Тендер - Поставка углеродного волокна UMT49S-12К-EP (A). №289350878

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx
• Договор.pdf

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Прямая закупка у единственного поставщика

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 Ч.2 П.Ж) Основаниями для закупки у ЕП являются: ж) закупка продукции, включенной в перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд атомной отрасли в соответствии с приложением № 13 при наличии оснований, установленных в пункте 2.1.3 раздела 1 приложения 13

Наименование заказчика: Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные Материалы»

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5

Контактное лицо: Голованов М.И.

Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка углеродного волокна UMT49S-12K-EP (A)

Состав, объем и количество товаров: Поставка углеродного волокна UMT49S-12K-EP (A) в количестве согласно договору.

Срок (период) поставки товара: в соответствии с разделом 3 проекта договора.

Условия поставки товара: соответствии с разделом 3 проекта договора.

Место поставки товара: в соответствии с разделом 3 проекта договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать семь тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60.21.110.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с приложением 1 проекта договора.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с разделом 2 проекта договора.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с разделом 2 проекта договора.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент: Информация об участнике не указывается

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (или указывается название арбитражного комитета дивизиона (АК) и его контактные реквизиты, если таковой АК создан).

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора.

Ценовой_анализ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Препрег-СКМ»

__________ /А.С. Дмитриков/

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

В соответствии с Методикой расчета начальных (максимальных) цен договоров

при проведении закупок (далее – Методика) для получения достоверной информации о

действующих ценах на поставку углеродного волокна UMT49S-12К-EP (A)

1.

Данные о расчете начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ)

I.

Исходные (требуемые) условия по Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати)

планируемой закупке (условия платежа, срок календарных дней с даты подписания Сторонами

настоящего

Договора.

По

письменному

поставки и оплаты, пункт назначения и т.д.)

согласованию

с

Покупателем

допускается

досрочная поставка Товара. Допускается поставка

Товара отдельными партиями.

Условия оплаты: Оплата Товара осуществляется

Покупателем в течение 60 (Шестидесяти)

календарных дней с даты передачи Товара

Покупателю, на основании счета на оплату и

подписанных

товаросопроводительных

документов.

II.

Результаты поиска ИЦИ и используемые для расчета НМЦ на продукцию главы 3

настоящей Методики (кроме – НИОКР) ИЦИ:

поиск не производился

1.

Государственное,

отраслевое

регулирование цен, биржевые цены

0

поиск не производился

0

Поиск по идентичной продукции (полные аналоги), эквиваленты (для МТРиО):

3.

ЕОС БДЦ /модуль ЕОС БДЦ ЕОСХ

Закупки МБ (для МТРиО):

поиск не производился

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке

товаров (полные аналоги)

0

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

0

3.

Официальный сайт по закупкам атомной

поиск не производился

отрасли (для услуг, работ)

0

4.

Запрос электронных ТКП:

Х

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке

поиск не производился

товаров (полные аналоги), работы, услуги (кроме

0

фин.услуг)

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

0

5.

Запрос адресных ТКП

Х

да

МТРиО

1

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

2.

Цены приняты на основании п. п. 4, 5

главы 1 настоящей Методики

6.

Официальный сайт по закупкам атомной

отрасли (для МТРиО):

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке

товаров (полные аналоги)

МТРиО-эквиваленты

7.

Официальный

закупок:

государственный

сайт

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

8.

Прейскурантные, каталожные цены,

публикуемые в печатном виде в собственных или

сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

9.

Справочные цены на продукцию,

публикуемые в российских и зарубежных

информационно-справочных

изданиях

(бюллетенях), специализированных журналах,

статистических и аналитических обзорах, других

печатных и интернет-изданиях

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

10.

Распечатки

данных

сайтов

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет, а также официальные прайс-листы,

публичные оферты и т.п.

МТРиО

МТРиО-эквиваленты

III.

Применение

корректирующих

поправок

IV.

