Тендер - Поставка углеродного волокна UMT49S-12К-EP (A) №289351655

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf
• Договор.docx
• Обоснование.pdf

Договор поставки № 742-1.15/335-Д

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные Материалы», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Дмитрикова Александра Сергеевича, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и

_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ действующего(ей) на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

• В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, предусмотренную Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Продукции и оплатить её в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
• Наименование, количество, цена Продукции, порядок оплаты (если иные условия установлены в Спецификации), условия поставки (выборка или доставка) и сроки поставки, наименования, адреса грузополучателя и грузоотправителя, дополнительные условия при необходимости (в том числе гарантийные обязательства, иные особые требования в части поставки и приемки Продукции и т.д.) определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Поставщик гарантирует, что на момент совершения сделки является собственником поставляемой Продукции. Продукция не является предметом залога, не состоит под арестом и не обременена обязательствами в пользу третьих лиц.
• Стороны допускают отступление (толеранс) в размере ±5% от объема фактически поставленной Продукции от объема, определенного в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Поставка Продукции в количестве, отличающимся от указанного в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), но в указанных в настоящем пункте пределах, является надлежащим исполнением Поставщиком своей обязанности по поставке Продукции.

Цена и порядок расчетов

• Цена на Продукцию, указана в согласованной Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Под ценой Договора понимается общая стоимость Продукции, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), поставленной Покупателю в течение срока действия Договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Один миллион восемьсот восемь тысяч сто семьдесят девять рублей 20 копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Триста одна тысяча триста шестьдесят три рубля 20 копеек).
• Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку Продукции в месте поставки (в случае поставки на условиях выборки), доставке Продукции в место поставки на складе Покупателя, за исключением разгрузки транспортного средства (в случае поставки на условиях доставки до склада Покупателя), все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Расчеты по Договору осуществляются за счет средств, получаемых Покупателем в целях исполнения Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.02.2024 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24-008. Идентификатор Соглашения▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7524R1Q0002.
• Расчеты по настоящему Договору осуществляются за счет средств, получаемых Покупателем в целях исполнения Соглашения, за исключением оплаты НДС (20%). Оплата НДС (20%) осуществляется за счет собственных средств Покупателя с расчетного счета, указанного в п. 12 Договора на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 12 Договора.
• Оплата Товара производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем Товара, при условии его надлежащего качества и надлежащей комплектности.
• Оплата Товара по настоящему Договору, за исключением НДС (20%), осуществляется по безналичному расчету распоряжением о совершении казначейских платежей путем перечисления денежных средств с лицевого счета Покупателя, указанного в п. 13 настоящего Договора, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 13 Договора.
• НДС (20%) оплачивается в соответствии с п. 2.5. Договора в сроки, установленные в п. 2.6. Договора.
• Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с лицевого счета Покупателя, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.
• Стороны обязаны указывать в товаросопроводительных документах и распоряжениях (платежных поручениях на перечисление денежных средств) в рамках исполнения Договора идентификатор Соглашения.
• Поставщик обязуется соблюдать условия казначейского сопровождения:
• вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Договору.
• По окончании срока действия настоящего Договора или по требования одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний Акт сверки взаиморасчетов. В случае превышения количества фактически поставленной Продукции, Покупатель обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней с момента двустороннего подписания Акта сверки взаиморасчетов произвести доплату разницы между оплаченным платежом и стоимостью поставленной Продукции. В случае, если количество фактически поставленной Продукции окажется меньше суммы оплаченного платежа, Поставщик в течение 3 (трёх) банковских дней с момента двустороннего подписания Акта сверки взаиморасчетов возвращает Покупателю излишне оплаченные денежные средства.
• Стороны выражают согласие на выставление и получение всех первичных документов и/или УПД в электронном формате, утвержденном действующими приказами ФНС России, с подписанием квалифицированной электронной подписью. Выставление и получение всех первичных документов и/или УПД в электронном формате, не ограничивает Стороны в возможности составления документов на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.
• Стороны признают допустимость и согласны на использование при исполнении настоящего Договора электронного документооборота в Системе Контур-Диадок. Стороны пришли к соглашению, что усиленная квалифицированная электронная подпись может использоваться при подписании электронных документов с использованием Системы Контур-Диадок, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению, расторжению, изменению настоящего Договора. Стороны пришли к соглашению, что электронный документооборот с использованием Системы Контур-Диадок осуществляется при наличии технической возможности у каждой из Сторон.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

