются выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Договором и Стандартами.

6.4. Поставщик только по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить (поставить) товар, восполнить недопоставленный товар либо поставить товар в согласованные с Заказчиком сроки в случае просрочки сроков ее поставки, указанных в Техническом задании (Приложение № 1).

6.5. Стороны имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Договором и Стандартами.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику (безотзывную банковскую гарантию) или (передает заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Договора в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего Договора) (далее - обеспечение исполнения настоящего Договора).

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется на сумму ___________ (____________________) рублей _______ копеек.

7.3. (вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией (далее – банк) и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

(вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Договора, на следующий счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением.

7.4. Денежные средства обеспечения исполнения обязательств настоящего Договора подлежат выплате Заказчику в качестве пени, штрафа и в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе удержать понесенные убытки и неустойку, штраф из денежных средств, перечисленных Поставщиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения договора.

7.6. Обеспечение исполнения Договора будет возвращено Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней после исполнения обязательств по настоящему Договору, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору (в случае, если Поставщик передал Заказчику в качестве обеспечения исполнения Договора денежные средства).

7.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщиком обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тот же срок и на тех же условиях.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

8.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара по настоящему Договору Заказчик вправе начислить Поставщику неустойку (пени) в размере 1% (одного) % (процента) от цены не поставленной, несвоевременно поставленный или некачественный товар за каждый день нарушения обязательств по поставке товара.

8.4. За неисполнение обязательств по договору Сторона, нарушившая договор, возмещает другой Стороне в полном объеме убытки (реальный ущерб), выразившиеся в расходах, произведенных другой Стороной для восстановления нарушенного права, утрате или повреждении ее имущества, за исключением упущенной выгоды.

8.5. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке, без согласия Поставщика путем удержания Заказчиком суммы неустойки при окончательном расчете с Поставщиком, осуществляемом согласно п. 3.5 настоящего Договора, либо путем взыскания неустойки за счет обеспечения исполнения Договора.

8.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все операции по передаче (оказанию, продаже) работ (услуг, товара) Заказчику будут полностью отражены в первичной документации Поставщика в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности

8.8. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в любое время после заключения договора, в случае, если к Заказчику на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине не подтверждения налоговым органом права Заказчика на вычет сумм НДС, перечисленных Заказчиком в пользу Поставщика (Подрядчика/Исполнителя) и (или) отказа налогового органа в признании права Заказчика на включение в состав расходов, в целях исчисления налога на прибыль организаций, стоимости поставленных товаров по договору.

Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая сумму штрафа), предъявленных налоговым органом к Заказчику и увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Заказчик должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь.

В обоснование требования возместить имущественные потери Заказчик предоставляет Поставщику следующие документы, заверенные Заказчиком: выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникли имущественные потери; копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения.

Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Заказчика с приложением обосновывающих документов, возместить Заказчику имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет»

8.9. Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ в случае начала выполнения работ Исполнителем до указанной даты в заявке Заказчика.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

10. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» августа 2026 года.

10.2. Стороны вправе в период действия настоящего Договора вносить изменения и дополнения в настоящий Договор в соответствии с действующим Положением о закупках МУП «Водоканал». Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме.

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон или по решению суда.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в соответствии в соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от исполнения Договора в случаях:

10.4.1. нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 10 (десять) календарных дней срока, установленного настоящим Договором, либо при наличии не менее 2-х фактов поставки товара с нарушением срока поставки, если товары поставляются поэтапно (помесячно);

10.4.2. если Заказчиком осуществлена экспертизапоставленного товара и её результатами подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.4.3. Датой уведомления является дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. Гарантии и заверения

11.1. Исполнитель настоящим заверяет и гарантирует следующее:

- Исполнитель представляет собой юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное в установленном порядке и обладающее правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- для заключения и исполнения Договора Исполнитель получены все необходимые согласия, одобрения, разрешения, лицензии, сертификаты и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ, не существует актов, запрещающих и ограничивающих право Исполнитель заключать и исполнять настоящий Договор;

- Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком, исполняет все свои налоговые обязательства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не имеет задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, страховых взносов, подлежащих к оплате в соответствии с законодательством;

- Исполнитель располагает достаточными финансовыми средствами, производственными мощностями, оборудованием, персоналом и другими материальными ресурсами, необходимым опытом и квалификацией, достаточными для исполнения обязательств по настоящему Договору;

- заключение и исполнение Исполнителем настоящего Договора не нарушает каких-либо законов, правил или норм, подлежащих применению в отношении настоящего Договора, не противоречит им и не нарушает какого-либо договора или соглашения, стороной которого выступает Исполнитель;

- финансовое состояние Исполнителя является устойчивым, стабильным и у Исполнителя отсутствуют признаки недостаточности имущества или неплатежеспособности;

- Исполнитель надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе:

а) своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность;

б) не имеет задолженности по налогам.