Массив найденных ИЦИ, в том числе

(при необходимости) с параметрическим

приведением, корректирующими поправками

(разделы 2, 4 главы 3 Методики)

Х

поиск не производился

поиск не производился

Х

поиск не производился

поиск не производился

Х

поиск не производился

-

поиск не производился

-

Х

поиск не производился

поиск не производился

Х

поиск не производился

поиск не производился

не применялись

ТКП на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто

шестьдесят семь тысяч четыреста

двадцать четыре рубля 00 копеек), в том

числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать семь

тысяч девятьсот четыре рубля 00

копеек).

V.

Используемые для расчета НМЦ ТКП на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто

ИЦИ, в том числе (при необходимости) шестьдесят семь тысяч четыреста

приведенные (разделы 2, 4 главы 3 Методики)

двадцать четыре рубля 00 копеек), в том

числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать семь

тысяч девятьсот четыре рубля 00

копеек).

VI.

Начальная (максимальная) цена

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто шестьдесят семь тысяч

четыреста двадцать четыре рубля 00

копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

(Двадцать семь тысяч девятьсот четыре

рубля 00 копеек).

2.

Расчет НМЦ

2.1. Приведение исходных цен к требуемым условиям заключаемого договора путем

применения корректирующих поправок в соответствии с разделом 2 главы 3 Методики: не

применялись.

2.2.

Расчет выполняется в соответствии с п. п. 6.1 п.6 главы 1 Приложения №8 к ЕОСЗ

Госкорпорации «Росатом».

2.3. Принято решение об уменьшении значения НМЦ: не применяется.

Ведущий менеджер

по сопровождению продаж АО «Препрег-СКМ»

/М.И. Голованова/

ПОДГОТОВЛЕНО:

Ведущий специалист отдела организации закупок

АО «Препрег-СКМ»

/И.В. Макарова/

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента закупок

и логистики АО «Препрег-СКМ»

/А.Л. Шубин/

Обоснование_ЕП_—_публ

«20» декабря 2024 №

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Препрег-СКМ»

_________________/А.С. Дмитриков/

ОБОСНОВАНИЕ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Заказчик: Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные

Материалы» (АО «Препрег-СКМ»)

Предмет закупки: право заключения договора на поставку углеродного волокна

UMT49S-12К-EP (A).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто шестьдесят семь тысяч

четыреста двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать семь

тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

Источник финансирования: собственные средства.

Поставщик: Участник

Адрес: информация не указывается.

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания

Сторонами настоящего Договора. По письменному согласованию с Покупателем

допускается досрочная поставка Товара. Допускается поставка Товара отдельными

партиями.

Условия оплаты: Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 60

(Шестидесяти) календарных дней с даты передачи Товара Покупателю, на основании счета

на оплату и подписанных товаросопроводительных документов.

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИКА:

1. При закупке у единственного поставщика применить пункт ж) части 2 статьи 4.2.2

ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации

«Росатом» (выписка из протокола от 07.02.2012 № 37), в его действующей редакции, а

именно:

«Статья 4.2.2. Неконкурентные способы закупок

2. Основаниями для прямой закупки у единственного поставщика являются:

ж) закупка продукции, включенной в перечень специальных товаров, работ и услуг для

нужд атомной отрасли в соответствии с приложением № 13 при наличии оснований,

установленных в пункте 2.1.3 раздела 1 приложения 13 (Порядка по ведению Спецперечня)»;

п/п 1.20 Раздел II, а также п/п 32 Раздел III приложения № 13 ЕОСЗ Госкорпорации

«Росатом».

2. Определить начальную (максимальную) цену продукции в соответствии с п. 6.1

главы 1 приложения 8 к ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» на основании коммерческого

предложения Участника № 379-1.6/1092-И от 20.11.2024.

3. Лицо, ответственное за подготовку и проведение неконкурентной закупки –

Директор департамента логистики и закупок А.Л. Шубин.

4. Переговоры по снижению цены, улучшению условий закупки в пользу заказчика –

договоренностей не достигнуто.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ И ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА:

Заключить договор на поставку углеродного волокна UMT49S-12К-EP (A) с

Участником.

Цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать четыре

рубля 00 копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать семь тысяч девятьсот четыре рубля

00 копеек).

