Тендер - поставка углекислоты №307101805

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымигосударственный_контракт_п.4_углекислота_август

Государственный контракт №________

на поставку углекислоты

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

п. Парфино «____» ____________ 2025г.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области» (далее ФКУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской области), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах Российской Федерации, в лице начальника Никифорова Игоря Витальевича, действующего на основании Устава, утв. Приказом ФСИН России от 20.11.2020 № 828, с одной стороны

и_________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик в лице ______________________________________, действующий(ая) на основании ___________________ именуемая в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной систем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и закупочной сессии на ЕАТ Берёзка №________ от _________________ года заключили настоящий государственный контракт (далее также Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. «Поставщик» обязуется передать Товар «Государственному Заказчику», а «Государственный Заказчик» обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Товара.

Предметом настоящего государственного контракта является:

Двуокись углерода газообразная (углекислота) в количестве 3 баллона (баллон Государственного Заказчика ёмкостью 40 л) по цене _____ руб. 00 )_____ за 1 баллон.

Заправка баллонов осуществляется исключительно на территории Новгородской области.

1.2.До заключения настоящего контракта Товар, указанный в п.1.1. контракта, никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не находится.

1.3. Единица измерения – баллон.

1.4.Страна происхождения – Российская Федерация.

1.5. При заключении настоящего государственного контракта Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

2.Качество и приемка товара

2.1.Товар должен соответствовать требованиям:

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– «ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ГАЗООБРАЗНАЯ И ЖИДКАЯ. Технические условия» 2.2. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Государственного заказчика в присутствии представителя Поставщика. Государственный заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества и качества поставленного Товара, требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Приемка поставленного товара, оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

2.3.Для проверки предоставленных «Поставщиком» товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта «Государственный заказчик» обязан провести экспертизу. Экспертиза товара, предусмотренных Контрактом, проводится «Государственным заказчиком» своими силами в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проверка соответствия поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

2.4.Экспертиза товара не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в 2 (двух) экземплярах в произвольной форме, по одному для каждой из Стороны. Экспертиза проводится в течение 3 рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком в адрес Государственного заказчика после приема товара по товарной накладной. При необходимости проведения детальной проверки, экспертиза проводится в срок, необходимый для ее проведения.

2.5. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиями контракта уполномоченные представители государственного Заказчика и Поставщика приступают к его окончательной приемо-передаче в соответствии с условиям раздела 2 Контракта. Срок окончательной приемки товара составляет 8 рабочих дней с момента проведения экспертизы.

2.6. При установлении по результатам экспертизы не соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиями контракта Государственный Заказчик обязан направить письменное уведомление о вызове представителя Поставщика для замены товара и оформление соответствующего акта, а в случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, не касающихся качества и безопасности Товара, которые не препятствуют приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

2.7. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, «Государственный Заказчик» непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя «Поставщика». В случае отсутствия уполномоченного представителя «Поставщика» уведомление о некачественной поставке направляется «Поставщику» в порядке, предусмотренном пунктом 2.9. настоящего контракта.

2.8. В случае, если «Поставщик» не согласен с предъявляемой «Государственным Заказчиком» претензией о некачественной поставке, «Поставщик» обязан самостоятельно подтвердить качество Товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить «Государственному заказчику». Выбор экспертной организации осуществляется «Поставщиком» и согласовывается с «Государственным заказчиком». Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в т.ч. связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется «Поставщиком».

Государственный Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих товаров, условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товаров и устранено поставщиком.

Некачественный Товар (подлежащий замене) должен храниться
в поступившей упаковке до его замены. Поставщик несет все транспортные расходы, связанные с возвратом или заменой Товара. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным.

2.9. О всех нарушениях условий контракта о количестве и о качестве «Государственный заказчик» извещает «Поставщика» не позднее 5 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении «Поставщиком» обязательств по контракту осуществляется «Государственным заказчиком» в письменной форме с указанием сроков по устранении допущенных «Поставщиком» нарушений, вручается «Поставщику» под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя «Поставщика» уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется «Поставщику» по почте, факсу, электронной почтой либо нарочным.

2.10. Поставщик подписывает товарную накладную или универсально-передаточный документ в день поставки товара, а «Государственный Заказчик» после окончательной приемки. Товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД) составляются в 2-х экземплярах и подписываются «Государственным заказчиком» и «Поставщиком».

2.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров до их приемки (до подписания товарной накладной или УПД) «Государственным заказчиком» несет «Поставщик».

2.12. Оплате подлежит только фактически принятый « Государственным заказчиком» товар.

2.13. В случае обнаружения Государственным Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования Государственным заказчиком, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара поставщиком - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования. Если у поставщика в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

2.14. Поставщик обязан одновременно с передачей товара, передать Государственному Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы.