- все операции Исполнителя полностью отражены или будут отражены в первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;

- лицо, подписывающее Договор от имени Исполнителя на день подписания имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

- Исполнитель гарантирует, что в случае привлечения для оказания услуг по Договору третьих лиц предоставит всю необходимую информацию для идентификации непосредственных исполнителей и документов, подтверждающих возможность данными лицами исполнить возложенные обязательства;

- Исполнитель гарантирует, что предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству первичные документы, которыми оформляется исполнение обязательств по Договору;

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства, в отношении которых Исполнителем даны настоящие заверения, имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения.

11.2. Следующие факты не имеют отношения к Исполнителю:

- организация находится по адресу, указанному при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (адрес массовой регистрации);

- руководитель или учредитель являются руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц (массовый руководитель или учредитель), либо числятся в реестре дисквалифицированных лиц;

- участие в создании, использовании и осуществлении притворных схем – совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей (фирмами-однодневками).

11.3. При выявлении недостоверности вышеизложенных заверений Исполнитель обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

Исполнитель обязан возместить Заказчику имущественные потери, вызванные предъявлением требований налоговыми органами к Заказчику в связи с привлечением его к налоговой ответственности, отказом в применении налоговых вычетов и/или учете соответствующих расходов по причине недобросовестности, допущенных Исполнителем нарушений (в том числе нарушений налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов. Размер возмещения таких потерь Заказчику определяется исходя из сумм требований, предъявленных налоговыми органами Заказчику, включая суммы до начисленных налогов, штрафов, пеней, суммы налоговых вычетов, в применении которых Заказчику налоговыми органами было отказано.

11.4. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий и судебных исков и возмещение Заказчику любых убытков, потерь, взысканных сумм и судебных расходов в случае нарушения Исполнителем применимого законодательства, включая, но не ограничиваясь, таможенное, налоговое, патентных прав, прав на товарные знаки и любых других прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, также как и любых других защищенных законом прав и интересов третьих лиц.

11.5. В отношении Исполнителя не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами сторон или намерениях кредиторов сторон или самих сторон подать заявление о признании стороны банкротом.

11.6. Исполнителем совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения договора.

11.7. Исполнитель соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учета, полноты, точности и достоверности отражения операций в учете, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов.

11.8. Основной целью совершения сделки Исполнителем (совершения операций) по договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

11.9. Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять уменьшения налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни или совокупности таких фактов, об объектах налогообложения.

11.10. Обязательства по договору будут исполняться непосредственно Исполнителем и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону, при этом Исполнитель гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящей оговорке. Исполнитель несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них.

11.11. Привлекаемые Исполнителем для исполнения обязательств по договору третьи лица (далее — соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения договора не допускается

11.12. Исполнитель стремится приобретать товары у производителей (работ/услуг), избегая многоступенчатого процесса перепродажи.

11.13. Соисполнители являются добросовестными Исполнителями товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Исполнителем получены от соисполнителей подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах и иных документов в случае необходимости.

11.14. Соисполнители не являются лицами, подконтрольными Исполнителю.

11.15. Исполнитель совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению договора, в том числе представит (в том числе обеспечит представление соисполнителями) по первому требованию Заказчика, или органов государственного контроля, или суда надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе.

11.16. По операциям с участием Исполнителя не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее — несформированный источник для вычета по НДС).

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны.

12.2. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 13 настоящего Договора, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

12.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.

12.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если стороной настоящего договора является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то эта Сторона дает свое согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием своих фамилии и инициалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего Договора третьему лицу с целью размещения настоящего Договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.

12.6. Неотъемлемой частью настоящегоДоговора являются:

Спецификация поставляемого товара (Приложение №1).

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К договору №____________

от «___» __________ 202 г.

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок и гарантийные обязательства флокулянта: гарантийный срок 12 месяцев с дня изготовления поставки товара на склад Заказчика. Остаточный срок хранения не менее 10 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи товара и товарной накладной. Ухудшение качества в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком заменой бракованной партии товара новой партией, соответствующей заявленным требованиям качества в течение 5 календарных дней, при условии соблюдения правил хранения.