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания

Сторонами настоящего Договора. По письменному согласованию с Покупателем

допускается досрочная поставка Товара. Допускается поставка Товара отдельными

партиями.

Условия оплаты: Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 60

(Шестидесяти) календарных дней с даты передачи Товара Покупателю, на основании счета

на оплату и подписанных товаросопроводительных документов.

Ведущий менеджер

по сопровождению продаж АО «Препрег-СКМ»

/М.И. Голованова/

ПОДГОТОВЛЕНО:

Ведущий специалист отдела организации закупок

АО «Препрег-СКМ»

/И.В. Макарова/

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента закупок

и логистики АО «Препрег-СКМ»

/А.Л. Шубин/

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 742-1.15/387-Д

«__» ______ 20__

Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные Материалы», именуемое

в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Дмитрикова Александра Сергеевича,

действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________,

действующего(ей) на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю

продукцию, предусмотренную Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а

Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Продукции и оплатить её в размере

и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Наименование, количество, цена Продукции, порядок оплаты (если иные условия

установлены в Спецификации), условия поставки (выборка или доставка) и сроки поставки,

наименования, адреса грузополучателя и грузоотправителя, дополнительные условия при

необходимости (в том числе гарантийные обязательства, иные особые требования в части

поставки и приемки Продукции и т.д.) определяются в Спецификации (Приложение №1 к

настоящему Договору).

Поставщик гарантирует, что на момент совершения сделки является собственником

поставляемой Продукции. Продукция не является предметом залога, не состоит под

арестом и не обременена обязательствами в пользу третьих лиц.

Стороны допускают отступление (толеранс) в размере ±5% от объема фактически

поставленной Продукции от объема, определенного в Спецификации (Приложение №1 к

настоящему Договору). Поставка Продукции в количестве, отличающимся от указанного в

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), но в указанных в настоящем

пункте пределах, является надлежащим исполнением Поставщиком своей обязанности по

поставке Продукции.

2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Продукцию, указана в согласованной Спецификации (Приложение №1 к настоящему

Договору).

2.2. Под ценой Договора понимается общая стоимость Продукции, согласно Спецификации

(Приложение №1 к настоящему Договору), поставленной Покупателю в течение срока

действия Договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать

четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать семь тысяч девятьсот четыре

рубля 00 копеек).

2.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия

Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Продукции,

тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку Продукции в месте поставки (в случае

поставки на условиях выборки), доставке Продукции в место поставки на складе Покупателя,

за исключением разгрузки транспортного средства (в случае поставки на условиях доставки

до склада Покупателя), все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые

Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В случае если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) не установлено

иное, оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем Продукции производится

в размере 100% стоимости в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания

Сторонами товаросопроводительных документов на основании счета на оплату, имеющего

ссылку на номер и дату Договора. Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом.

Продукция, поставляемая в рамках настоящего Договора, оплата которой полностью или

1

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

частично производится после момента ее передачи Покупателю, не считается находящейся в

залоге у Поставщика до момента ее оплаты.

Оплата за поставленную Продукцию осуществляется в российских рублях с расчетного счета

Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления

денежных средств на расчетный счет Поставщика. Все банковские расходы и выплаты,

связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все банковские расходы и выплаты,

связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.

По окончании срока действия настоящего Договора или по требования одной из Сторон в

период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется

двусторонний Акт сверки взаиморасчетов. В случае превышения количества фактически

поставленной Продукции, Покупатель обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней с

момента двустороннего подписания Акта сверки взаиморасчетов произвести доплату

разницы между оплаченным платежом и стоимостью поставленной Продукции. В случае,

если количество фактически поставленной Продукции окажется меньше суммы оплаченного

платежа, Поставщик в течение 3 (трёх) банковских дней с момента двустороннего подписания

Акта сверки взаиморасчетов возвращает Покупателю излишне оплаченные денежные

средства.

Стороны выражают согласие на выставление и получение всех первичных документов и/или

УПД в электронном формате, утвержденном действующими приказами ФНС России, с

подписанием квалифицированной электронной подписью. Выставление и получение всех

первичных документов и/или УПД в электронном формате, не ограничивает Стороны в

возможности составления документов на бумажных носителях и подписанных

собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой

необходимости.