• Поставка Продукции осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом срока поставки и способа поставки (выборка или доставка), а также наименования, адреса грузополучателя и грузоотправителя, установленных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Поставка Продукции путем ее выборки со склада Поставщика (самовывоз) осуществляется в следующем порядке:
• Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате готовности Продукции к выборке (дате предоставления Продукции в распоряжение Покупателя согласно ч.1 ст. 458 Гражданского кодекса Российской Федерации) не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты готовности Продукции к выборке;
• Покупатель вправе осуществить выборку (самовывоз) Продукции самостоятельно или поручить перевозчику, о чем уведомляет Поставщика;
• Покупатель обязан произвести выборку Продукции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателем;
• Поставщик предоставляет Продукцию готовую для погрузки на транспортное средство Покупателя/перевозчика в течение 5 (пяти) часов с момента прибытия транспортного средства Покупателя/перевозчика на склад Поставщика, если иной срок письменно не согласован Сторонами;
• Погрузка Продукции на транспорт Покупателя/перевозчика осуществляется силами Поставщика, с участием представителя Покупателя/перевозчика.
• Поставка Продукции путем ее отгрузки (доставки до склада Покупателя) осуществляется в следующем порядке:
• Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате доставки Продукции до склада Покупателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки;
• Покупатель обязан уведомить Поставщика о возможном периоде времени подачи транспортных средств Поставщика под разгрузку на складе Покупателя не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты доставки Продукции;
• Поставщик обязан в определенный Договором срок доставить Продукцию на склад Покупателя, разгрузка Продукции осуществляется силами и средствами Покупателя за его счёт.
• Поставка Продукции осуществляется по рабочим дням. Режим рабочего времени Поставщика и Покупателя: с понедельника по четверг с 8:00:00 час до 17:00:00 часов (местное время), пятница с 8:00:00 часов до 16:00:00 часов (местное время).
• Поставляемая Продукция должна быть затарена (упакована) в обычно применяемую для нее тару (упаковку). Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит, сертификат на упаковку не выписывается. Маркировка Продукции должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
• Поставщик одновременно с Продукцией передаёт Покупателю следующие документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998, далее – «товарная накладная») или универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – «УПД»);

- документ, подтверждающий качество продукции (паспорт или сертификат качества);

- счет-фактура (если УПД не оформляется).

• Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента:

- вручения Продукции Покупателю или указанному им лицу, в случае доставки Продукции Поставщиком до склада Покупателя;

- предоставления Продукции в распоряжение Покупателя/перевозчика в месте выборки. Продукция считается предоставленной в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному настоящим Договором, Продукция готова к передаче в надлежащем месте и Покупатель в соответствии с условиями настоящего Договора осведомлен о готовности Продукции к передаче.

• Право собственности на Продукцию, риски случайной гибели и случайного повреждения Продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент принятия Продукции и подписания Сторонами товарной накладной или УПД, с надлежащим образом оформленной в соответствии с действующим законодательством доверенности. Датой поставки Продукции считается дата фактической передачи Продукции и подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

Условия приемки продукции

• Покупатель обязан принять переданную ему Продукцию за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Продукции или отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством.
• Приёмку осуществляет надлежащим образом уполномоченный представитель Покупателя при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего его личность. При непредъявлении Покупателем на момент приёмки Продукции указанных в настоящем пункте документов или их ненадлежащем оформлении, а также неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем иных обязанностей Поставщик вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств по поставке Продукции (п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).
• Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки:
• Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки производится день предоставления Продукции Покупателю/перевозчику по месту выборки или доставки Продукции, в зависимости от способа поставки, определенного в соответствии с п. 3.2., п. 3.3. настоящего Договора;
• Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки осуществляется Сторонами совместно. Покупатель/перевозчик в присутствии представителя Поставщика производит внешний осмотр и проверяет целостность упаковки, тары, соответствие Продукции по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При отсутствии замечаний подписывает товарную накладную или УПД, при наличии замечаний товарная накладная или УПД не подписывается, оформляется Акт о несоответствии Продукции;
• Подписание Покупателем/перевозчиком товаросопроводительных документов свидетельствует только о принятии Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки, и не означает приемку Продукции по количеству, качеству, ассортименту и/или комплектности.
• Приемка Продукции по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и/или комплектности:
• Приемка, осмотр и проверка Продукции на соответствие условиям Договора о внутритарном количестве, качестве, ассортименте и/или комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Продукции;
• Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям, установленным в Российской Федерации для указанного в настоящем договоре вида Продукции и подтверждаться Поставщиком паспортом (сертификатом) качества;
• В случае обнаружения Покупателем несоответствия Продукции по количеству, качеству, ассортименту и/или комплектности условиям Договора и/или товаросопроводительным документам, Покупатель приостанавливает приемку и направляет Поставщику по электронной почте письменный вызов для участия в приемке и составлении Акта о расхождении по качеству, количеству, ассортименту и/или комплектности (далее Акт);
• В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту приемки Продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется Поставщику по электронной почте. Экземпляр оригинала Акта передается Поставщику при возврате Продукции или направляется заказным письмом. При этом обязательства Поставщика считаются не исполненным в части поставки такой Продукции и такая Продукция не считается принятой Покупателем и подлежит возврату Поставщику;
• Поставщик обязуется обеспечить за свой счет и своими силами вывоз Продукции ненадлежащего качества со склада Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта и/или претензии Покупателя;
• Возврат Продукции Покупателем сопровождается оформлением следующих документов:

