Тендер - Поставка химических материалов, кислот, стекла №269920802

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением ООО «Газпром добыча Надым»

от 01.03.2021 № ОД-28 с изменениями, утвержденными Распоряжением от 21.04.2023 № АХД-160, с изменениями, утвержденными Распоряжением от 01.02.2024 № АХД-38, Распоряжением от 26.03.2024 № АХД-122

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______

г. Надым «___» __________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что Договор заключается на основании подтвержденного заказа от _______ № _____, проведенного на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в спецификации к настоящему Договору (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.2. Номенклатура и количество товара, технические требования к товару, сроки поставки, цена товара, являющиеся предметом настоящего Договора, грузополучатель, а также иные условия поставки указываются Сторонами в спецификации (приложение № 1) к настоящему Договору и полностью соответствуют заказу № _______ на Торговом портале закупок малого объема (приложение № 2) и Перечню позиций заказа № _____ (приложение № 2.1).

2.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с настоящим Договором и спецификацией (приложение № 1).

2.2. Поставщик может произвести поставку товара досрочно при условии получения письменного согласия Покупателя, а также согласования с ним сроков досрочной поставки, формы и сроков проведения расчетов.

2.3. При приемке Покупателем товара, поставленного досрочно с нарушением п. 2.2. настоящего Договора, ответственность за нарушение сроков оплаты товара в соответствии п. 7.5. Договора и ст. 395 ГК РФ к Покупателю не применяется.

2.4. Поставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта в соответствии с направленными Покупателем отгрузочными реквизитами.

2.5. Срок нахождения вагонов у Покупателя под погрузо-разгрузочными операциями на станции назначения должен составлять не менее 2 (двух) суток.

День и время прибытия вагонов определяется в соответствии с п. 89. Правил приёма грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утверждённых приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 года N 374, а именно по данным надлежащим образом оформленной памятке приёмосдатчика. Данный порядок определения времени нахождения железнодорожного подвижного состава у Покупателя/Поставщика является преимущественным пред прочими предоставленными данными, в том числе перед автоматизированными системами.

2.6. Поставщик обязан оформить полный пакет перевозочных документов на возврат порожнего подвижного состава и обеспечить возврат порожнего подвижного состава за свой счёт.

2.7. Поставщик на товар, подлежащий передаче Покупателю, составляет и направляет в адрес Покупателя надлежащим образом оформленные первичные документы (ТОРГ – 12 или иные документы), оформленные по установленным Поставщиком правилам документирования данных хозяйственных операций. Первичные документы должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Стороны договорились, что факт приема-передачи товара по договору может быть подтвержден в том числе составлением и подписанием универсального передаточного документа (далее - УПД) по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, с учетом Письма ФНС России от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368.
УПД применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций).

Первичные документы, УПД должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

В течение 5 (пяти) календарных дней, со дня отгрузки товара Поставщик составляет и выставляет счета-фактуры, оформленные в установленном порядке (в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" с учетом рекомендаций ФНС России, данных в Письмах от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368 в действующей редакции на момент выставления). [1]

2.8. Датой поставки и перехода права собственности на товар, а также риска случайной гибели или повреждения товара от Поставщика к Покупателю считается дата подписания Покупателем УПД, первичного документа (ТОРГ – 12 или иные документы), оформленного по установленным Поставщиком правилам документирования данных хозяйственных операций.

2.9. В случае привлечения к поставке товара субпоставщиков необходимо предварительное согласование с Покупателем данных организаций. Под субпоставщиками понимаются иные (третьи) лица, не являющиеся Стороной настоящего Договора, привлеченные к поставке не Покупателем. При этом Поставщик обязан обеспечить включение в заключаемые Договоры с субпоставщиками (вплоть до организаций – производителей) условий о необходимости согласования привлекаемых субпоставщиков в порядке, определенном настоящим Договором и об ответственности за неисполнение данного обязательства.

В случае несогласования с Покупателем привлекаемых субпоставщиков для поставки по Договору, Поставщик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств субпоставщиков и осуществляет поставку лично.

После получения согласования, Поставщик письменно информирует Покупателя о заключении Договоров с субпоставщиками (вплоть до организаций – производителей) не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их заключения. Информация должна содержать все данные о Договоре: наименование и адрес субпоставщика, объемы, виды, сроки выполнения поставки. В случае некачественного выполнения поставки и/или несоблюдения субпоставщиком сроков поставки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика его замены.