Стороны признают допустимость и согласны на использование при исполнении настоящего

Договора электронного документооборота в Системе Контур-Диадок. Стороны пришли к

соглашению, что усиленная квалифицированная электронная подпись может использоваться

при подписании электронных документов с использованием Системы Контур-Диадок, в том

числе при совершении юридически значимых действий по заключению, расторжению,

изменению настоящего Договора. Стороны пришли к соглашению, что электронный

документооборот с использованием Системы Контур-Диадок осуществляется при наличии

технической возможности у каждой из Сторон.

3.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом срока поставки и

способа поставки (выборка или доставка), а также наименования, адреса грузополучателя и

грузоотправителя, установленных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему

Договору).

3.2. Поставка Продукции путем ее выборки со склада Поставщика (самовывоз) осуществляется в

следующем порядке:

3.2.1. Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате готовности Продукции к

выборке (дате предоставления Продукции в распоряжение Покупателя согласно ч.1 ст.

458 Гражданского кодекса Российской Федерации) не менее, чем за 3 (три) рабочих

дня до предполагаемой даты готовности Продукции к выборке;

3.2.2. Покупатель вправе осуществить выборку (самовывоз) Продукции самостоятельно или

поручить перевозчику, о чем уведомляет Поставщика;

3.2.3. Покупатель обязан произвести выборку Продукции не позднее 5 (пяти) рабочих дней

с даты получения уведомления Покупателем;

3.2.4. Поставщик предоставляет Продукцию готовую для погрузки на транспортное средство

Покупателя/перевозчика в течение 5 (пяти) часов с момента прибытия транспортного

средства Покупателя/перевозчика на склад Поставщика, если иной срок письменно не

согласован Сторонами;

3.2.5. Погрузка Продукции на транспорт Покупателя/перевозчика осуществляется силами

Поставщика, с участием представителя Покупателя/перевозчика.

2

3.3. Поставка Продукции путем ее отгрузки (доставки до склада Покупателя) осуществляется в

следующем порядке:

3.3.1. Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате доставки Продукции до склада

Покупателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки;

3.3.2. Покупатель обязан уведомить Поставщика о возможном периоде времени подачи

транспортных средств Поставщика под разгрузку на складе Покупателя не менее, чем

за 2 (два) рабочих дня до даты доставки Продукции;

3.3.3. Поставщик обязан в определенный Договором срок доставить Продукцию на склад

Покупателя, разгрузка Продукции осуществляется силами и средствами Покупателя за

его счёт.

3.4. Поставка Продукции осуществляется по рабочим дням. Режим рабочего времени Поставщика

и Покупателя: с понедельника по четверг с 8:00:00 час до 17:00:00 часов (местное время),

пятница с 8:00:00 часов до 16:00:00 часов (местное время).

3.5. Поставляемая Продукция должна быть затарена (упакована) в обычно применяемую для нее

тару (упаковку). Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит,

сертификат на упаковку не выписывается. Маркировка Продукции должна соответствовать

обычно предъявляемым требованиям.

3.6. Поставщик одновременно с Продукцией передаёт Покупателю следующие документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ № 132

от 25.12.1998, далее – «товарная накладная») или универсальный передаточный документ по

форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее –

«УПД»);

- документ, подтверждающий качество продукции (паспорт или сертификат качества);

- счет-фактура (если УПД не оформляется).

3.7. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента:

- вручения Продукции Покупателю или указанному им лицу, в случае доставки Продукции

Поставщиком до склада Покупателя;

- предоставления Продукции в распоряжение Покупателя/перевозчика в месте выборки.

Продукция считается предоставленной в распоряжение Покупателя, когда к сроку,

предусмотренному настоящим Договором, Продукция готова к передаче в надлежащем месте

и Покупатель в соответствии с условиями настоящего Договора осведомлен о готовности

Продукции к передаче.

3.8. Право собственности на Продукцию, риски случайной гибели и случайного повреждения

Продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент принятия Продукции и

подписания Сторонами товарной накладной или УПД, с надлежащим образом оформленной

в соответствии с действующим законодательством доверенности. Датой поставки Продукции

считается дата фактической передачи Продукции и подписания Сторонами товарной

накладной или УПД.

