Тендер - Поставка углекислоты №270997769

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruПорядок предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора - директор Волжского

филиала ФГП ВО ЖДТ России

Красавин Е.В.

«12» апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРОВОДИМОГО С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

И ЗАКЛЮЧЕНИЯ С НИМ ДОГОВОРА

на поставку углекислоты для нужд Уфимского отряда Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к запросу котировок в электронной форме

Техническое задание

Общие требования:

1.1. Поставщик гарантирует Заказчику (Покупателю) соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.

1.2. Поставщик подтверждает качество Товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов.

1.3. Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества.

2. Срок поставки: с даты заключения Договора по 31 декабря 2024г. по заявке Заказчика.

3. Поставка осуществляется на склад по адресу: г. Уфа, ул. Малая Трактовая, д. 203.

Время поставки: в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 часов до 17.00 часов (время местное), в пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов (время местное) с учетом времени, затраченного на доставку и разгрузку Товара.

4. Перечень товара:

- Посмотреть таблицу с данными

- Товар должен быть новым, качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации;

- Товар, который не находится под арестом, не заложен в споре, свободный от прав третьих лиц;

- Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта;

- Доставка товара до места поставки, погрузка, разгрузка осуществляется за счет поставщика товара.

Гарантийные обязательства:

На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара. Срок действия гарантии на товар, поставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара

Приложение №2

к запросу котировок в электронной форме

Форма заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению, которые рекомендуется удалить при заполнении заявки.

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«_____» ________________ 20____ г. № _______

Изучив извещение о проведении запроса котировок ___________________________________
(в электронной форме/не в электронной (бумажной) форме)
(далее – запрос котировок) номер закупки в единой информационной системе ____________ на право заключения договора на______________________________________________________
(предмет запроса котировок)
и проект договора __________________________________________________________________
(предмет договора)
размещенные в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru. - Посмотреть таблицу с даннымив лице __________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя участника закупки (представителя участника закупки), его Ф.И.О.) действующего на основании _________________________________________________________
(наименование документа)
выражаю свое согласие на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, исполнить условия договора в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика и направляю настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Предлагаю осуществить поставку товара/выполнение работ/оказание услуг:
2.1. Наименование поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.2. Наименование страны происхождения поставляемого товара: - Посмотреть таблицу с данными
2.2. Информация о месте регистрации участника закупки _______________________________
(при выполнении работ/оказании услуг)
2.3. Конкретные показатели и функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные и иные характеристики товара/работ/услуг предлагаемые участником закупки: - Посмотреть таблицу с данными
2.4. Количество и единица измерения товара, объем и единица измерения работ/услуг: - Посмотреть таблицу с данными
2.5. Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг: ____________________________
2.6. Гарантийный срок, гарантийные обязательства (при наличии): _________________________
__________________________________________________________________________________
3. Предлагаемая цена договора – ________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек. - Посмотреть таблицу с данными
Цена договора включает в себя: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(предложения о цене договора, в соответствии с требованиями извещения, с указанием информации о включенных в нее расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, и других обязательных платежах)
__________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
согласно(-ен) с тем, что в случае если не были учтены какие-либо расценки на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг, составляющих полный комплекс по предмету запроса котировок, такая поставка товара/выполнение работ/оказание услуг будут в любом случае выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика в пределах предлагаемой цены договора.
4. Если предложения, изложенные выше, будут приняты, ____________________________
(наименование участника закупки)
берет на себя обязательство по поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг в соответствии с требованиями Заказчика и согласно предложению об условиях исполнения договора.
5. Настоящим _________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждает право Заказчика запрашивать у __________________________________________________________________________________,
(наименование участника закупки)
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в настоящей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в настоящей заявке сведения.
В случае, если _________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
будет признан(-о) победителем запроса котировок, ______________________________________
(наименование участника закупки)
берет на себя обязательство заключить договор с Заказчиком в соответствии проектом договора извещения о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении такого запроса котировок и предложенными в настоящей заявке на участие в запросе котировок условиями исполнения договора.
В случае, если представленная ___________________________________________________
(наименование участника закупки)
заявка на участие в запросе котировок будет признана предложением с такой же, как у победителя, ценой договора или, при отсутствии такого предложения, предложением с ценой договора, следующей после предложенной победителем, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, _________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
обязуется заключить договор в соответствии с проектом договора извещения о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении такого запроса котировок и предложенными в настоящей заявке на участие в запросе котировок условиями исполнения договора.
В случае признания ____________________________________________________________
(наименование участника закупки)
единственным участником запроса котировок, с которым Заказчик будет заключать договор, __________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
берет на себя обязательство заключить договор в соответствии с проектом договора извещения о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении такого запроса котировок и предложенными в настоящей заявке на участие в запросе котировок условиями исполнения договора.
6. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: _______________________ ______________
(должность, Ф.И.О.,
__________________________________________________________________________________
телефон контактного лица участника закупки)
7. В состав настоящей заявки на участие в запросе котировок входят приложения согласно описи – на ___ стр.
По желанию участника закупки, заявка может быть дополнена иной информацией для полного отражения его предложений.
Приложения к заявке на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок:
_____________________________________________________________________________. - Посмотреть таблицу с данными
Приложение №3
к запросу котировок в электронной форме
Форма Анкеты Участника закупки
(рекомендованная форма)
Инструкция по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению, которые рекомендуется удалить при заполнении заявки.
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
на участие в запросе котировок в электронной форме № _______