- Акт, оформленный в соответствии с п. 4.4.3., п. 4.4.4. настоящего Договора;

- Накладная по форме М-15 или товарная накладная (по форме ТОРГ-12) со ссылкой на АКТ как основание.

Поставщик при получении некачественной Продукции и/или недопоставки Продукции Покупателю составляет корректировочный счет-фактуру на возврат в общем порядке (п. 10 ст. 172 НК РФ, п. 1.4 Письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@, Письмо Минфина России от 04.02.2019 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/6171);

• • В случае если Стороны пришли к соглашению о замене Продукции ненадлежащего качества на Продукцию, соответствующую условиям Договора, замена Продукции осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Акта и/или претензии Поставщиком, а приемка замененной Продукции производится в соответствии с п. 4.3., п. 4.4. настоящего Договора.
• Поставщик не несёт ответственности за механическую порчу, ущерб и утрату Продукции, с даты передачи Продукции Покупателю и подписания товаросопроводительных документов.
• По истечении срока, указанного в п. 4.4.1. настоящего Договора, при отсутствии претензий Покупателя, Продукция считается поставленной надлежащим образом и принятой Покупателем.

Качество продукции

• Качество Продукции должно соответствовать стандартам и/или техническим условиям, действующим на момент поставки и удостоверятся паспортом (сертификатом) качества. Гарантийный срок на Продукцию устанавливается в соответствии с паспортом (сертификатом) и указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Претензии о ненадлежащем качестве Продукции принимаются Поставщиком в течение установленных гарантийных сроков на Продукцию.
• При обнаружении отклонений Продукции по качеству в течение установленных гарантийных сроков, порядок вызова Поставщика, составления Акта, сроки и порядок замены Продукции осуществляется по правилам, установленным разделе 4 настоящего Договора.
• Поставщик не несет гарантийной ответственности за недостатки Продукции, если они произошли в результате нарушения правил хранения Продукции, установленных в технических условиях.
• Транспортные расходы, связанные с заменой, возвратом Продукции, осуществляются за счет Поставщика.
• Деятельность сторон по управлению несоответствиями в рамках настоящего Договора может осуществляться с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (ЕОС-Качество), доступ к которой предоставляется по адресу eosk.rosatom.com. Пошаговая инструкция по подключению к ЕОС-Качество размещена по адресу https://rosatom.ru/vendors/. С даты подключения к ЕОС-Качество Стороны берут на себя обязательство при выявлении несоответствий в поставленной Продукции руководствоваться Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 №1/433-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству», - в этом случае раздел 4 и раздел 5 Договора применяются в части, не противоречащей указанному порядку.

Ответственность сторон

• За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
• В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) от общей стоимости недопоставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.
• В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или несоответствующей условиям Договора Продукции Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости некачественной (несоответствующей) Продукции. Оплата штрафа не освобождает Поставщика от обязанности по замене некачественной (несоответствующей) Продукции.
• В случае нарушения сроков оплаты Продукции, предусмотренных в Договоре или в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) за каждый календарный день просрочки платежа от суммы неисполненных в срок обязательств за все время просрочки. Указанная неустойка не применяется к авансу.
• В случае, если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) предусмотрена выборка Продукции со склада Поставщика, при нарушении Покупателем срока выборки Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от стоимости не выбранной в установленный срок Продукции, за каждый календарный день просрочки в выборке за все время просрочки.
• В случае, если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) предусмотрена доставка Продукции до склада Покупателя, за необоснованный отказ в принятии доставленной до склада Покупателя Продукции (отказ разгрузить транспортное средство и принять Продукцию на склад), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 25 % (двадцати пяти процентов) от стоимости такой Продукции.
• Все неустойки по настоящему Договору взыскиваются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения виновной Стороной соответствующей претензии. Без предъявления и получения требования уплаты штрафных санкций, они не начисляются и не уплачиваются. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре.
• Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