Гарантийный срок и гарантийные обязательствагипохлорит натрия: Поставщик должен гарантировать качество товара согласно сертификата качества производителя, или паспорта качества производителя на каждую партию. Ухудшение качества с потерей концентрации активного хлора более 30% по истечению 10 суток с момента поставки товара в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком заменой бракованной партии гипохлорита натрия новой партией соответствующей заявленным требованиям качества в течение 5 календарных дней, при условии соблюдения правил хранения.

Порядок сдачи и приемки товаров: при приемке товара Заказчик/приемная комиссия имеет право на проверку в лаборатории соответствия заявленным требованиям качества товар, в случае обнаружения существенных недостатков на отказ от товара, после его поставки.

Поставщик обязан за свой счет вывезти партиютовара, не соответствующую заявленным требованиям качества и в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения мотивированного отказа (посредством факсимильной связи или на электронную почту) заменить ее новой.

При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику комплект документации: (товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, либо универсальный передаточный документ, счет на оплату), а также Акт приема-передачи товара, подписанный. Поставщиком, в 2(двух) экземплярах, копию документа о качестве товара на каждую партию, копию экспертного заключения в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 копию паспорта безопасности в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 и другие относящиеся к товару документы. Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика (посредством факсимильной связи или на электронную почту) обязан представить недостающие сопроводительные документы.

Место поставки товара: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная пересечение с улицей Складская «Сооружения термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях» (склад Очистных сооружений). Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8:00ч. до 16:00ч. (перерыв на обед с 12:00ч. до 13:00ч.).

Сроки и условия поставок товара:

Поставка флокулянта: 5 рабочих дней с момента подачи письменной заявки Заказчика, в которой конкретизируется количество поставляемого товара. Период поставки определяется сторонами: с момента заключения договора до 28.02.2026 года.

Поставка гипохлорит натрия: 5 рабочих дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в соответствии с графиком поставки товара (количество каждой партии товара не должна быть менее 12 тонн, и не более 24 тонн) с момента заключения контракта до 28.02.2026 года.

Гипохлорит натрия должен отгружаться в специальной таре, предназначенной для перевозки жидких опасных грузов (гипохлорита натрия) автотранспортом до места поставки, силами и средствами Поставщика. С учетом физико-химических свойств осадка сточных вод и учитывая технологические особенности процесса обработки осадка, Заказчик вправе изменять месячный объем графика поставки в пределах 30%. Конкретный объем поставки товара указывается в заявках. Заявка подается Заказчиком ежемесячно (с использованием любых средств связи) за 10 календарных дней до периода поставки.

График поставки:

Март – 245 т

Апрель – 245 т

Май – 226 т

Июнь – 226 т

Июль – 230 т

Август – 236 т

Сентябрь – 236 т

Октябрь – 230 т

Ноябрь – 240 т

Декабрь – 230 т

Январь – 230 т

Февраль – 226 т

В связи с тем, что пропуск на въезд автомобильного транспорта заказывается заранее, информация об автомобиле (марка, номер) и водителе (паспорт, водительское удостоверение) сообщается Поставщиком Заказчику не менее чем за 1 (один) день.

Учитывая социальную значимость предприятия, в соответствии с пп.3 а) п 6.1. ч.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в описание предмета закупки включено указание на товарный знак в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Все реагенты для водоподготовки, очистки сточных вод и обработки осадка перед применением их на объектах предприятия проходят сначала лабораторные, а затем промышленные испытания с целью определения эффективности их работы на установленном оборудовании и для обеспечения оптимальных параметров технологического процесса, а также качественных показателей обезвоживания и обработки стоков.

В описании объекта закупки указана «необходимость взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком». Таким образом, все реагенты, используемые для очистки воды и обработки осадка, должны обеспечивать максимальную совместимость с установленным оборудованием, применяемым в процессе обработки осадка, с целью получения наилучших показателей качества осадка, минимизацию затрат на его дальнейшую обработку в рамках исполнения закона ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и соблюдения требований экологического законодательства в части соблюдения нормативов образования отходов /осадков/. Флокулянт марки Русфлок 576, Гринлайф К41, Зетаг 8167, Praestol 857BS гарантирует качество осадка сточных вод установленной влажности в соответствии с сертификатом на осадок.

- Посмотреть таблицу с данными

¹ В случае если Поставщик не является плательщиком НДС из спецификации слова: «, в том числе НДС» исключаются.2 В случае если Поставщик не является плательщиком НДС из спецификации слова: «, в том числе НДС» исключаются.