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку _______________, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса котировок в электронной форме, проект договора, _____________________________________________________________________ (полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. Участника запроса котировок в электронной форме) предоставляю следующие сведения об участнике закупки:

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации/уполномоченный представитель ______ _______________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.(при наличии)

Приложение №4

к запросу котировок в электронной форме

Форма Декларация о соответствии

участника обязательным требованиям

(рекомендованная форма)

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

УЧАСТНИКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Мы ___ (далее-Участник закупки)______________ в лице _________________, действующ ____ на основании___________________, декларируем:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, и соответствующих требованиям, установленным в документации о закупке;

2. наличие всех необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ресурсов (материально-технических, трудовых и др.), опыта поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг;

3. участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, иметь соответствующие лицензии, разрешения);

4. непроведение ликвидации участника закупки или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

5. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в закупке;

6. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и последний отчетный период в текущем году;

7. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (;

8. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Руководитель организации/уполномоченный представитель_________________ __________ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.(при наличии)

Приложение №5

к запросу котировок

Обоснование начальной (максимальной)

цены договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с лимитом средств, выделенных Заказчиком, принято решение определить начальную (максимальную) цену договора по минимальному ценовому предложению.

Таким образом, на основании проведенных расчетов, начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто две тысячи) рублей 00 копеек.

Приложение №6

к запросу котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР № ___________

г. Самара «_____» __________ 2024 г.

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России Красавина Евгения Викторовича (именуемое в дальнейшем Волжский филиал ФГП ВО ЖДТ России), действующего на основании доверенности от 13.10.2023 № 5643-Ю, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и решением Закупочной комиссии Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России на основании Протокола (реестровый номер процедуры ________________) от _______2024 г. заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику углекислоту для нужд Уфимского отряда Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар соответствующий условиям настоящего Договора.

Ассортимент, качественные характеристики Товара, его комплектация, объем устанавливаются в Приложении № 1 «Техническое задание», цена поставляемого Товара указана в Приложении № 2 «Спецификация Товара» к настоящему Договору.

1.2. Товар по настоящему Договору приобретается для эксплуатации на территории Российской Федерации.

1.3. Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с законодательством Российской Федерации настоящий Договор заключается в процессе их обычной хозяйственной деятельности.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора определена с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением условий Договора, в том числе стоимость расходных материалов, фактически затраченных при оказании услуг, стоимость используемого оборудования и технического инвентаря для предоставления услуг, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и расходов Исполнителя для качественного оказания услуг.

2.2. Цена настоящего Договора составляет: ______ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек. Цена каждой единицы товара, услуги указана в «Спецификации услуг» (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Цена настоящего Договора составляет: ______ (сумма прописью) рублей ____ копеек без НДС, на основании ______________. Цена за единицу товара, услуги указана в Приложении № 2 «Спецификация Услуг» к настоящему Договору (в случае, если Исполнитель находится на упрощенной системе налогообложения или применяет иной специальный налоговый режим).

Оплата полной Цены Договора (в том числе НДС) осуществляется после выставления Поставщиком счета-фактуры (универсального передаточного документа) с выделенной в нем ставкой НДС в размере, установленном настоящим Договором.