Обстоятельства непреодолимой силы

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
• Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.
• Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
• Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
• В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

• Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

• Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Противодействие коррупции

• При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
• Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Заверения об обстоятельствах

• Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

- Заключение и (или) исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

• Стороны настоящим гарантируют, что они не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни они сами, ни лица, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Стороны, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от ее имени или лиц, которые ее контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону.

Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Стороной указанной в настоящем пункте информации, а равно получение другой Стороной соответствующей информации о включении Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Стороны от исполнения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для такой Стороны.

Прочие условия

• Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
• Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
• Стороны признают юридическую силу за факсимильными и/или электронными копиями настоящего Договора, уведомлений, дополнительных соглашений, приложений, спецификаций, претензий, ответы на претензии при условии, что указанные документы подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены печатями и направлены по факсу или адресу электронной почты, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы все документов, направленных ранее посредством факсимильной и/или электронной связи не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента передачи факсимильной и/или электронной копии этих документов. Правовые последствия наступают в момент предоставления документов по адресу электронной почты/факсимильной связи в виде электронной/факсимильной копии.

• В случае изменения платежных, почтовых и отгрузочных реквизитов стороны извещают друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней. Все возможные убытки, связанные с невыполнением данного условия, возмещаются за счет виновной стороны.
• Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения, спецификации, претензии, ответы на претензии, могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.
• Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения, спецификации, претензии, ответы на претензии, подписанные с использованием квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначным документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны по Договору.
• Вся предоставляемая по настоящему Договору информация считается конфиденциальной. Стороны должны принимать все необходимые меры против разглашения информации третьим лицам. По согласованию сторон информация может доводиться до сведения третьих лиц в случае привлечения их к деятельности, требующей знаний такой информации, но только в объеме, необходимом для выполнения соответствующих задач и целей.
• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) Выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) Выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции;

3) Судебные решения о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) Судебные решения об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Продукции по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции;

5) Подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) Подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

• Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20 сентября 2024 г.
• Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Следующее приложение является неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Спецификация.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Генеральный директор

__________________ /Дмитриков А.С./

М.П.

___________________ /______________/

М.П.

Приложение № 1

к Договору поставки № 742-1.15/335-Д от «__» ______ 20__

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

«12» декабря 2024 №

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Препрег-СКМ»

_________________/А.С. Дмитриков/

ОБОСНОВАНИЕ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Заказчик: Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные

Материалы» (АО «Препрег-СКМ»)

Предмет закупки: право заключения договора на поставку углеродного волокна

UMT49S-12К-EP (A).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Один миллион восемьсот

восемь тысяч сто семьдесят девять рублей 20 копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Триста

одна тысяча триста шестьдесят три рубля 20 копеек).

Источник финансирования: собственные средства.

Поставщик: Участник.

Адрес: информация не указывается.

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания

Сторонами настоящего Договора. По письменному согласованию с Покупателем

допускается досрочная поставка Товара. Допускается поставка Товара отдельными

партиями.

Условия оплаты: оплата Товара производится в течение 10 (десяти) банковских дней

после получения Покупателем Товара, при условии его надлежащего качества и

надлежащей комплектности.

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИКА:

1. При закупке у единственного поставщика применить пункт ж) части 2 статьи 4.2.2

ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации

«Росатом» (выписка из протокола от 07.02.2012 № 37), в его действующей редакции, а

именно:

«Статья 4.2.2. Неконкурентные способы закупок

2. Основаниями для прямой закупки у единственного поставщика являются:

ж) закупка продукции, включенной в перечень специальных товаров, работ и услуг для

нужд атомной отрасли в соответствии с приложением № 13 при наличии оснований,

установленных в пункте 2.1.3 раздела 1 приложения 13 (Порядка по ведению Спецперечня)»;

п/п 1.20 Раздел II, а также п/п 32 Раздел III приложения № 13 ЕОСЗ Госкорпорации

«Росатом».