4.

УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Покупатель обязан принять переданную ему Продукцию за исключением случаев, когда он

вправе потребовать замены Продукции или отказаться от исполнения настоящего Договора

по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим

законодательством.

4.2. Приёмку осуществляет надлежащим образом уполномоченный представитель Покупателя

при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего его полномочия, и

документа, удостоверяющего его личность. При непредъявлении Покупателем на момент

приёмки Продукции указанных в настоящем пункте документов или их ненадлежащем

оформлении, а также неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем иных

обязанностей Поставщик вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения

своих обязательств по поставке Продукции (п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса Российской

Федерации).

4.3. Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки:

3

4.3.1. Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки производится

день предоставления Продукции Покупателю/перевозчику по месту выборки или

доставки Продукции, в зависимости от способа поставки, определенного в

соответствии с п. 3.2., п. 3.3. настоящего Договора;

4.3.2. Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки осуществляется

Сторонами совместно. Покупатель/перевозчик в присутствии представителя

Поставщика производит внешний осмотр и проверяет целостность упаковки, тары,

соответствие Продукции по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При

отсутствии замечаний подписывает товарную накладную или УПД, при наличии

замечаний товарная накладная или УПД не подписывается, оформляется Акт о

несоответствии Продукции;

4.3.3. Подписание Покупателем/перевозчиком товаросопроводительных документов

свидетельствует только о принятии Продукции по количеству тарных мест и качеству

упаковки, и не означает приемку Продукции по количеству, качеству, ассортименту

и/или комплектности.

4.4. Приемка Продукции по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и/или

комплектности:

4.4.1. Приемка, осмотр и проверка Продукции на соответствие условиям Договора о

внутритарном количестве, качестве, ассортименте и/или комплектности производятся

Покупателем на своем складе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки

Продукции;

4.4.2. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать

ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям,

установленным в Российской Федерации для указанного в настоящем договоре вида

Продукции и подтверждаться Поставщиком паспортом (сертификатом) качества;

4.4.3. В случае обнаружения Покупателем несоответствия Продукции по количеству,

качеству, ассортименту и/или комплектности условиям Договора и/или

товаросопроводительным документам, Покупатель приостанавливает приемку и

направляет Поставщику по электронной почте письменный вызов для участия в

приемке и составлении Акта о расхождении по качеству, количеству, ассортименту

и/или комплектности (далее Акт);

4.4.4. В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту

приемки Продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления

Покупателя, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется

Поставщику по электронной почте.

Экземпляр оригинала Акта передается

Поставщику при возврате Продукции или направляется заказным письмом. При этом

обязательства Поставщика считаются не исполненным в части поставки такой

Продукции и такая Продукция не считается принятой Покупателем и подлежит

возврату Поставщику;

4.4.5. Поставщик обязуется обеспечить за свой счет и своими силами вывоз Продукции

ненадлежащего качества со склада Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

получения Акта и/или претензии Покупателя;

4.4.6. Возврат Продукции Покупателем сопровождается оформлением следующих

документов:

- Акт, оформленный в соответствии с п. 4.4.3., п. 4.4.4. настоящего Договора;

- Накладная по форме М-15 или товарная накладная (по форме ТОРГ-12) со ссылкой

на АКТ как основание.

Поставщик при получении некачественной Продукции и/или недопоставки Продукции

Покупателю составляет корректировочный счет-фактуру на возврат в общем порядке

(п. 10 ст. 172 НК РФ, п. 1.4 Письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@,

Письмо Минфина России от 04.02.2019 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/6171);

4.4.7. В случае если Стороны пришли к соглашению о замене Продукции ненадлежащего

качества на Продукцию, соответствующую условиям Договора, замена Продукции

осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Акта и/или

4

претензии Поставщиком, а приемка замененной Продукции производится в

соответствии с п. 4.3., п. 4.4. настоящего Договора.

4.5. Поставщик не несёт ответственности за механическую порчу, ущерб и утрату Продукции, с

даты передачи Продукции Покупателю и подписания товаросопроводительных документов.