2.10. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан обеспечить поставку товара, на который в соответствии с Перечнем групп МТР распространяется действие «Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (далее – Единый Реестр МТР), прошедшего оценку соответствия требованиям ПАО «Газпром» и включенного в Единый Реестр МТР, или допущенного к применению на объектах ПАО «Газпром» по решению Управляющего комитета ПАО «Газпром» по импортозамещению, локализации производства и управлению МТР (далее – Управляющий комитет). Номенклатура товаров и перечень документов по стандартизации, устанавливающих требования к ним, а также Перечень групп МТР, на которые распространяется действие Единого реестра МТР и Правила включения продукции в Единый Реестр МТР, размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazprom.ru в разделе «Закупки». В соответствии с Правилами включения продукции в Единый Реестр МТР, оценка соответствия материально-технических ресурсов требованиям ПАО «Газпром» производится в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок направления и рассмотрения обращений заявителей и правила сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ размещены на официальном сайте www.intergazcert.ru. [2]

2.11. Копия сертификата соответствия товара СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ или решение Управляющего комитета о применении не включенного в Единый Реестр МТР товара на объектах ПАО «Газпром», предоставляется Покупателю одновременно с отгрузкой товара, на который в соответствии с Перечнем групп МТР распространяется действие Единого реестра МТР. Повторное предоставление копий сертификатов или копий решений Управляющего комитета не требуется, если они были переданы Покупателю ранее. [3]

2.12. Поставщик перед отправкой товара предоставляет сведения о поставляемых лекарственных препаратах в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных средств, используя прямой порядок предоставления сведений (прямой акцепт). [4]

2.13. В случае замены страны происхождения товаров, указанных в спецификации (приложение 1), Поставщик должен письменно согласовать с Покупателем фактическую страну происхождения, при этом, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

3.1. Цена одной единицы товара установлена по результатам подтвержденного заказа от ______ № ____, является твердой и изменению не подлежит, указывается в спецификации (приложение №1) к настоящему Договору, и действует в течение всего срока действия Договора.

Стоимость товара на момент заключения настоящего Договора ___________ (сумма прописью), дополнительно к стоимости товаров по всей номенклатуре к оплате предъявляется НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. [5]

Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара, учтены в цене товара.

3.2. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре,

- по договорам поставки товаров для поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства:

в срок не более 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Покупателем УПД, первичного документа при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры [6] или другим, не противоречащим законодательству РФ способом, по письменному соглашению Сторон. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

- по договорам поставки товаров для прочих поставщиков:

в срок, не более 30 рабочих дней со дня подписания Покупателем первичного документа при наличии выставленного Поставщиком УПД, счета-фактуры или другим, не противоречащим законодательству РФ способом, по письменному соглашению Сторон. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

- в отношении указанной в соответствующей группе перечня промышленной продукции, поставляемой по договорам, заключенным с субъектами деятельности в сфере промышленности, являющимися резидентами:

в срок, не более 30 (тридцати) дней со дня подписания Покупателем УПД, первичного учетного документа при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры [7] или другим, не противоречащим законодательству РФ способом, по письменному соглашению Сторон. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

3.3. Ежеквартально Стороны сверяются (актом сверки) по отгруженному товару.

Л

4.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

4.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям Договора, ГОСТам и Техническим требованиям, иным обязательным требованиям, предъявляемым к данному товару.

4.3. Для подтверждения качества и комплектности товара со Стороны Поставщика (оригинал паспорта изделия, заверенные копии необходимых сертификатов (соответствия, радиоактивности, гигиенический, пожарной безопасности и т.д.) и прочие документы, предусмотренные законодательством РФ, предоставляются Покупателю преимущественно с отгрузочными документами, либо иным способом обеспечивающим поступление документации не позднее прибытия товара, оформленными в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на территории РФ.

В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного уведомления представить недостающие документы Покупателю.

4.4. В случае поставки товара, на изготовление которого предусмотрено законодательством РФ получение лицензии, а также разрешения, Поставщик в обязательном порядке предоставляет нотариально заверенную копию лицензии и разрешения.

4.5. Товар не должен быть контрафактным. Под термином «контрафактный товар» понимается товар неустановленного производителя, либо товар, на котором присутствуют товарные знаки, фирменные обозначения, нанесенные без соответствующего права использования, а также товар с поддельной сопроводительной документацией (технические описания, паспорта, сертификаты, разрешения, декларации и т.д.) вне зависимости от качества товара.