2.15. Документ о приемке поставленного товара или мотивированный отказ от приемки товара, возможно формировать в форме электронных документов и подписывать электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

2.16. Документ о приемке поставленного товара в рамках исполнения Контракта, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

2.17. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.

2.18. Упаковка возврату не подлежит, её стоимость включена в цену Контракта.

3.Форс-мажорные условия

3.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

3.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

3.3. По прекращению указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

3.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

3.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

3.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Государственному заказчику Товар, а также предоставить все необходимые документы, относящиеся к нему;

4.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом;

4.1.3. передать «Государственному Заказчику» Товар соответствующего качества согласно раздела 2 государственного контракта;

4.1.4. обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим государственным контрактом;

4.1.5. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить государственному заказчику результаты поставки товара предусмотренные контрактом.

4.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1.требовать от Государственного Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные государственным контрактом;

4.2.2. требовать от Государственного Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно раздела 6 государственного контракта;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Государственный Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим государственным контрактом;

4.3.2. произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 государственного контракта;

4.3.3. для приемки поставленного товара и проверки его на соответствие требованиям установленным настоящим государственным контрактом, создать приемочную комиссию.

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя, а также уплату пени и штрафа в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.3.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Государственный Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по государственному контракту;

4.4.2. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям государственного контракта;

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Срок и порядок поставки Товара

5.1. Доставка товара осуществляется Силами Государственного Заказчика с момента заключения контракта и по «30» ноября 2025 года (включительно).

5.2. Получение товара производится по адресу «Поставщика»: ________________________

5.3.Обязанность «Поставщика» передать Товар «Государственному Заказчику» считается исполненной в момент получения Товара «Государственным заказчиком».

Цена и порядок расчетов

6.1.Общая цена контракта составляет: _______________________, с НДС/без НДС______

6.2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

6.3. Финансовое обеспечение настоящего контракта осуществляется за счет средств дополнительного бюджетного финансирования

6.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из дополнительного бюджетного финансирования денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

6.4.1. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

6.4.2.Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке Государственным Заказчиком (товарной накладной) или УПД.

6.5. В соответствии с п.14 ст. 34 в Государственный контракт включено условие об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику, в связи с чем Государственный заказчик вправе производить оплату по государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.6. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «государственного Заказчика».

6.7. Если по предложению государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7 . Имущественная ответственность

7.1.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьправил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г.) 10 процентов цены контракта если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке установленном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г. и составляет 1000 рублей если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения, поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Ответственность не предусмотренная настоящим контрактом определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.Порядок разрешения споров

8.1.Споры и разногласия по настоящему Государственному контракту или в связи с ним стороны будут решать путем переговоров, при отсутствии взаимного согласия разрешаются Сторонами в претензионном порядке путем предъявления претензии. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 30 дней со дня получения и в письменной форме уведомить другую сторону об удовлетворении или отклонении претензии. При не достижении соглашения спор Сторон подлежит разрешению в Арбитражном суде Новгородской области.

Для выставления претензий и исковых требований необходимо использовать следующий адрес электронной почты:

К поставщику:

К государственному заказчику: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Стороны договорились, что получение претензионно-исковых материалов по электронной почте является надлежащим уведомлением сторон и может быть использовано как доказательство при рассмотрении спора в судебном порядке.

Также допускается направление претензионно-исковых материалов по почте заказным письмом или вручение нарочно под роспись.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

9.3.Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст. 450 ГК РФ и положениями ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчиком от исполнения Контракта.

9.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» п 1.1; п1.2, п. 6 ч.1 ст.95; Гражданским кодексом Российской Федерации ст. 450. Заключение договора цессии (уступки права требования) не допускается.

Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту, но не позднее «31» декабря 2025 года.

Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий контракта.

Гарантии товара.

11.1. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Заказчик в течение гарантийного срока уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с недостатком товара письменно (в т.ч. посредством факсимильной связи, электронной почты).

11.2. Поставщик гарантирует «Государственному заказчику», что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

11.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Контракта.

11.4. Поставщик предоставляет Государственному Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты (горячей линии) центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика предоставляет квалифицированные консультации по возникшим вопросам.

11.5. Поставщик предоставляет Государственному Заказчику гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами, или аналогичные документы.

11.6. Поставщик не несет ответственности за неисправности Товара, если они появились в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

12.Прочие условия

12.1. По результатам проведения закупочной сессии при определении победителя настоящий Контракт заключается на Едином агрегаторе торговли «Березка» и составляется в форме электронного документа на сайте: https://agregatoreat.ru/, а по итогам несостоявшейся закупочной сессии на Едином агрегаторе торговли «Березка» Контракт оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

12.2. В случае изменения наименования, или адреса места нахождения банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты такого изменения.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены «Государственного Заказчика» по Контракту права и обязанности «Государственного заказчика» по Контракту переходят к новому «Государственному заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. По согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.6. Во всем, что не оговорено в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон на момент заключения Контракт:

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_углекислота