2. Определить начальную (максимальную) цену продукции в соответствии с п. 6.1

главы 1 приложения 8 к ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» на основании коммерческого

предложения Участника № 379-1.6/1092-И от 20.11.2024.

3. Лицо, ответственное за подготовку и проведение неконкурентной закупки –

Директор департамента логистики и закупок А.Л. Шубин.

4. Переговоры по снижению цены, улучшению условий закупки в пользу заказчика –

договоренностей не достигнуто.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ И ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА:

Заключить договор на поставку углеродного волокна UMT49S-12К-EP (A) с

Участником.

Цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Один миллион восемьсот восемь тысяч сто семьдесят

девять рублей 20 копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Триста одна тысяча триста

шестьдесят три рубля 20 копеек).

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания

Сторонами настоящего Договора. По письменному согласованию с Покупателем

допускается досрочная поставка Товара. Допускается поставка Товара отдельными

партиями.

Условия оплаты: оплата Товара производится в течение 10 (десяти) банковских дней

после получения Покупателем Товара, при условии его надлежащего качества и

надлежащей комплектности.

Ведущий менеджер

по сопровождению продаж АО «Препрег-СКМ»

/М.И. Голованова/

ПОДГОТОВЛЕНО:

Ведущий специалист отдела организации закупок

АО «Препрег-СКМ»

/И.В. Макарова/

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента закупок

и логистики АО «Препрег-СКМ»

/А.Л. Шубин/

Ценовой_анализ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Препрег-СКМ»

__________ /А.С. Дмитриков/

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

В соответствии с Методикой расчета начальных (максимальных) цен договоров

при проведении закупок (далее – Методика) для получения достоверной информации о

действующих ценах на поставку углеродного волокна UMT49S-12К-EP (A)

1.

Данные о расчете начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ)

I.

Исходные (требуемые) условия по Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати)

планируемой закупке (условия платежа, срок календарных дней с даты подписания Сторонами

настоящего

Договора.

По

письменному

поставки и оплаты, пункт назначения и т.д.)

согласованию

с

Покупателем

допускается

досрочная поставка Товара. Допускается поставка

Товара отдельными партиями.

Условия оплаты: оплата Товара производится в

течение 10 (десяти) банковских дней после

получения Покупателем Товара, при условии его

надлежащего

качества

и

надлежащей

комплектности.

II.

Результаты поиска ИЦИ и используемые для расчета НМЦ на продукцию главы 3

настоящей Методики (кроме – НИОКР) ИЦИ:

поиск не производился

1.

Государственное,

отраслевое

регулирование цен, биржевые цены

0

поиск не производился

0

Поиск по идентичной продукции (полные аналоги), эквиваленты (для МТРиО):

3.

ЕОС БДЦ /модуль ЕОС БДЦ ЕОСХ

Закупки МБ (для МТРиО):

поиск не производился

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке

товаров (полные аналоги)

0

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

0

3.

Официальный сайт по закупкам атомной

поиск не производился

отрасли (для услуг, работ)

0

4.

Запрос электронных ТКП:

Х

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке

поиск не производился

товаров (полные аналоги), работы, услуги (кроме

0

фин.услуг)

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

0

5.

Запрос адресных ТКП

Х

да

МТРиО

1

МТРиО-эквиваленты

поиск не производился

2.

Цены приняты на основании п. п. 4, 5

главы 1 настоящей Методики

6.

Официальный сайт по закупкам атомной

отрасли (для МТРиО):

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке

товаров (полные аналоги)

МТРиО-эквиваленты

7.

Официальный

закупок:

государственный

сайт

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

8.

Прейскурантные, каталожные цены,

публикуемые в печатном виде в собственных или

сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

9.

Справочные цены на продукцию,

публикуемые в российских и зарубежных

информационно-справочных

изданиях

(бюллетенях), специализированных журналах,

статистических и аналитических обзорах, других

печатных и интернет-изданиях

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

10.

Распечатки

данных

сайтов

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет, а также официальные прайс-листы,

публичные оферты и т.п.

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

III.

Применение

корректирующих

поправок

IV.

Массив найденных ИЦИ, в том числе

(при необходимости) с параметрическим

приведением, корректирующими поправками

(разделы 2, 4 главы 3 Методики)

Х

поиск не производился

поиск не производился

Х

поиск не производился

поиск не производился

Х

поиск не производился

-

поиск не производился

-

Х

поиск не производился

поиск не производился

Х

поиск не производился

поиск не производился

не применялись

ТКП на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Один миллион

восемьсот восемь тысяч сто семьдесят

девять рублей 20 копеек), в том числе НДС

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Триста одна тысяча триста

шестьдесят три рубля 20 копеек).

