Тендер - Поставка углекислоты №292197710

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ПК_углекислота_34600

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на поставку углекислоты

г. Пенза «___ » ­_____________ 2025 г.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области», (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области) от имени Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем Государственный заказчик (далее - Заказчик), в лице заместителя начальника Додонова Антона Николаевича, действующего на основании Доверенности № 799 от 24.02.2025, с одной стороны,

и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, поставить Государственному заказчику углекислоту (далее – товар), а Государственный заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар.

• Наименование и количество товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.4. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(346)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

• Цена Контракта составляет ______ руб. (____________ рубля __ копеек), в том числе НДС (НДС не облагается). Цена единицы товара указана в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).
• Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок и предусмотренных Контрактом.
• В цену Контракта включается стоимость товара, упаковки, доставки, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, необходимые для исполнения Контракта.
• Сумма, предполагаемая к уплате Государственным заказчиком, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
• Расчет с Поставщиком осуществляется российскими рублями по безналичному расчету. Оплата поставленного товара производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (федеральный бюджет) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 Контракта,
  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара. Оплата считается выполненной в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
• Расходы Поставщика, не предусмотренные Контрактом и не согласованные Сторонами в установленном порядке, возмещению Государственным заказчиком не подлежат.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

• Поставщик своими силами и за свой счет поставляет товар в адрес Государственного Заказчика (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области) — г. Пенза, улица Молодогвардейская, 9 в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Государственный заказчик имеет право отказаться от получения товара, период поставки которого просрочен. В этом случае Государственный заказчик письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке товара.

Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной,
а право собственности на товар переходит на Государственного заказчика с момента подписания Государственным заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

С даты подписания Государственным заказчиком товарной накладной
(или универсального передаточного документа) право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Государственному заказчику, а обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной.

Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- товарную накладную по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи счет-фактуру (или универсальный передаточный документ), оформленные в 2 (двух) экземплярах (по одному для Поставщика, и Государственного заказчика) с печатью и подписью Поставщика;

3.6. В случае если документы, указанные в пункте 3.5. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

3.7. Товар, отгруженный сверх объемов и цены Контракта, Государственным заказчиком не оплачивается.

3.8. Приемка товара по количеству осуществляется по месту разгрузки, указанному
в пункте 3.1. Контракта, на режимной территории в рабочие дни с 9:00 до 16:00 местного времени в момент его получения от Поставщика.

3.9. Приемка товара осуществляется Государственным заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.10. Приемка товара включает в себя следующее:

проверку соответствия количественных и качественных характеристик товара Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и прочим условиям Контракта;

проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

проверку целостности поставленного товара.

3.11. При отсутствии претензий к поставленному товару Государственный заказчик (его уполномоченное лицо) подписывает переданные Поставщиком товарные накладные (или универсальные передаточные документы).

3.12. Товар, не соответствующий требованиям, установленным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственным заказчиком составляется мотивированный отказ от приемки товара и подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа), который направляется Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям Контракта.

3.13. Поставщик обязан по первому требованию Государственного заказчика
в случае обнаружения некачественного товара заменить его на новый. Некачественный товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по государственному Контракту. Поставщик производит замену и возмещение товара за свой счет, без возмещения расходов Государственным заказчиком.

3.14. Претензии по качеству, которые невозможно выявить в момент приемки товара, Поставщик обязуется устранить, при условии составления акта-претензии Государственным заказчиком, в сроки, не превышающие 10 дней с даты получения Поставщиком акта-претензии.

4. Права и обязанности Сторон

• Поставщик обязан:
• Поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, с обязательным приложением документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.
• Произвести доставку и разгрузку товара своими силами и за свой счет.
• Обеспечить соответствие поставляемого товара условиям Контракта.
• Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного товара условиям Контракта или осуществить его соответствующую замену
  в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
• Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе
  о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
• Выполнять иные обязанности, предусмотренные положениями Контракта.
• Поставщик имеет право:
• Требовать от Государственного заказчика произвести приемку товара
  в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
• Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара.
• Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• Государственный заказчик обязан:
• Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу своими силами.
• Принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом, и оплатить этот товар на указанных в нем условиях.
• Взыскивать с Поставщика неустойки (штрафы, пени) в соответствии
  с разделом 6 Контракта.
• Выполнять иные обязанности, предусмотренные положениями Контракта.
• Государственный заказчик имеет право:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
  по Контракту.
• Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных
  в ходе приемки.
• Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта.
• Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Удерживать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, из суммы, подлежащей оплате Поставщику, на следующие реквизиты:

ФКУ ИК 4 УФСИН России по Пензенской области:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 в УФК по Пензенской области

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом.

5. Качество товара, упаковка

• Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии
  с Контрактом, является новым, надлежащего качества, не бывшим в эксплуатации, без внесения изменений в конструкцию, не обременен правами третьих лиц, не проходил восстановление, ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; не является выставочным и/или опытным образцом, не имеет повреждений, сколов, других дефектов, связанных с материалами, работой по его изготовлению либо проявляющихся
  в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, а также дефектов, связанных с функционированием при штатном использовании товара в соответствии
  с технической и/или эксплуатационной документацией производителя товара; является экологически чистым и безопасным для здоровья человека.
• Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка должна предохранять товар
  от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивать его сохранность при доставке
  и транспортировке. Упаковка возврату не подлежит, ее стоимость включена в цену Контракта.
• Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения,
  в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, считается непоставленным и приемке не подлежит.

6. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.

Размер штрафа определен Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее — Правила определения размера штрафа).

В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Государственным заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей 00 копеек, определяемый в соответствии с Правилами определения размера штрафа, так как цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10% цены контракта (этапа), в соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей 00 копеек, определяемый в соответствии с Правилами определения размера штрафа, так как цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь перечисленным: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, ликвидация предприятия и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую сторону в письменном виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок,
в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в кратчайшие сроки проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

• Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.12.2025 (включительно).
• Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему (за исключением гарантийных обязательств Поставщика),
  но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении Контракта.
• Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по нему.
• Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
  в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии
  с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8–11, 13–19, 21–23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом факт подписания Сторонами соглашения
  о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
• Государственный заказчик в день вступления в силу решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Поставщике в реестр
  недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
• Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.
• Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
• При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому государственному заказчику.

9. Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Стороны определили, что претензии направляются:

– Поставщику по электронной почте _______________

– Государственному заказчику по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Днем получения претензии Стороны определили день ее отправления заинтересованной Стороной.

К претензии должны быть приложены копии документов, обосновывающих предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего претензию.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону
в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

10. Заключительные положения

Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

После подписания Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся Контракта, теряют юридическую силу.

Все дополнения к Контракту и изменения Контракта и приложений к нему составляются в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами.

Стороны договорились, что документы, связанные с исполнением Контракта, направленные ими по электронным адресам, указанным в разделе 11 Контракта, имеют юридическую силу оригиналов до получения Стороной подлинных экземпляров.

(Вариант 1) Настоящий контракт подписан усиленными квалифицированными электронно-цифровыми подписями Сторон на сайте ЕАТ «Березка» (agregatoreat.ru).

(Вариант 2) Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение № 1, является неотъемлемой частью Контракта.

11. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «___» __________ 2025 г.

№ __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет _________ руб. (______________рубля _____ копеек), в том числе НДС (НДС не облагается).

- Посмотреть таблицу с даннымикп_углекислота