4.6. Приемка товара по количеству и качеству/комплектности проводится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 (с внесенными изменениями и дополнениями), с учетом особенностей, установленных СТО Газпром▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Рекламационная работа в ПАО «Газпром». Основные положения», СТО Газпром▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Рекламационная работа в ПАО «Газпром». Порядок проведения» (далее по тексту – СТО Газпром 161, СТО Газпром 162), а также настоящим Договором. СТО Газпром 161, СТО Газпром 162 размещены по адресу: http://www.gazprom.ru/about/strategy/innovation/tech-regulation/).

Контроль качества и приемка товара осуществляется Покупателем с привлечением Инспекции ПАО «Газпром» по корпоративной приемке МТР ООО «Газпром газнадзор», согласно направленным заявкам Покупателя. [8]

4.7. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиями стандарта, ТУ, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительным документам, удостоверяющих качество товара Покупатель, не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения несоответствия, направляет Поставщику уведомление о вызове представителя Поставщика для участия в приемке товара и составления двустороннего акта.

Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (получателю) товара осуществить приемку товара до истечения установленного срока явки представителя Поставщика.

Представитель иногороднего Поставщика, изготовителя (отправителя) обязан явиться не позднее чем в 3 (трехдневный) срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель имеет право составить акт в одностороннем порядке, и такой акт является обязательным для Поставщика.

4.8. При поставке товара ненадлежащего качества, некомплектного или контрафактного, бывшего в употреблении, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, доукомплектовать или заменить товар в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения сообщения Покупателя о выявленных недостатках, если иной срок не установлен соглашением между Поставщиком и Покупателем.

4.9. Если качество товара окажется не соответствующим требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ и другой нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству товара, или условиям Договора, сертификата качества (паспорта качества), Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты товара с возмещением возникших в связи с этим убытков.

Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается не поставленным, и подлежат возврату за счет Поставщика с возмещением Покупателю всех понесенных затрат.

4.10. В случае отказа Покупателя от переданного ему товара ненадлежащего качества, некомплектного или контрафактного, бывшего в употреблении, Поставщик по требованию Покупателя обязан в течение 10 (десяти) календарных дней вывезти товар или распорядиться им другим способом. При этом Покупатель обязан известить Поставщика о введении режима ответственного хранения товара, а Поставщик обязан возместить все расходы, понесенные Покупателем по такому хранению товара.

В случае, если Поставщик в этот срок не осуществит вывоз товара, Покупатель вправе распорядиться таким товаром, с согласия Поставщика, по своему усмотрению.

4.11. Указание страны происхождения поставляемого товара в спецификации обязательно на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, предоставленной Поставщиком.

4.12. Поставщик не вправе осуществлять замену страны происхождения товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного товара поставляется российский товар и на замену получено согласие Покупателя. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товара, указанным в настоящем Договоре.

Указанная в настоящем пункте Договора замена товара оформляется дополнительным соглашением Сторон (данное условие включается в случае, если Договор заключается с лицом, которому был предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

4.13. К закупаемому товару, по настоящему договору, применяются требования о наличии в реестрах, предусмотренных п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского производства».

При исполнении договора не допускается замена квотируемого товара российского происхождения на товар, не содержащийся в реестрах, предусмотренных п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского производства» [9] .

5.1. Поставщик обязуется поставить товар в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, ТУ, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке в районы Крайнего Севера и длительном хранении в складском помещении.

5.2. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты завода-изготовителя.

5.3. Отгрузка товара в открытом подвижном составе должна обеспечиваться защитной упаковкой или прочими средствами защиты, предохраняющим товар от хищения в пути следования, за исключением случаев, когда это не допускается схемой погрузки.

5.4. В спецификации к настоящему Договору может быть указано, является тара многооборотной либо необоротной. При отсутствии такого указания считается, что тара является необоротной.

5.5. При отгрузке товара в многооборотной таре Покупатель обязан возвратить ее в адрес грузоотправителя в согласованный обеими Сторонами срок.

5.6. Маркировка товара должна соответствовать ГОСТу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом или ТУ предусмотрен иной порядок маркировки, товар должен быть промаркирован в соответствии с таким порядком.

В зависимости от специфики товара на упаковке в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

5.6. Маркировка тары, упаковки лекарственных препаратов должна соответствовать требованиям Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – № 61-ФЗ), ст. 46, гл.8 Правила надлежащей практики хранения.

На транспортную тару, которая не предназначена для потребителей и в которую помещено лекарственное средство, должна наноситься информация о наименовании, серии лекарственного средства, дате выпуска, количестве вторичных (потребительских) упаковок лекарственного средства, производителе лекарственного средства с указанием наименования и местонахождения производителя лекарственного средства (адрес, в том числе страна и (или) место производства лекарственного средства), а также о сроке годности лекарственного средства и об условиях его хранения и перевозки, необходимые предупредительные надписи и манипуляторные знаки, длительности перевозки, включая возможное промежуточное хранение лекарственных препаратов (п. 69, 71 Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения). Использовать при перевозке термолабильных лекарственных препаратов специализированное оборудование, обеспечивающее поддержание требуемых температурных режимов хранения лекарственных препаратов. Оборудование, используемое для контроля и поддержания температурного режима в процессе перевозки лекарственных препаратов, относящееся к средствам измерений, должно иметь первичную поверку и (или) калибровку. [10]

5.7. Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, вагонах, контейнерах осуществляются в соответствии с действующими требованиями технических условий размещения и крепления грузов.

5.8. Поставщик несет полную ответственность за повреждение товара и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.

5.9. Перевозка лекарственных препаратов должна сопровождаться документами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. [11]

6.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления, размещенными на сайте Арбитражного центра www.arbitration-niratec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До обращения в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её в течение 30 календарных дней. Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «Газпром добыча Надым»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

____________________________: ______________­­­­­­­­­­

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7.3. За не поставку товара полностью или частично Поставщик выплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 3% от стоимости не поставленного товара.

7.4. За нарушение сроков поставки товара (за просрочку поставки каждой партии товара или части товара в партии), предусмотренных Договором и спецификацией к Договору, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. Пеня за просрочку поставки товара подлежит начислению до момента вручения товара Покупателю (грузополучателю), указанного в транспортной накладной (товарно-транспортной накладной, ж/д накладной, ж/д квитанции и т.п.).

7.5. За задержку оплаты полученного товара сверх сроков, установленных настоящим Договором, Покупатель выплачивает по требованию Поставщика 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, как плату за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.

7.6. В случае поставки не качественного/некомплектного или контрафактного, бывшего в употреблении товара, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку (штраф) в размере 10% от стоимости товара ненадлежащего качества (некомплектного, контрафактного, бывшего в употреблении товара), что не освобождает Поставщика от выполнения требований Покупателя (грузополучателя), связанных с последствиями поставки такого товара.

7.7. В случае представления Покупателю УПД, не соответствующего требованиям Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 или счета-фактуры, не соответствующего требованиям статьи 169 НК РФ, Поставщик обязан привести УПД, счет-фактуру в соответствии с требованиями законодательства и представить переоформленный УПД, счет-фактуру Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения обращения Покупателя.

В случае нарушения срока предоставления переоформленного УПД, счета-фактуры Поставщик уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере 100% от суммы НДС, выделенной в УПД, счете-фактуре. [12]

7.8. В случае привлечения к исполнению Договора субпоставщиков, Поставщик несет ответственность перед Покупателем за качество и сроки поставки, за наличие у субпоставщиков действующих лицензий, сертификатов, свидетельств и иных разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, требованиями ПАО «Газпром», за соблюдение режима конфиденциальности как за свои обязательства.

В случае если в нарушение условий, изложенных в п. 2.9. настоящего Договора, Поставщиком были привлечены субпоставщики, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 5% от цены по Договору за каждый выявленный случай нарушения.

7.9. В случае, если у Поставщика имеется просроченная задолженность перед Покупателем по иным договорам (аренды, возмездного оказания услуг, поставки и т.д.), Покупатель вправе приостановить оплату по настоящему Договору на сумму просроченной задолженности до момента поступления от Поставщика оплаты. Покупатель уведомляет в письменном виде Поставщика о приостановлении оплаты не менее чем за 5 (пять) банковских дней до срока оплаты по Договору. Приостановление оплаты Покупателем по основаниям, указанным в настоящем пункте, не является нарушением сроков оплаты и у Покупателя не возникает ответственность за несвоевременное исполнение денежного обязательства в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами или неустойки. [13]

7.10. Если в нарушение условий, изложенных в п. 10.5 Договора, Поставщиком было уступлено право (требование) третьим лицам, в том числе, но, не ограничиваясь по договору факторинга, без письменного согласия Покупателя, последний имеет право потребовать уплаты Поставщиком неустойки (штрафа) в размере 10% от суммы уступленного права (требования).

7.11. За нарушение срока представления документов, относящихся к товару, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного без документов. Документы, ненадлежащим образом оформленные и/или содержащие ошибки, считаются не предоставленными.

7.12. Если в нарушение условий, изложенных в п. 2.12 настоящего Договора, Поставщиком не применен прямой порядок предоставления сведений, то такой товар будет считаться не поставленным. [14]

7.13. При нарушении Поставщиком пункта 2.13. настоящего Договора, товар будет считаться не поставленным.

7.14. Суммы неустойки (пени, штрафы), а также возмещения убытков считаются признанными с даты вступления в силу соответствующего судебного акта либо письменного признания должником указанных сумм.

7.15. Стороны оставляют за собой право не предъявлять друг другу штрафные санкции.

8.1. Поставщик гарантирует качество и надежность в эксплуатации поставляемого товара, согласно существующим нормам и требованиям к отдельному виду поставляемого товара, включая все составляющие его части.

8.2. Поставщик устанавливает гарантийный срок на поставляемый товар 6 месяцев с момента ввода единицы товара в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с момента отгрузки.

8.2. Остаточный срок годности поставляемого товара (лекарственных препаратов, расходных материалов медицинского назначения) должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара (лекарственных препаратов, расходных материалов медицинского назначения).

Остаточный срок годности поставляемого товара (лекарственных препаратов, расходных материалов медицинского назначения) со сроком годности менее 12 месяцев на момент поставки товара (лекарственных препаратов, расходных материалов медицинского назначения) должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности.

Остаточный срок годности поставляемого товара (лекарственных препаратов, расходных материалов медицинского назначения) со сроком годности 3-5 лет, используемые в неотложной медицинской помощи по жизненным показаниям, должен составлять не менее 1,5- 2,5 лет на момент поставки товара (лекарственных препаратов, расходных материалов медицинского назначения). [16]

8.3. Поставщик обязан передать Покупателю документы, отражающие гарантийные обязательства Поставщика, паспорт фирмы-изготовителя, руководство по эксплуатации (инструкция) на русском языке, гарантийные талоны, подписанные уполномоченными лицами и заверенные печатью, а также иные документы, необходимые для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством РФ порядке.

8.3. Поставщик обязан передать Покупателю документы, отражающие гарантийные обязательства Поставщика. Соответствие качества лекарственных препаратов подтверждается одним из следующих документов (п.12 постановления Правительства РФ от 19 января 1998г. № 55):

- сертификатом соответствия, в котором должны быть указаны его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат;

- декларацией о соответствии, в которой должны быть указаны её регистрационный номер, срок её действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, её зарегистрировавший (информация о том, какая продукция сертифицируется, а какая декларируется, содержится в постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2009г № 982). *

8.4. При обнаружении производственных дефектов в товаре при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен. Все затраты, связанные с вызовом представителя Поставщика, несет Поставщик.

8.4. В случае выявления нарушений требований к качеству лекарственных препаратов, расходных материалов (поврежденная упаковка, неправильная маркировка, отсутствие деклараций соответствия, несоответствие срока годности (п. 5.6, 8.2, 8.3 настоящего Договора) составляется Акт произвольной формы о невозможности использования данного лекарственного препарата или расходного материала и направляется Поставщику. [17]

8.5. В период действия гарантийного срока Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения брака (дефекта) устранить недостатки или заменить товар за свой счет.

9. СТРАХОВАНИЕ

9.1. Поставщик вправе застраховать поставляемый товар от момента принятия груза к перевозке до передачи Покупателю (грузополучателю), указанному в реквизитах доставки, включая время перегрузок, перевалок и хранения на складах в пунктах перегрузок и перевалок (пунктах промежуточного хранения). При этом:

9.1.1. При страховании товара Поставщик или контрагент Поставщика, осуществляющий перевозку или транспортно-экспедиторское обслуживание, заключает договор страхования со страховой компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующей следующим критериям:

- наличие лицензии на страхование и правил страхования по перевозке грузов;

- наличие рейтинга надежности не ниже А++ по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА» (или не ниже ААА по классификации национального рейтингового Агентства);

- страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- наличие опыта работы на рынке страхования не менее 10 лет;

- наличие опыта страхования предприятий нефтегазовой отрасли;

- наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества;

- наличие филиалов (отделений) в регионах нахождения Поставщика, контрагентов Поставщика, Покупателя.