В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, не отражения в налоговой отчетности соответствующих налоговых обязательств, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик по требованию Заказчика возмещает убытки, вызванные отказом в вычете (возмещении).

При применении участником закупки упрощенной системы налогообложения им предоставляются копии соответствующих документов, а в договоре ставка НДС не указывается.

В случае не предоставления участником закупки документов о применении упрощенной системы налогообложения, цена договора, заключаемого с таким победителем аукциона в электронной форме, будет включать НДС.

2.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При этом Цена Договора может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком/Плательщиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и предоставления всех необходимых документов для приемки и оплаты, указанных в пункте 3.14. Договора.

2.5. Предоставление Поставщиком необходимых документов для приемки и оплаты Товара, предусмотренных пунктом 3.14. Договора, является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, либо с не согласованными исправлениями, является для Заказчика основанием для неоплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами. При этом Заказчик письменно уведомляет Поставщика о приостановлении оплаты с указанием недостающих/ненадлежаще оформленных документов и сроков для устранения недостатков.

2.6. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств Заказчика.

2.8. Грузополучателями по настоящему Договору является – Уфимский отряд ведомственной охраны - структурное подразделение Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России. Данный Грузополучатель уполномочен Заказчиком на приемку поставленного Товара и предъявление претензий к Поставщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить соответствующий Товар по заявке Заказчика в Уфимский отряд ВО Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России по адресу: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Малая Трактовая, 203.

Поставка осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки, в период с даты заключения настоящего Договора и по 31.12.2024 включительно. Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 часов до 17.00 часов (время местное), в пятницу с 09.00 до 16.00 (время местное) по предварительному согласованию с Заказчиком.

Заявка направляется в адрес Поставщика на электронный адрес, указанный в разделе 18 Договора, или с использованием иных средств связи или доставки, фиксирующих факт получения Поставщиком указанной заявки.

3.1.1. Срок (период) поставки Товара является существенным условием Договора.

3.1.2. При нарушении срока исполнения Договора (просрочки поставки Товара) Заказчик имеет право утратить интерес к Договору (приобретению Товара у Поставщика).

3.1.3. Поставка Товара за пределами срока, установленного в пункте 3.1 Договора, допускается исключительно с письменного согласия Заказчика на приемку Товара, с учетом применения мер ответственности, установленных в разделе 6 Договора, если за пределами установленного срока у Заказчика не утрачен интерес к приобретению у Поставщика Товара.

3.2. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара уведомляет Грузополучателя о точной дате поставки Товара, с указанием должностного лица, на которое возложена ответственность за передачу Товара.

Уведомление направляется Поставщиком по адресу или по электронной почте Грузополучателя, указанным в разделе 18 Договора, или с использованием иных средств связи или доставки, фиксирующих факт получения Грузополучателем указанного уведомления.

3.3. Поставка, разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика и за счет его средств.

3.4. Поставщик принимает на себя все риски, связанные с приобретением и (или) изготовлением, доставкой и таможенным оформлением поставляемого Товара и (или) его составных частей/комплектующих, включая (но не ограничиваясь):

- риск нарушения сроков поставки в связи с необходимостью каких-либо таможенных процедур или оформления любых необходимых разрешительных документов;

- риск повышения цен на Товар, его составных частей/комплектующих;

риск увеличения размера таможенных и иных пошлин и платежей, необходимых для своевременного и надлежащего выполнения обязательств по Договору;

- риск изменения курса валют при осуществлении Поставщиком каких-либо расчетов в иностранной валюте;

- риск запрета ввоза-вывоза Товара, его составных частей/комплектующих, а также иных международных санкций, которые могут повлиять на обязательства Поставщика по Договору.

3.5. Начало приемки (осмотр) Товара по количеству, ассортименту и внешнему виду на предмет отсутствия видимых повреждений производится Грузополучателем со дня его фактической доставки по данным, указанным в товарных накладных по форме № ТОРГ-12 или универсальном передаточном документе.

3.6. Приемка Товара осуществляется Грузополучателем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента начала его приемки до подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

3.7. Товар должен соответствовать установленным к нему требованиям и условиям Договора.

3.8. По факту приемки Товара Сторонами подписываются товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ.

3.9. В случае, если при приемке Товара Грузополучателем выявлены несоответствия и (или) недостатки Товара требованиям, установленным Договором, нормативно-технической документации на Товар и (или) товаросопроводительным документам (в том числе по качеству, количеству, комплектности, ассортименту), Грузополучатель приостанавливает приемку Товара. Товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ не подписываются.