4.6. По истечении срока, указанного в п. 4.4.1. настоящего Договора, при отсутствии претензий

Покупателя, Продукция считается поставленной надлежащим образом и принятой

Покупателем.

5.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

5.1. Качество Продукции должно соответствовать стандартам и/или техническим условиям,

действующим на момент поставки и удостоверятся паспортом (сертификатом) качества.

Гарантийный срок на Продукцию устанавливается в соответствии с паспортом

(сертификатом) и указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.2. Претензии о ненадлежащем качестве Продукции принимаются Поставщиком в течение

установленных гарантийных сроков на Продукцию.

5.3. При обнаружении отклонений Продукции по качеству в течение установленных гарантийных

сроков, порядок вызова Поставщика, составления Акта, сроки и порядок замены Продукции

осуществляется по правилам, установленным разделе 4 настоящего Договора.

5.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за недостатки Продукции, если они

произошли в результате нарушения правил хранения Продукции, установленных в

технических условиях.

5.5. Транспортные расходы, связанные с заменой, возвратом Продукции, осуществляются за счет

Поставщика.

5.6. Деятельность сторон по управлению несоответствиями в рамках настоящего Договора может

осуществляться с использованием Единой отраслевой информационной системы управления

качеством Госкорпорации "Росатом" (ЕОС-Качество), доступ к которой предоставляется по

адресу eosk.rosatom.com. Пошаговая инструкция по подключению к ЕОС-Качество

размещена по адресу https://rosatom.ru/vendors/. С даты подключения к ЕОС-Качество

Стороны берут на себя обязательство при выявлении несоответствий в поставленной

Продукции руководствоваться Единым отраслевым порядком по управлению

несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 №1/433П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству», - в

этом случае раздел 4 и раздел 5 Договора применяются в части, не противоречащей

указанному порядку.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и

настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных в Спецификации

(Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пени в

размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) от общей стоимости недопоставленной в

срок Продукции за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.

6.3. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или несоответствующей условиям

Договора Продукции Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти

процентов) от стоимости некачественной (несоответствующей) Продукции. Оплата штрафа

не освобождает Поставщика от обязанности по замене некачественной (несоответствующей)

Продукции.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, предусмотренных в Договоре или в

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Покупатель выплачивает

Поставщику пени в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) за каждый календарный

день просрочки платежа от суммы неисполненных в срок обязательств за все время

просрочки. Указанная неустойка не применяется к авансу.

6.5. В случае, если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) предусмотрена

выборка Продукции со склада Поставщика, при нарушении Покупателем срока выборки

5

Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых

процента) от стоимости не выбранной в установленный срок Продукции, за каждый

календарный день просрочки в выборке за все время просрочки.

6.6. В случае, если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) предусмотрена

доставка Продукции до склада Покупателя, за необоснованный отказ в принятии

доставленной до склада Покупателя Продукции (отказ разгрузить транспортное средство и

принять Продукцию на склад), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 25 %

(двадцати пяти процентов) от стоимости такой Продукции.

6.7. Все неустойки по настоящему Договору взыскиваются по усмотрению Сторон и считаются

полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения виновной

Стороной соответствующей претензии. Без предъявления и получения требования уплаты

штрафных санкций, они не начисляются и не уплачиваются. Уплата неустойки не

освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре.

6.8. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной

выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые

возникли на территории Российской Федерации после заключения настоящего Договора в

результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам,

включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные

бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические

санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии,

что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему

Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или

вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой

силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение,

длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно

подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом

государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или

субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении

обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на

такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон,

исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по

настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета

действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех)

месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления

претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного

на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную

уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с

уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств

связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

6

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае

направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия

полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в

форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать

от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия

подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается

непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в

письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением

обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица,

подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным

письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием

иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под

расписку.

8.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением,

изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража,

администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой

организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами

Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных

письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже

начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой

организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в

атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления

письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу

электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было

удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами

Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли,

Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об

удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о

наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не

вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража

компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон

и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра

при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного

арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено

соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

7

9.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем

все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии

взяточничеству и коррупции.

9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или

любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в

связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в

сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с

государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на

предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими

лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения

(воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные

действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии

взяточничеству и коррупции.

10.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

10.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

- Заключение и (или) исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или

косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам

органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным

актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей

для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны,

включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

10.2. Стороны настоящим гарантируют, что они не контролируются лицами, включенными в

перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от

01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от

22.10.2018 № 592», а также что ни они сами, ни лица, подписавшее настоящий Договор, не

включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические

меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или

в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской

Федерации.

В случае включения Стороны, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц,

действующих от ее имени или лиц, которые ее контролируют в перечни лиц, в отношении

которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо

актами Президента или Правительства Российской Федерации Сторона незамедлительно

информирует об этом другую Сторону.

Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными

условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса

Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не

установлено иное, не предоставление Стороной указанной в настоящем пункте информации,

а равно получение другой Стороной соответствующей информации о включении Стороны, а

также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным

способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Стороны от

исполнения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения

Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя

дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц,

в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с

какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является

обстоятельством непреодолимой силы для такой Стороны.

8

11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными

представителями Сторон.

11.3. Стороны признают юридическую силу за факсимильными и/или электронными копиями

настоящего Договора, уведомлений, дополнительных соглашений, приложений,

спецификаций, претензий, ответы на претензии при условии, что указанные документы

подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены печатями и направлены

по факсу или адресу электронной почты, а именно:

Покупатель:

Поставщик:

Акционерное общество «Препрег Современные Композиционные

Материалы»

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail:

При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы все документов,

направленных ранее посредством факсимильной и/или электронной связи не позднее 10

(десяти) календарных дней с момента передачи факсимильной и/или электронной копии этих

документов. Правовые последствия наступают в момент предоставления документов по

адресу электронной почты/факсимильной связи в виде электронной/факсимильной копии.

11.4. В случае изменения платежных, почтовых и отгрузочных реквизитов стороны извещают

друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней. Все возможные

убытки, связанные с невыполнением данного условия, возмещаются за счет виновной

стороны.

11.5. Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения,

спецификации, претензии, ответы на претензии, могут быть подписаны уполномоченными

представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной

электронной подписи. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые

технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы,

подписанные квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований

по безопасности информации.

11.6. Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения,

спецификации, претензии, ответы на претензии, подписанные с использованием

квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами,

равнозначным документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной

подписью уполномоченного представителя Стороны по Договору.

11.7. Вся предоставляемая по настоящему Договору информация считается конфиденциальной.

Стороны должны принимать все необходимые меры против разглашения информации

третьим лицам. По согласованию сторон информация может доводиться до сведения третьих

лиц в случае привлечения их к деятельности, требующей знаний такой информации, но только

в объеме, необходимом для выполнения соответствующих задач и целей.

11.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в

информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение

которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли

www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными

отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены

сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой

репутации поставщиков" могут являться:

1) Выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков

исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким

нарушением;

9

2) Выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству

Продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством

Продукции;

3) Судебные решения о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения

договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным

нарушением;

4) Судебные решения об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя

к качеству Продукции по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных

ненадлежащим качеством Продукции;

5) Подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком

продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) Подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на

этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет

рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при

оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе

принятия решения о заключении договора с ним.

11.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного

исполнения обязательств Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса

Российской Федерации условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон,

возникшим с 29 октября 2024 г.

11.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.11. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. Следующее приложение является неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Спецификация.

12.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель

Поставщик

Акционерное общество «Препрег Современные Композиционные Материалы»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва г,

Волгоградский пр-кт, дом 42, корпус 5

Почтовый адрес: Волгоградский просп., д. 42,

корп. 5, г. Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8234

Р/с: БАНК ГПБ (АО) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________

Генеральный директор

___________________ /___________/

__________________ /Дмитриков А.С./

М.П.

М.П.

10

11