9.1.2. Страхование грузов должно осуществляться от рисков гибели, утраты или повреждения всего груза или его части, произошедших во время его транспортировки любым транспортом, по любой причине, не исключенной правилами страхования грузов (страхование на условиях «с ответственностью за все риски» без франшизы), без увеличения суммы тарифа при перевозках разными видами транспорта на сумму страховых затрат.

9.2. В случае не использования Поставщиком права по страхованию грузов, предусмотренного п. 9.1 настоящего Договора, Поставщик несет полную ответственность за гибель, утрату или повреждение товара во время его перевозки любым транспортом, до момента (даты) принятия товара Покупателем (грузополучателем) в соответствии с п. 2.8 настоящего Договора.

10. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они согласованы Сторонами в письменной форме и оформлены дополнительным соглашением.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать компенсации убытков, возникших вследствие отказа от Договора по основанию, предусмотренному п. 2.9 настоящего Договора, если Покупателю станет известно, что Поставщик привлек к поставке субпоставщиков с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Договором. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения письменного уведомления от Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктами 2.1. и 12.6. настоящего Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения письменного уведомления от Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.5. Право (требование), принадлежащее Поставщику на основании обязательств по настоящему Договору не может быть передано третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих исполнению любой из договаривающихся Сторон взятых на себя обязательств. Срок исполнения обязательств при этом отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств письменно известить другую Сторону не позднее одного рабочего дня после начала/окончания таких обстоятельств. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о наступлении указанных обстоятельств в установленном данным пунктом порядке, лишает сторону права ссылаться на их наступление. Надлежащим доказательством начала и окончания срока действия указанных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентным органом. В противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

11.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более 60 дней, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор по истечении указанного периода и сообщить об этом другой Стороне в письменной форме.

11.4. Инфляционные процессы в экономике страны по условиям Договора не являются форс-мажорными обстоятельствами.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор заключен Сторонами в форме электронного документа с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru) и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон. Настоящий договор признаётся Сторонами равнозначным по юридической силе договору, составленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью, и заверенному печатью (при наличии) [18] .

Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны только при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными на то лицами или в форме электронного документа с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru) и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон [19] .

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Вся переписка, связанная с исполнением настоящего Договора, производится (направляется) по почтовому адресу ________________________.

12.4. В случае передачи документов посредством факсимильной связи, электронной почте другой Стороне, относящихся к исполнению Сторонами обязательств по Договору, переданные документы имеют полную юридическую силу оригиналов. Передающая Сторона обязана обеспечить предоставление оригиналов документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления факсимильным (электронным) сообщением. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

12.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней с даты изменения. Все действия, совершаемые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считать совершенными надлежащим образом и заcчитываются в счет исполнения соответствующих обязательств. К уведомлению прилагается дополнительное соглашение о внесении в Договор соответствующих изменений, уведомление должно быть подписано первым руководителем и главным бухгалтером.

12.6. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, Поставщик представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или на электронных носителях в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

12.7. Подписывая настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Экологической политикой ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Надым» на официальном Интернет сайте Покупателя http://nadymdobycha.gazprom.ru/ecology/policy/, обязуется отслеживать ее изменения.

12.8. Поставщик, в соответствии с Экологической политикой ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Надым», а также с требованиями международного стандарта ISO 14001, обязуется не допускать загрязнения окружающей среды, а также обеспечить исполнение требований в области экологической безопасности и нести ответственность за их несоблюдение.

12.9. Подписывая настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что он и его персонал ознакомлен с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения размещенной на официальном Интернет сайте Покупателя http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/, обязуется отслеживать ее изменения.

12.10. Поставщик обязан включать в договоры с субпоставщиками обязательства по ознакомлению с документами ПАО «Газпром» в соответствии с п.12.9 настоящего Договора.

12.11. Стороны констатируют, что Поставщик (наименование) ознакомлен с Кодексом корпоративной этики ООО «Газпром добыча Надым», размещенным на официальном Интернет сайте Покупателя https://nadymdobycha.gazprom.ru/about/kodeks/, согласен с содержащимися в нем рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по _________________________ 20___ года, а по расчетам - до полного их завершения.

13.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по нему и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Подтверждение заказа на Торговом портале закупок малого объема (в соответствии с формой ЭТП ГПБ, действующей на момент заключения договора);

Приложение № 2.1 – Перечень позиций Заказа № _____ (в соответствии с формой ЭТП ГПБ, действующей на момент заключения договора).

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Л

15.1. ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Газпром добыча Надым»

Место нахождения юридического лица: Ямало-Ненецкий автономный округ, м.о. Надымский район, г Надым

Адрес юридического лица:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, м.о. Надымский район, г Надым, ул. Пионерская, стр. 14

Тел.: +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ГПБ (АО), г. Москва

Корреспондентский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес филиала: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д.30

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование филиала: ____________________________________

Отгрузочные реквизиты по дополнительному согласованию.

15.2. ПОСТАВЩИК

Наименование:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Телефон:

ИНН КПП

ОКПО ОКТМО

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:

БИК

15.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в п.п.15.1, 15.2 настоящего Договора, в срок, предусмотренный п. 12.5. настоящего Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от__________№____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Покупатель: ООО «Газпром добыча Надым»

Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Пионерская, стр. 14

Грузополучатель: ______________

Поставщик: _______________________________________

Юридический адрес: _________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________

Банковские реквизиты поставщика: _____________________

- Посмотреть таблицу с данными

Источник финансирования: __________________________________

Статья бюджета доходов и затрат: __________________________

Срок поставки: ______________________

*Размер ставки и стоимость товара с НДС указаны, исходя из ставки НДС, определенной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату заключения договора, и подлежит изменению в случае изменения законодательства. **

** В случае, когда предусмотрено, что операции с товарами по Договору освобождаются от НДС или Контрагент применяет упрощенную систему налогообложения фраза «Размер ставки и стоимость продукции с НДС указаны, исходя из ставки НДС, определенной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату заключения договора, и подлежит изменению в случае изменения законодательства» излагается в следующей редакции: «НДС не облагается в соответствии с ______(указывается ссылка на норму) Налогового кодекса Российской Федерации».

***В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского производства", Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

В отношении поставленного товара, измеряемого в килограммах, метрах, тоннах, м3, м2, допускается отклонение (толеранс) в размере, не превышающем 5% от установленного Спецификацией, но не выше стоимости договора. [21]

При заключении договора на поставку медикаментов, продуктов питания и прочих товаров, имеющих ограниченный срок годности, указываются требования к остаточному сроку годности на момент поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272931544 ЯРГЕО объявляет тендер: Технические жидкости	Запрос цен #272931544	См. док.	9 дней 20.05.2024 31.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269920661 Поставка моющих и гигиенических среств (План график)	Не определен #269920661	См. док.	223 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №269920390 Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» (с результатом)	Электронный аукцион #269920390	9 481 198 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 94 812	срок истек 03.04.2024 12.04.2024
Тендер №269920381 Поставка хозяйственных товаров (вёдра, перчатки, средства для мытья посуды, полов, зеркал, сантехники) (с результатом)	Запрос котировок #269920381	37 840 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 189	срок истек 03.04.2024 10.04.2024
Тендер №269920350 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА" объявляет тендер: Средство дезинсекции для АО Кудряшовское	Запрос цен #269920350	См. док.	срок истек 03.04.2024 05.04.2024
Тендер №269920272 Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» (с результатом)	Электронный аукцион #269920272	9 481 198 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 94 812	срок истек 03.04.2024 12.04.2024

Тендеры из региона Надым

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269920242 Швейная фурнитура для нужд ООО "Газпром добыча Надым"	Запрос цен #269920242	См. док.	срок истек 03.04.2024 12.04.2024
Тендер №269918680 оказание услуг по осуществлению строительного контроля капитального ремонта домов по адресам: ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский, ул. Брусничная, д. 2, 4; ул. Газовиков, д. 18	Электронный аукцион #269918680	114 333	срок истек 03.04.2024 11.04.2024
Тендер №269918677 Поставка аккумуляторных батарей для ИБП в Надымский центр ОВД	Не определен #269918677	780 280	срок истек 03.04.2024 12.04.2024
Тендер №269918656 Выполнение кадастровых работ	Электронный аукцион #269918656	66 667 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 03.04.2024 11.04.2024
Тендер №269918610 оказание услуг по осуществлению строительного контроля капитального ремонта домов по адресам: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 21; 24; 27; 28; 45	Электронный аукцион #269918610	225 013	срок истек 03.04.2024 11.04.2024