Составляется Акт выявленных недостатков, который направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков.

3.10. Акт выявленных недостатков может быть направлен по адресу или по электронной почте Поставщика, указанным в разделе 18 Договора, или с использованием иных средств связи или доставки, обеспечивающих фиксирование факта направления Заказчиком/Грузополучателем указанного Акта выявленных недостатков, с последующим направлением оригинала Акта выявленных недостатков Поставщику почтой.

Датой передачи Акта выявленных недостатков по электронной почте и надлежащего уведомления Поставщика считается день отправления Акта выявленных недостатков по электронной почте.

3.11. После получения Акта выявленных недостатков Поставщик имеет право в течение 2 (двух) рабочих дней направить своего представителя, с надлежащим образом оформленными полномочиями, для осмотра Товара и подписания соответствующего двухстороннего Акта выявленных недостатков.

В случае неприбытия (неявки) представителя Поставщика или его отказа от направления представителя, Стороны признают односторонний Акт выявленных недостатков, ранее направленный Поставщику, документом-основанием для предъявления требований к Поставщику об устранении нарушений условий Договора.

3.12. Поставщик обязан рассмотреть Акт выявленных недостатков и в течение 5 (пяти) дней своими силами и за свой счет:

- заменить несоответствующий (недоброкачественный) Товар на Товар, соответствующий условиям Договора;

- восполнить недопоставку Товара;

- заменить Товар, несоответствующий условию об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном Договором;

- доукомплектовать Товар.

3.13. Если Поставщик в срок, указанный в пункте 3.12 Договора, не выполнил требования Заказчика, Заказчик вправе потребовать замены Товара, который принимается Грузополучателем в порядке, установленном пунктами 3.5 - 3.13 Договора.

3.14. При передаче Товара Поставщик обязан передать Грузополучателю следующие документы, составленные на русском языке:

- счет, счет-фактуру по форме, установленной законодательством Российской Федерации, или универсальный передаточный документ;

- два экземпляра товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа;

- гарантийные обязательства на Товар (при наличии);

- копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (если законодательством установлена обязательная сертификация);

- руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке - при наличии у Товара указанного документа.

3.15. Право собственности на Товар по Договору, а также риски, связанные с утратой и порчей, возникают у Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

3.16. Товар, не соответствующий требованиям Договора к качеству, ассортименту, комплектности или имеющий иные недостатки считается непоставленным и подлежит возврату Поставщику за счет его средств.

3.17. Подтверждением факта передачи Товара является подписание между Поставщиком и Заказчиком (их уполномоченными представителями) товарных накладных по форме № ТОРГ-12 или универсальных передаточных документов.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что:

- поставляемый Товар является новым, (не прошедшим восстановление, модернизацию, ремонт, не бывший в употреблении, эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не осуществлена замена основных и составных частей Товара, не восстановлены потребительские свойства);

- Товар принадлежит ему на праве собственности или ином законном праве, свободный от любых прав третьих лиц, не находится в залоге и под арестом (или в споре), не имеет каких-либо обременений и (или) ограничений, и является свободно распространяемым на территории Российской Федерации;

- транспортирование Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного вида Товара и необходимыми для сохранения качества Товара.

4.2. Если будет документально установлено, что, хотя бы одно из заверений или гарантий, предусмотренных в пункте 4.1 Договора, не соответствует действительности, Заказчик имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Поставщика с приложением подтверждающих документов.

4.3. Качество Товара соответствует установленным российским стандартам, ГОСТам и подтверждается сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.

4.4. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого Товара.

4.5. Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны предоставляться одновременно с передачей Товара.

4.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками, в том числе скрытыми недостатками, поставленного Товара, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику гарантию изготовителя на Товар. Предоставление Заказчику гарантии изготовителя на Товар осуществляется вместе с Товаром.

В случае отсутствия гарантии изготовителя на Товар гарантийные обязательства должны подтверждаться надлежащим образом оформленным документом Поставщика.

4.8. Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

4.9. В случае, если в течение гарантийного срока эксплуатации Товар станет непригодным для дальнейшего использования не по вине Заказчика, Заказчик направляет Поставщику уведомление о необходимости замены Товара и Поставщик производит замену такого Товара.