V.

Используемые для расчета НМЦ ТКП на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Один миллион

ИЦИ, в том числе (при необходимости) восемьсот восемь тысяч сто семьдесят

приведенные (разделы 2, 4 главы 3 Методики)

девять рублей 20 копеек), в том числе НДС

VI.

Начальная (максимальная) цена

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Триста одна тысяча триста

шестьдесят три рубля 20 копеек).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Один миллион восемьсот

восемь тысяч сто семьдесят девять

рублей 20 копеек), в том числе НДС 301

363,20 (Триста одна тысяча триста

шестьдесят три рубля 20 копеек).

2.

Расчет НМЦ

2.1. Приведение исходных цен к требуемым условиям заключаемого договора путем

применения корректирующих поправок в соответствии с разделом 2 главы 3 Методики: не

применялись.

2.2.

Расчет выполняется в соответствии с п. п. 6.1 п.6 главы 1 Приложения №8 к ЕОСЗ

Госкорпорации «Росатом».

2.3. Принято решение об уменьшении значения НМЦ: не применяется.

Ведущий менеджер

по сопровождению продаж АО «Препрег-СКМ»

/М.И. Голованова/

ПОДГОТОВЛЕНО:

Ведущий специалист отдела организации закупок

АО «Препрег-СКМ»

/И.В. Макарова/

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента закупок

и логистики АО «Препрег-СКМ»

/А.Л. Шубин/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О

ЗАКУПКЕ

1. Способ закупки: Прямая закупка у единственного поставщика

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:

СТ.4.2.2 Ч.2 П.Ж) Основаниями для закупки у ЕП являются: ж) закупка

продукции, включенной в перечень специальных товаров, работ и услуг для

нужд атомной отрасли в соответствии с приложением № 13 при наличии

оснований, установленных в пункте 2.1.3 раздела 1 приложения 13

3. Наименование заказчика: Акционерное общество «Препрег Современные Композиционные Материалы»

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва,

Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва,

Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5

Контактное лицо: Голованов М.И.

Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: Поставка углеродного волокна UMT49S-12K-EP

(A)

6. Состав, объем и количество товаров: Поставка углеродного волокна

UMT49S-12K-EP (A) в количестве, согласно проекту договора.

7. Срок (период) поставки товара: в соответствии с разделом 3 проекта

договора.

8. Условия поставки товара: соответствии с разделом 3 проекта

договора.

9. Место поставки товара: в соответствии с разделом 3 проекта

договора.

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20

(Один миллион восемьсот восемь тысяч сто семьдесят девять рублей 20

копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Триста одна тысяча триста шестьдесят

три рубля 20 копеек).

11. Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами

ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60.21.110.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям

заказчика: в соответствии с приложением 1 проекта договора.

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с разделом 2

проекта договора.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и

других обязательных платежей): в соответствии с разделом 2 проекта

договора.

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа

закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требования к участникам закупки

Перечень документов

1. участник закупки должен обладать

гражданской

правоспособностью

в полном объеме для заключения и

исполнения договора по результатам

закупки, в том числе:

быть зарегистрированным в

качестве юридического лица в

установленном в РФ порядке (для

российских юридических лиц);

быть зарегистрированным в

качестве

индивидуального

предпринимателя в установленном

в РФ порядке (для российских

индивидуальных

предпринимателей);

быть зарегистрированным в

предоставление документов,

качестве субъекта гражданского

подтверждающих соответствие

права

в

соответствии

с

указанным требованиям, не

законодательством государства по

требуется

месту

нахождения

(для

иностранных участников);

иметь право на ведение

деятельности в соответствии с

законодательством

РФ

(для

российских участников);

иметь право на ведение

деятельности в соответствии с

законодательством государства по

месту нахождения такого участника

закупки и в соответствии с

законодательством

РФ

(для

иностранных участников);

2. иные требования, предъявляемые к

участникам в соответствии с

требованиями ЕОСЗ, в том числе

требования

в

соответствии

с

приложением 10 Стандарта.

19.

20. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

21. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

22. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

24. Контрагент: Информация об участнике не указывается

25. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в

котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика,

организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный

комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (или указывается название

арбитражного комитета дивизиона (АК) и его контактные реквизиты, если таковой АК создан).

26. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком

для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок

бесплатный).

27. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора.