Тендер - Поставка химических имитаторов запахов наркотических веществ, учебных реквизитов запахов бризантных взрывчатых веществ №294592965

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_Контракт_(1)

Государственный контракт №__________

на поставку химических имитаторов запахов наркотических веществ, учебных реквизитов запахов бризантных взрывчатых веществ

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

п. Прибрежный «____»_______________2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице заместителя начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Костромской области Егорова Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности №2 от 09.01.2025г., с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному Заказчику химические имитаторы запахов наркотических веществ, учебные реквизиты запахов бризантных взрывчатых
веществ (далее – «Товар»), согласно технического задания, передать в собственность Государственному заказчику в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1),
а Государственный заказчик обязуется обеспечить принятие и оплату Товара в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, ТУ и условиям Контракта.

Цена контракта

2.1.Цена Контракта составляет ___________ (________________) рублей, с НДС/без НДС.

Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Государственного контракта, в том числе, стоимость товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, командировочных, расходы по доставке товара до склада Государственного Заказчика, иные обязательные платежи

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2.3. Расчеты за поставленный товар производятся в форме безналичного расчета денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета, которые Государственный Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после получения товара и подписания товарной накладной, счета или универсально-передаточного документа.

2.4. Расчет и обоснование цены контракта: на основании п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) идентичных товаров, поскольку есть возможность на основании рыночных предложений провести анализ и наиболее эффективно определить цену контракта. В целях экономии и эффективного использования бюджетных средств целесообразно заключение контракта по наименьшей цене.

2.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

2.6. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.7. Источник финансирования – федеральный бюджет.

2.8. Оплата Товара производится в рублях РФ.

3. Порядок поставки и приемки товара, экспертиза товара

3.1. Поставщик осуществляет поставку товара с момента заключения Государственного контракта и до 15.05.2025 г. включительно.

3.2. Передача Товара Государственному Заказчику осуществляется по накладным на складе Государственного Заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Костромская область, пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1

Режим работы склада:

с понедельника по пятницу с 08:15 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:15.

Вместе с товаром Поставщик передает Государственному Заказчику относящуюся к нему документацию:

-товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее по тексту – передаточный документ) оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- счет-фактура либо иной первичный учётный документ.

3.3. Приёмка товара по качеству и количеству производится Государственным Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прибытия товара на склад Государственного Заказчика в соответствии с Инструкцией «О порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 и Инструкцией «О порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6,утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части не противоречащей действующему закону РФ.

3.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки товара производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и по качеству № П-7, утвержденных постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. и от 25.04.66г. с изменениями и дополнениями.

3.5. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, при условии, что недостатки товара не могли быть установлены Заказчиком в момент приемки товара, Заказчик направляет Поставщику письменную претензию. Вызов представителя Поставщика обязателен.

3.6. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии обязан рассмотреть ее и в случае признания полученной претензии заменить некачественный товар или устранить выявленные недостатки.

3.7. Претензии по качеству принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, который устанавливается сроком шесть месяцев со дня изготовления товара.

3.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара уполномоченному представителю заказчика. Передача товара Заказчику подтверждается подписью уполномоченного представителя заказчика на товаросопроводительных документах.

3.9. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перед приемкой каждой партии товара Заказчиком проводится экспертиза поставленного товара своими силами.

3.10. Экспертиза каждой партии товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом, проводится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара. По итогам проведения экспертизы заказчик в произвольной форме составляет заключение экспертизы с указанием соответствия (несоответствия) товара требованиям Контракта, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.)

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в ведомости поставки нарушения срока замены некачественного товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. (Постановление Правительства от 30.08.2017 г. № 1042)

4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

4.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.10. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

4.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.14. Заказчик вправе удерживать суммы в размере не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей уплате Поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2018 г. №783.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, пожаров, забастовок и иных действий, независящих от воли сторон, ограничивающих исполнение обязательств по настоящему Контракту. При наступлении указанных обстоятельств исполнение обязательств может быть приостановлено на время действия или ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

5.2. В случае если сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.

5.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

5.4. Подтверждением наличия и продолжительности действия форс – мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, либо это следует из общеизвестных фактов.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и стороны произведут взаиморасчет за исполненную часть Контракта.

6. Изменение и расторжение контракта

6.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.3. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

7.3. Все возможные претензии по Контракту (за исключением скрытых недостатков товара) должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по Контракту или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по Контракту. Претензии по скрытым недостаткам товара могут быть заявлены в течение всего срока годности товара. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Государственный заказчик обязуется:

8.1.1. Обеспечить приемку товара.

8.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 2 Контракта.

8.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

8.1.4. Контролировать исполнение условий контракта со стороны поставщика.

8.1.5. Взыскивать пени и штрафы в соответствии с разделом 4 Контракта

8.1.6.Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Государственный заказчик вправе:

8.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.2.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков товара.

8.3. Поставщик обязуется:

8.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе по безопасности), нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта (товар должен быть новым, не восстановленным, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации).

8.3.3. Передать товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве и перечне, не обремененный правами третьих лиц.

8.3.4. Осуществить поставку (отгрузку) товара

8.3.5. Осуществлять за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока.

8.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.

8.4.2. Требовать уплату пеней и штрафов согласно раздела 4 Контракта.

9. Срок действия

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2025 г. включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств- до их полного исполнения.

9.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Гарантия

10.1 Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

10.2. Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия не менее 12 (двенадцати месяцев). Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в 7 (семи) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки. В случае невозможности устранения недостатков Товара, Поставщик производит его замену на аналогичный Товар. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, а исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим государственным контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

11.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту
№ ________________________

от «___» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических имитаторов запахов наркотических веществ и учебных реквизитов бризантных взрывчатых веществ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который
не был в употреблении, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными
в соответствии с действующим российским законодательством.

Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Поставляемый товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу товара при транспортировке

и хранении.

В стоимость поставки включаются помимо стоимости товара, являющегося предметом Контракта, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, доставкой по адресу Заказчика, и иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств.

КП_2025_ФКП_ГосНИИХП