Тендер - Поставка химических реагентов для бассейна №286221575

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская облМесто поставки (адрес):693000, г. Южно-Сахалинск, пр. мира, 470, ул. Комсомольская, д. 137
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_(поставка_химии_декабрь)

Документация

о проведении закупки

Наименование закупки: Поставка химических реагентов для бассейна

Способ проведения закупки: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Сведения о позиции плана закупки: План закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, позиция плана 126

Заказчик

Наименование организации: Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа водных видов спорта имени В. В. Сальникова».

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 470,

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 470.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Коростелина Ольга Витальевна, тел.: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка химических реагентов для бассейна

Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Обеспечение заявки: не требуется.

Информация о товаре, работе, услуге:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 470, ул. Комсомольская, д. 137.

Проект_договора_(поставка_химии_декабрь)

Договор №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2024

на поставку товара

г. Южно-Сахалинск «___» декабря 2024год

Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа водных видов спорта» имени В. В. Сальникова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мелешкова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и индивидуальный предприниматель Ивашечкин Александр Николаевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть013134, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реагенты для бассейна (далее по тексту – Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар, соответствующий требованиям надлежащего качества, комплектности, и оплатить его стоимость, по цене и на условиях Договора. Изменение предмета Договора не допускается.

1.2. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, функциональные (потребительские) свойства, технические, качественные и эксплуатационных характеристик, количество товара, тара определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Место поставки Товара: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 470, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 137.

1.4. Срок поставки Товара не позднее 20 декабря 2024г.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, в том числе на доставку товара, издержки и иные расходы Поставщик, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2.4. Заказчик осуществляет оплату стоимости поставляемого Товара путем перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора, предусмотренной настоящим Договором стоимости Товара в следующем порядке:

- аванс в размере 30% от стоимости Договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион сто семьдесят три тысячи пятьсот тридцать один) руб. 00 коп, перечисляется Заказчиком Поставщику в течение 7 (семи) банковских дней с даты выставления счета;

- окончательный расчет в размере 70% от стоимости Товара, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать девять) руб. 00 коп, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара на основании выставленного Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Качество Товара

3.1. Упаковка поставляемого Товара должна отвечать требованиям нормативно-технической документации и исключать возможность его повреждения или уничтожения при транспортировке. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным государственными (национальными) стандартами и иными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4. Порядок передачи Товара

4.1. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, акта сдачи-приемки товара (по форме Приложения № 2 к Договору) в 2-х экземплярах, счета и (или) счета-фактуры, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.

4.4. Приемка Товара осуществляется по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 470, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 137. В день приемки Заказчиком проверяется соответствие товара по количеству и наименованию. По итогам приемки по количеству и наименованию Сторонами подписывается товарная накладная.

4.5. По итогам приемки товара, не позднее чем в срок, указанный в п. 4.2 Договора, представленный Поставщиком акт сдачи-приемки товара подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки товара направляется Поставщику, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки товара с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.

4.6. В случае устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта сдачи-приемки товара, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт сдачи-приемки товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

4.7. Расходы, связанные с недопоставкой товара, обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.8. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара.

5.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить свои обязательства по Договору и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара, а также в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Поставщик несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения Стороной обязательств, в т.ч. обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеют стоимостного выражения, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5 000,00 рублей.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождает нарушившую условия Договора Сторону от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим Договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7.2. Остаточный срок годности на Товар должен составлять не менее 4 месяцев, но не менее срока, установленного изготовителем, со дня подписания Акта сдачи-приемки товара без разногласий.

7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

7.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 30 календарных дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Поставщик обязан возвратить Заказчику на указанный им счет аванс, выданный в соответствии с настоящим Договором, в течение 5 (пяти) дней с момента расторжения настоящего Договора, за вычетом стоимости фактически понесенных расходов, подтвержденных документально. Момент расторжения Договора определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе принять решение о расторжении Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в следующих случаях:

9.3.1. Если Поставщик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или исполняет обязательства так, что окончание их к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе исполнения Обязательств стало очевидно, что они не будет выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок.

9.3.2. Если отступления от условий Договора или иные недостатки Товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору.

9.5. Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику Поставщиком компенсированы затраты на проведение экспертизы, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору.

9.6. При расторжении Договора, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору, другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору.

9.7. Поставщик вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:

9.7.1. Неоднократного (два и более раз) необоснованного отказа от принятия Товара.

9.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.10. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем исполненных обязательств Сторонами по Договору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по договору и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Сахалинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1. Срок действия Договора: с даты заключения Договора и до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.12.2024г.

12.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия Договора).

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- приложение № 1 «Спецификация»

14. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___» декабря 2024г.

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2024

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 470

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 137

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей.

- Посмотреть таблицу с данными