Тендер - Поставка химических реагентов для бассейнов ГАУ ТО «ДЭССО» №286940009

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):г.Тюмень
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.12.2024 по 25.12.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_и_Документация

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ ТО «ДЭССО»

___________________ С.Ю.Крылов

«_____» ____________ 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ ТО «ДЭССО»

___________________ С.Ю.Крылов

«_____» ____________ 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

(далее - документация о проведение аукциона)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к документации о проведении электронного аукциона.

Описание объекта (предмета) закупки

Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

Поставка химических реагентов для бассейнов ГАУ ТО «ДЭССО»

1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1.1. Поставка Товара производится по адресу Заказчика: г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 60 и г.Тюмень, ул.Газовиков, д.11

1.2. Поставщик обязуется осуществить доставку, погрузку и разгрузку Товара собственными силами и за свой счет.

1.3. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика, которая направляется Поставщику не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара.

1.4. Срок поставки Товара: с даты заключения договора (но не ранее 09 января 2025 года) по 25.12.2025 года (не более 1 раза в квартал)

2. Требования к количеству, к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3 .Требования к качеству товара, упаковке и маркировке товара:

3.1. Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами Российской Федерации.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

3.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

3.3. Качество товара должно соответствовать установленным требованиям ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам соответствия и/или другим документам, подтверждающим качество товара).

3.4. На момент поставки Товара последний должен быть новым Товаром, ранее не находившимся в употреблении, не восстановленным, принадлежать Поставщику на праве собственности, не являться заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений, мятых следов или потертостей.

3.5. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при хранении и транспортировке в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к перевозке.

3.6. При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе копию регистрационного удостоверения (заверенную подписью и печатью Поставщика).

Требование о наличии регистрационного удостоверения в отношении указанной продукции установлено в соответствии с частью 4 ст.38 Федерального закона № 323, 2011 г «Об основах охраны здоровья граждан» и постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий).

4. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

4.1. Срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее срока годности установленного производителем. В отношении товаров, на которые сроки годности не установлены, Заказчик вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю.

4.2. В течение срока годности поставщик обязан самостоятельно за свой счет произвести устранение выявленных недостатков товара, либо произвести его замену на товар с такими же техническими характеристиками в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком по письменному обращению с соответствующим мотивированным требованием.

4.3. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

4.4. При выявлении ненадлежащего качества товара Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить пришедшие в негодность товары в течение 5 дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. Расходы, связанные с устранением дефектов и заменой товара, с транспортировкой товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Приложение № 2 документации о проведении электронного аукциона.

Проект Договора

Договор поставки №______

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов» (ГАУ ТО «ДЭССО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и

ИП ФИО полностью, зарегистрированный (-ая) в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП номер,

ИП ФИО полностью, зарегистрированный (-ая) в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП номер и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,

Наименование юр лица, в лице должность ФИО, действующего на основании Устава или доверенности дата и номер,

ФИО полностью, зарегистрированный (ая) в качестве самозанятого гражданина, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,

именуем___ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ТО «ДЭССО», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от __________№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку химических реагентов для бассейнов ГАУ ТО «ДЭССО» (далее – Товар) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, установленные в Договоре.

1.2. Наименование, количество, цена за единицу измерения товара, технические и качественные характеристики Товара, его функциональные и потребительские свойства определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар не состоит в залоге, под каким-либо запретом и/или арестом, не обременен никакими правами третьих лиц, а также отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые могут привести к недействительности прав Заказчика на приобретаемый товар.

1.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________________________ в т.ч. ___ руб.__ коп, без НДС на основании

выбрать:

НДС не облагается на основании применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения в соответствии с ч.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ.

НДС не облагается на основании применения Поставщиком специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ)

в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора). Источник финансирования - внебюджетные средства (средства от иной, приносящей доход деятельности).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Согласованная сторонами в Спецификации стоимость каждой единицы Товара не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.3. Цена Договора включает в себя: все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями договора, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку, стоимость упаковки товара, расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара, налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки и приемки Товара (партии Товара) в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания сторонами товарной накладной и/или универсального-передаточного документа (УПД) акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии).

2.5. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата платежного поручения с отметкой банка о списании средств со счета Заказчика.

2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Датой поставки Товара (партии Товара) считается дата подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

2.8. Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением следующего случая и по соглашению сторон - при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.9. При изменении цены настоящего Договора Заказчик подготавливает в двух экземплярах соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новой цены и направляет подписанное со своей стороны дополнительное соглашение Поставщику. Поставщик при отсутствии замечаний обязан подписать данное дополнительное соглашение и направить один экземпляр Заказчику в течение трех рабочих дней с момента его получения.

2.10. Оплата поставленного Поставщиком Товара подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа, неустойки, исчисленную в соответствии с пунктами 6.3, 6.4. Договора.

2.11. По окончании Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора, Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов, не позднее 30 (Тридцати) дней со дня окончания (расторжения) Договора.

СРОК, ПОРЯДОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика, которая направляется Поставщику не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара.

3.2. Поставщик обязуется осуществить доставку, погрузку и разгрузку Товара собственными силами и за свой счет.

3.3. Точное количество Товара, поставляемого в каждом конкретном периоде (партии) поставки, а также сроки поставки Товара и адрес поставки определяются следующим образом:

3.3.1. Заказчик направляет Поставщику Заявку по форме установленной Приложением № 2 к Договору. Заказчик вправе направить заявку по электронной почте на адрес ответственного исполнителя от Поставщика.

3.3.2. Заявка, направленная по электронной почте, имеет полную юридическую силу и считается полученной Поставщиком в дату, указанную в подтверждении о доставке, позволяющем достоверно установить, что документ был доставлен адресату. Цена и стоимость Товара, указываемая в Заявке, рассчитывается в соответствии с разделом 2 Договора в соответствии со Спецификацией.

3.3.3. Заявка подписывается ответственным лицом от Заказчика, установленным п. 3.3.4. либо лицом, уполномоченным доверенностью. Заявки могут направляться Заказчиком с даты заключения настоящего договора по 25.12.2025 года.

3.3.4. Для контроля отправления и получения Заявок, документов, указанных в разделе 7 Договора, надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору сторонами определены следующие ответственные лица:

От Заказчика ____________ тел. _____________________, эл. адрес: ____________;

От Поставщика ___________, тел. _______________________, эл. адрес: __________.

3.4. Поставка, доставка, разгрузка, подъем, доставка на этаж, разгрузка Товара при поставке осуществляется силами и средствами Поставщика с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней) (МСК+2).

3.5. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику копию сертификата соответствия на Товар, заверенную Поставщиком, счет-фактуру (при наличии), счет на оплату, товарную накладную (№ ТОРГ-12) или Универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах на товар (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания), иные документы в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Вся документация на Товар предоставляется на русском языке либо должна иметь перевод на русский язык. В товаросопроводительных документах не должно быть противоречивых сведений о весе, наименовании Товара, стране происхождения, а также исправлений. В противном случае исправления должны заверяться подписью и печатью фирмы, которая вносит исправления.

3.7. По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную и/или УПД, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Договор (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи Товара.

3.8. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара осуществляет его приемку по качеству, количеству и соответствию технических и функциональных характеристик Товара условиям Договора на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 3.6 Договора, подписывает товарную накладную и/или УПД, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, направляет Поставщику подписанную товарную накладную и /или УПД, а в случае выявления недостатков направляет в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки поставленного товара, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

3.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания товарной накладной и /или УПД, акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Заказчик подписывает товарную накладную и /или УПД, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.8. Договора.

3.10. В случае отсутствия при доставке Товара документов, указанных в п. 3.6. настоящего Договора или их части Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара.

3.11. Заказчик имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку качества поставленного Товара по своему усмотрению. При выборочной проверке забраковывается весь Товар под одним наименованием, даже если Заказчиком обнаружена лишь одна единица некачественного товара. При сплошной проверке забраковывается только некачественные единицы Товара.

3.12. В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком по вопросам соответствия качества поставляемого товара установленным требованиям, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При этом Заказчик и Поставщик составляют двухсторонний акт, с участием, в случае необходимости, одной из независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.

3.13. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика и экспертиза подтвердила ненадлежащее качество товара, то расходы по экспертизе несет Поставщик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Своевременно передать Заказчику Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте.

4.1.2. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в адрес поставки Заказчика. Выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или за свой счет, с соблюдением Инструкций по охране труда и Правил техники безопасности, сборку и монтаж Товара.

4.1.3. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.1.4. Поставить Товар, сертифицированный и разрешенный к применению и к ввозу на территорию Российской Федерации. Если Товар не будет удовлетворять требованиям Договора, Поставщик обязан представить другой Товар, который будет одобрен Заказчиком.

4.1.5. Одновременно с передачей Заказчику товара передавать также относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами, а также настоящим Договором.

4.1.6. Нести ответственность за качество переданного товара в течение всего срока его годности при условии надлежащего хранения товара Заказчиком.

4.1.7. Осуществить поставку товаров.

4.1.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Договору.

4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. Привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять Товар в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ о поставках и настоящим Договором.

4.3.2. В соответствии с гражданским законодательством, Заказчик обязан проводить приемку поставленного Товара и отдельных этапов поставки Товара, предусмотренных договором, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ проводить экспертизы Товара, а также отдельных этапов исполнения договора.

4.3.3. Оплатить стоимость поставленного Товара.

4.3.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, соответствующего требованиям Договора.

4.4.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Договором.

4.4.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

4.4.5. Не оплачивать Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора.

4.4.6. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности, качеству, обнаруженные при приемке Товара.

4.5. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные условиями настоящего Договора, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. качествО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Приложением №1 к Договору, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

5.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами, подтверждающими качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов.