Уведомление может быть отправлено по адресу или по электронной почте Поставщика, указанным в разделе 18 Договора, или с использованием иных средств связи или доставки, фиксирующих факт направления Заказчиком/Грузополучателем указанного уведомления, с последующим направлением оригинала такого уведомления Поставщику почтой.

Датой передачи уведомления и надлежащего уведомления Поставщика считается день отправления сообщения по электронной почте.

4.10. Поставщик обязан провести замену Товара и/или запасных частей, или иных комплектующих Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 4.9. Договора.

4.11. Все материальные затраты по гарантийному обслуживанию, в том числе расходы на доставку до места гарантийного обслуживания и обратно, а также расходы, связанные с проведением замены Товара или его запасных частей и иных комплектующих, несет Поставщик за свой счет.

4.12. При замене в течение гарантийного срока запасных частей и иных комплектующих, гарантийный срок на них исчисляется с момента их установки.

4.13. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара, соответствия его условиям Договора, Стороны могут договориться о проведении экспертизы.

При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, то расходы на экспертизу Стороны несут в одинаковом размере.

5. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен транспортироваться и поставляться в таре, упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

5.2. Тара, упаковка Товара (если она требуется по характеру Товара) должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию, обеспечивающую возможность Заказчика идентифицировать Товар.

5.3. Тара, упаковка, крепление Товара должна обеспечивать сохранность Товара (в том числе, но не ограничиваясь, его целостность и товарный вид) при обычных условиях хранения и транспортирования, а также должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта), быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, при длительном и (или) открытом хранении и т.п.

5.4. Поставщик несет ответственность за тару, упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Грузополучателя.

5.5. В случае передачи Товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

5.6. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и (или) транспортировке повреждения, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается непоставленным.

5.7. В случае невыполнения Поставщиком требований настоящего раздела Товар считается непоставленным.

5.8. Многооборотная тара, средства пакетирования, прочая тара и упаковка возврату не подлежат.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору он уплачивает Заказчику неустойку (штрафы, пени).

6.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором и рассчитывается как процент этапа исполнения Договора (цены договора). Под этапом, в рамках Договора, понимается исполнение Поставщиком обязательств по Договору.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10 (десяти) процентов Цены Договора;

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей 00 копеек.

6.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.6. К Поставщику, не исполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательство по Договору, в случае представления таким Поставщиком документов, выданных органами, уполномоченными засвидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы, подтверждающих, что надлежащее исполнение Договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) не предъявляется или осуществляется списание начисленных Заказчиком и неуплаченных Поставщиком сумм неустоек (штрафов, пеней), если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения Поставщиком обязательств по Договору в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения Договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации в период срока действия Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации» (далее – Указ Президента РФ № 647).

Неприменение или списание начисленных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании обоснования обстоятельств, повлекших невозможность исполнения Договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации, представленное Поставщиком Заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

6.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей 00 копеек.

6.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или в связи с мобилизацией в Российской Федерации в период срока действия Указа Президента РФ № 647 или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

6.6. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, если:

7.2.1. Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.2.2. Поставщик неоднократно нарушает сроки поставки Товара.

Неоднократным нарушением сроков поставки Товара признается для Сторон нарушение Поставщиком срока, указанного в пункте 3.1 Договора, а также двукратное нарушение Поставщиком точной даты поставки (допоставки) Товара, установленной Заказчиком в порядке, указанном в пункте 3.2 Договора;

7.2.3. Поставщик нарушает срок (период) поставки Товара, указанный в пункте 3.1 Договора, что является существенным нарушением условий Договора.

7.2.4. Утрачен интерес к Договору (поставке (частичной поставке) Товара) при условии оплаты Поставщику поставленного Товара.

7.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре, с последующим направлением оригинала такого решения Поставщику по почтовому адресу Поставщика, указанному в Договоре.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Датой надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика признается дата направления Заказчиком Поставщику решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, направленного по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.

7.8. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

7.8.1. Неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара;

7.8.2. Неоднократной невыборки Товара Заказчиком.

7.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 5 (пяти) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.

7.11. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

7.12. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов, с подписанием соответствующего акта.

7.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с неисполнением Поставщиком обязательств по Договору в полном объеме.

7.13.1. Денежные средства, перечисленные Поставщиком в счет обеспечения исполнения Договора на указанный Заказчиком счет, подлежат удержанию в полном объеме в доход Заказчика (в случае предоставления такого обеспечения).

7.13.2. Если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком представлена независимая гарантия, Заказчик осуществляет взыскание обеспечения исполнения Договора в полном объеме в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления письменного требования Гаранту (в случае предоставления такого обеспечения).

7.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения фактически понесенных расходов (убытков, ущерба), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также возмещения Заказчику суммы (разницы) между ценой расторгнутого Договора и ценой заключенного Договора.

8. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ

8.1. Поставщик вправе привлекать соисполнителей и обязан письменно уведомлять об этом Заказчика. При этом Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие привлекаемого соисполнителя требованиям, предъявляемым к Поставщику, при наличии таких требований в документации о закупке, по результатам которой заключен Договор.

Деятельность привлекаемых на основании договоров соисполнителей к исполнению обязательств по Договору не должна иметь признаков нарушений, изложенных в письмах ФНС России от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-9/22123@, от 16 августа 2017 г. № СА-4-7/16152@.

8.2. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору соисполнителями, а также риск причинения последними убытков во время поставки Товара по Договору.

8.3. Все споры Поставщика с соисполнителями решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не оказывая влияния на исполнение Поставщиком обязательств по Договору.

8.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей.

8.5. В период действия Договора, по письменному запросу Заказчика, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения (вручения) такого запроса, представить Заказчику заверенные Поставщиком копии договоров с соисполнителями со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений).

8.6. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, а также в период действия Указа Президента РФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмобилизация в Российской Федерации и другие, не зависящие от воли сторон Договора обстоятельства.

Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 9.1 Договора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств и дополнительно по требованию другой Стороны предоставить документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом.

9.3. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1 Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик при заключении настоящего Договора предоставил Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 4,5 % (четыре целых пять десятых процентов) от начальной (максимальной) цены договора с учетом применения антидемпинговых мер; в размере 3 % (трех процентов) от начальной (максимальной) цены договора с учетом неприменения антидемпинговых мер.

10.2. Срок действия данного обеспечения распространяется на весь период срока действия Договора.

10.3. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

10.4. В случае, если по каким-либо причинам представленное Поставщиком обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента установления факта прекращения действия обеспечения исполнения Договора предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с пунктом 10.3 Договора.

В случае непредставления надлежащего обеспечения в установленный срок Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении Договора.

10.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Поставщика по Договору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

10.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком внесены денежные средства на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней при условии надлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

10.7. В случае представления Поставщиком обеспечения исполнения Договора путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе обратить взыскание на эти средства без обращения в суд при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поставке товара в пределах срока действия Договора, уведомив Поставщика.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или уполномоченные лица, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и (или) урегулированию возникшего конфликта интересов.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.2. В претензии указываются допущенные при исполнении настоящего Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.

12.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Изменение условий Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

13.1.1. При снижении Цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Договора;

13.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 15 (пятнадцать) процентов Цены Договора или уменьшаются предусмотренное Договором количество поставляемого Товара, не более чем на 15 (пятнадцать) процентов Цены Договора;

При увеличении предусмотренного Договором количества Товара, не более чем на 15 (пятнадцать) процентов возможно увеличение сроков исполнения Договора пропорционально сроку, предусмотренному в Договоре на поставку такого Товара;

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, не должна превышать цену единицы Товара, установившуюся в ходе закупки по результатам которой заключен Договор.

При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить Цену Договора исходя из цены единицы Товара.

Цена единицы при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, должна быть равна цене единицы Товара, указанной в Договоре;

13.1.3. Если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации в период срока действия Указа Президента РФ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации».

13.2. Предусмотренные пунктом 13.1 Договора изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора, в соответствии с разделом 10 Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора, если такое обеспечение предусмотрено Договором.

При этом, обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии, или предоставлением новой независимой гарантии.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, а также при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных Договором, к новому Заказчику на основании соответствующего Договора.

13.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанного в Договоре, без изменения Цены Договора и иных условий.

13.5 При исполнении Договора не допускается замена страны происхождения Товара за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанным в Договоре.

13.6. Изменение Договора совершается только в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Все изменения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора.

13.7. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 18 Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

13.8. Если в срок поставки товара, Заказчик не выбрал предусмотренные договором количество товара или цену договора, по согласованию с Поставщиком, Заказчик вправе увеличить срок поставки товара, а также срок действия договора, при этом срок оплаты договора должен быть в пределах календарного года даты окончания срока поставки товара по такому договору.

14. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

(в случае, если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, положения настоящего раздела, в части касающейся НДС, не применяются)

14.1. Поставщик дает свое согласие на раскрытие информации о Поставщике, составляющей налоговую тайну, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии признаков несформированного источника по цепочке исполнителей (соисполнителей) товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, ставшей известной Заказчику из договорных отношений с Поставщиком и (или) из других источников за период с 1 января 2023 г. Поставщик дает свое согласие на публикацию такой информации в телекоммуникационной сети Интернет.

14.2. Поставщик заверяет Заказчика о том, что:

- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой однодневкой и не вступает в договорные отношения с фирмами-однодневками;

- в зависимости от применяемой им системы налогообложения Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе уплачивается НДС;

- все операции Поставщика по выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и прочие хозяйственные операции, связанные с исполнением обязательств по Договору, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчётности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены товара, работ, услуг;

- предоставит Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется передача (отгрузка) товара, выполнение работ, оказание услуг по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, универсальный передаточный документ, товарные накладные по форме ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

- предоставит по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе при проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к передаче (отгрузке) товара, выполнению работ, оказанию услуг по Договору и подтверждающих гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа;

- предоставит по первому требованию Заказчика справку из налоговых органов об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

- предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14 ноября 2022 г. N ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действий с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

14.3. При получении уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 1 (одного) месяца с момента получения указанного Уведомления.

При этом Стороны определяют следующее:

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его соисполнители не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумму НДС под продавцом (Поставщик) так же понимается агент/комиссионер, а под не отражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае - в том числе, не отражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по Договору в составе стоимости товара, работ, услуг, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить имущественные потери Заказчика (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику или к третьему лицу.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС определяются в размере:

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику или третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Поставщиком.

В случае неправомерного, а также ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, не отражения в налоговой отчетности соответствующих налоговых обязательств, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик по требованию Заказчика возмещает убытки, вызванные отказом в вычете (возмещении).

Поставщик в срок не более 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, обязан возместить указанные имущественные потери Заказчику. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.

14.4. В случае нарушения Поставщиком заверений, указанных в пункте 14.2 Договора, Поставщик обязуется возместить убытки Заказчика (и/или третьих лиц), вызванные таким нарушением в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены товара, работ, услуг, решений (требований) об уплате пени и штрафов на указанный размер НДС;

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар (работу, услугу) у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате.

Поставщик, нарушивший указанные в настоящем разделе Договора заверения, обязан возместить Заказчику помимо определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением.

Поставщик в срок не более 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика обязан возместить указанные убытки Заказчику. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.

14.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в пункте 14.2 Договора, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению имущественных потерь Заказчика от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков и (или) расходов, вызванных отказом Заказчика от Договора.

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика, исключительно для целей, связанных с исполнением Договора, для предоставления Заказчику информации о предлагаемых Поставщиком товарах и услугах, а также для проведения исследований рынка и опросов покупателей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Поставщиком товаров и услуг. Персональные данные, полученные Поставщиком, хранятся в соответствии с требованиями законодательства на условиях конфиденциальности. Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства и на условиях конфиденциальности в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. При передаче Поставщик предупреждает лиц, получающих персональные данные Заказчика, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Заказчик вправе запросить у Поставщика полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления неверных, или неполных персональных данных. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется Заказчиком на 10 (десять) лет. Поставщик уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в письменной форме уведомления Поставщику заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под подпись уполномоченному представителю Поставщика.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Срок действия Договора устанавливается со дня его заключения по 31 января 2025 г. включительно.

16.2. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение неисполненных обязательств Сторон по нему, в том числе заверений, гарантий и гарантийных обязательств, установленных Договором, а также обязательств, указанных в разделах 14, 15 Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по Договору.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

17.3. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание (Описание Товара);

Приложение № 2 - Спецификация Товара.

17.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

18. АДРЕСА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___»_________ 2024 г.

№ __________________

Техническое задание

(будет заполнено по результатам проведения закупки

с учетом предложения победителя закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от «___» _________ 2024 г

№ _____________________________ _

Спецификация Товара

(будет заполнено по результатам проведения закупки

с учетом предложения победителя закупки)

- Посмотреть таблицу с данными