Остаточный срок годности Товара в момент передачи его Заказчику должен составлять не менее 3 месяцев.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению заказчиком обязательств.

6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком.

6.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), договором устанавливается штраф.

6.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены договора.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.9. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.10. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

6.11. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, в случае если действия третьих лиц в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору привели к возникновению ущерба для Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, включая объявленную или фактическую войну, военные или боевые действия, вторжение, недружественные действия иностранных государств и международных организаций, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, обширную военную мобилизацию, гражданскую войну, бунт, восстание и революцию, военный или иной незаконный захват власти, мятеж, террористический акт, саботаж или пиратство, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

7.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

7.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты заключения Договора Сторонами и действует по 31.12.2025 года, а в части исполнения принятых по Договору денежных обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон.

8.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и (или) договором.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и (или) договором.

В том числе заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) неоднократного нарушения поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на любом этапе его исполнения в случае если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар (услуга, работа) не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару (услуге, работе);

поставщик (исполнитель, подрядчик) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (услуге, работе) предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор.

8.7. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8.8. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.9.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

9.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

9.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

9.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

9.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны будут разрешать возникающие в ходе исполнения Договора вопросы путем проведения переговоров и совещаний. Результаты переговоров и совещаний оформляются протоколами, которые с момента подписания приобретают для сторон обязательную силу. Стороны устанавливают между собой обязательный досудебный порядок урегулирования споров.

10.2. Сторона, получившая претензию, в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

10.3. Извещения, претензии и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

10.4. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

10.5. Сообщения считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;

- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

10.6. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

10.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучение в срок ответа на претензию Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд Тюменской области.

10.8. Споры, возникающие при толковании условий Договора, его исполнении, при внесении изменений или расторжении настоящего Договора, и иные споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

10.9. До обращения одной из Сторон в Арбитражный суд Тюменской области, обязательно предъявление Стороне письменной претензии.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Стороны договорились, что если любая из статей договора или ее часть вследствие какого-либо федерального закона либо нормативного правового акта окажется недействительной, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные его положения остаются в силе.

11.3. Обмен уведомлениями, письмами и иной корреспонденцией по настоящему договору или в связи с ним допускается посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. При этом документы, полученные таким образом, имеют такую же юридическую силу, что и их оригиналы. Сторона, направившая документ посредством телефонной, электронной или иной связи, обязана в трехдневный срок направить другой Стороне оригинал документа заказным почтовым отправлением либо курьером по адресам, указанным в настоящем договоре, и несет риск убытков, связанных с неисполнением данного требования.

11.4. Стороны пришли к соглашению о возможности применения при составлении и обмене отчетными документами, а также иными документами, обмен которыми осуществляется во исполнение своих обязательств по настоящему Договору, электронного документооборота.

11.5. Обо всех изменениях своего местонахождения и/или банковских реквизитов, а равно других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего договора, Стороны обязаны извещать друг друга не позднее пяти дней со дня соответствующего изменения.

11.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон.

11.7. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1 «Спецификация на поставку товара».

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»: «Поставщик»:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки

№ ___________от « __ » ___________ 202_ г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

___________ _______________

Приложение №2

к Договору поставки

№ ___________от « __ » ___________ 202_ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

____________________________________________________________________________________

Заявка на поставку химических реагентов для бассейнов ГАУ ТО «ДЭССО» № ____

Адрес места поставки________________________________________________________________

Получатель товара __________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Всего ____ наименований на сумму _____________(________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС/без НДС

Ответственный от Заказчика: ________________________________________(ФИО, подпись)

____________________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

___________ _______________

Приложение № 3 документации о проведении электронного аукциона.

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 документации о проведении электронного аукциона

Формы документов, установленные в соответствии с извещением и документацией о проведении аукциона.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

в отношении предмета такой закупки

Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на ___________________ (наименование объекта (предмета) закупки) (далее – электронный аукцион), реестровый номер закупки в ЕИС _______________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, участник закупки выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям извещения и документации о проведении электронного аукциона, условиям, предусмотренным описанием предмета (объекта) закупки (Приложение №1 к извещению и документации о проведении электронного аукциона), и направляет настоящее предложение о поставке товара, о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках товара, эксплуатационных характеристиках товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 2

Информация об участнике закупки

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные сведения:

Заполняются по желанию участника закупки и необходимы заказчику

для заключения договора и внесения сведений о договоре в ЕИС на официальном сайте закупок:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение и документацию о проведении закупки, принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения закупки, подтверждаем, что согласны участвовать в данной закупке и, в случае признания нас победителем, поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации о проведении о закупке по предложенной нами цене .

Участник закупки подтверждает:

- что в отношении него не проводится ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- что в отношении него неприостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- что у него отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*; (*заполняется юридическими лицами)

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

- участник закупки не является иностранным агентом, в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

___________________________________ (полное наименование участника закупки) подтверждает, что относится к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки