Тендер - Поставка тринатрийфосфата №291793383

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Курганская облМесто поставки (адрес):г. Курган
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков /Запрос котировок №10.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Запрос котировок в электронной форме № 10 от 20.02.2025 г.

Заказчик и Организатор ПАО «КГК»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская обл., г. Курган, пр. Конституции, 29 А, проводит конкурентную процедуру запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку тринатрийфосфата для нужд Курганской ТЭЦ ПАО "КГК" - Посмотреть таблицу с данными

Максимальная (предельная) цена лотов определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 без НДС.

Превышение максимальной (предельной) цены является основанием для отклонения предложения Участника.

Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям технического задания (п.1 настоящего запроса котировок). Предложение участника, не соответствующее требованиям технического задания служить основанием для отклонения предложения Участника.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.
Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренной Спецификацией, и качестве, предусмотренном Договором и Спецификацией, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры, иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренной Спецификацией. Поставка части Товара от общего объема, если Договором или Спецификацией прямо не предусмотрена поставка Товара партиями, не является Полным поступлением.

Участник имеет право подать заявку с альтернативными условиями оплаты, но заказчик оставляет за собой право не рассматривать их по существу.

Особые требования:
7.1 Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки.
7.2 Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам, ОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
7.3 На всю поставляемую продукцию должна сохраняться гарантия производителя.
7.4 По итогам проведенного запроса котировок Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции.

Продукция должна быть поставлена в течение 14 календарных дней с даты договора на условиях, предусмотренных в договоре, после его подписания. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу котировок, и быть действительным не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений, указанным в п.16.

Предложение и иные документы, направляемые Участником, должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, в обязательном порядке прикладываются к Предложению Участника. Предложение и иные документы также должны быть скреплены печатью поставщика. Несоблюдение Участником требований, изложенных в настоящем пункте, может служить причиной для отклонения предложения такого Участника.

Участник должен дать письменное согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ПАО «КГК». Результат проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации Участника оформляется заключением СЭБ ПАО «КГК» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение СЭБ ПАО «КГК». При непредставлении письменного согласия на проведение проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации, либо поступлении в ПАО «КГК» негативной информации в отношении участника по вопросам ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиками по поставке ТМЦ или оказания услуг, ПАО «КГК» вправе рассмотреть вопрос об отклонении предложения такого участника.

Участник должен представить надлежащим образом оформленные форму 1 («Бухгалтерский баланс») и форму 2 («Отчет о прибылях и убытках») бухгалтерской отчетности участника запроса котировок за последний отчетный год. Непредставление участником указанных документов может служить причиной для отклонения предложения такого участника.

Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки: склад грузополучателя. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Предложение быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

В случае Вашей заинтересованности в поставке указанной продукции, прошу предоставить предложение на поставку до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местного времени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МСК) 28.02.2025 г. (дата и время окончания принятия предложений).

Предложения подаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru), в соответствии с Регламентом указанной электронной торговой площадки.

Несоблюдение сроков и формы подачи предложений на поставку, установленных в пунктах 16, 17 может являться основанием для оставления предложения и документов без рассмотрения по существу и последующим отклонением предложения.

Участник может подать только одно Предложение. В противном случае, факт подачи нескольких предложений на один лот, может служить основанием для отклонения всех предложений такого Участника.

Не допускается подача Предложения на часть лота по отдельным его позициям, или на часть объема лота.

Контактные лица:
По вопросам проведения запроса котировок:
Васильева Ольга Леонидовна, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
По техническим вопросам:
Панченко Наталья Юрьевна, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик в срок до 21.03.2025 (предварительно) определит Победителя. Критериями для определения Победителя являются: наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса котировок, соответствие договорных условий предложенных в Приложении 5 к настоящей документации.

При необходимости Заказчик имеет право внести изменения в настоящий запрос котировок, а также продлить срок приема Предложений, установленный в пункте 16.

Данная процедура запрос котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Критерием оценки предложений является «цена договора». Оценка производится без учета сумм НДС. Приведение ценовых предложений участников закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС.

Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса котировок в любой момент до окончания срока подачи заявок без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Организатор запроса котировок после подписания протокола о результатах в соответствии с требованиями 223-ФЗ публикует данный протокол на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/.

Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения Договора с Организатором на условиях поданного Победителем Предложения (оферты), при этом Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения процедуры закупки и заключения Договора с Победителем в любое время, не неся никакой ответственности перед Участниками и Победителем запроса котировок или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

Организатор запроса котировок имеет право отказаться от заключения договора по следующим основаниям:
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтверждённых соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора;
- непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;
- отсутствие финансирования;
- необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта;
- наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения о закупке и/или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;
- изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции.
Информация об отказе от заключения договора должна быть размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия такого решения.

Организатор закупки вправе внести изменения в извещение о запросе котировок и закупочную документацию. Все изменения так же размещаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте. Участники, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в настоящую документацию. Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными надлежащим образом.

Предложения и жалобы по проведению закупочной процедуры принимаются по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложения:

- Приложение №1 – Форма ценового предложения. (Форма должна быть подана в формате Excel и Рdf). В формате Рdf должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса котировок без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению.

- Приложение №2 - Анкета участника запроса котировок;

- Приложение №3 – Заполненный участником проект Договора (в формате Word)

- Приложение №4 - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров;

- Приложение №5 - Информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Общий объем занимаемой памяти заявки Участника не должен превышать 25 МБ. В состав заявки Участника не должны входить архивные файлы.

Приложения №№1-5 обязательны к заполнению и должны быть представлены в составе предложения Участника. Непредставление данных форм может явиться причиной для отклонения предложения Участника.

Обязательным условием допуска участника является полное и корректное заполнение и представление всех установленных форм заявки. Представление в составе предложения участника какой-либо из форм заполненной не в полном объеме, в том числе графы – «Страна производитель. Производитель. Идентификационные данные Производителя (для РФ- ИНН)» в Приложении №1 может являться основанием для отклонения такой заявки.

/Приложение №1 Форма ценового предложения Лот №1.xls - Посмотреть таблицу с данными/Приложение №2 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника запроса котировок

Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

/Приложение №3 Проект Договора.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Курган «__»_______ 202_ г.

Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Прибылева Александра Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании конкурентных процедур, проведенных в соответствии с нормами Федерального закона от «18» июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о порядке проведения закупок товаров ПАО «КГК» (___________), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Форма оплаты: оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.

2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика.

2.4. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.

Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 дней до предстоящей поставки Товара.

3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.

3.3. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Место исполнения Договора: Курганская обл., г. Курган.

Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.

Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.

3.4. Срок поставки: в течение _____ календарных дней с даты Договора.

3.5. ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 - единый для Грузополучателя и Покупателя. В счетах-фактурах ИНН/КПП Покупателя указывать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПП Грузополучателя).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

4.1.Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре.

4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:

4.2.1. Договором, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору;

4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).

4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Договоре.

4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.

4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.

Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.

4.6. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз. 2 п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.

4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.

4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.

В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.

4.9. Стороны договорились использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором, и качестве, предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором. Договором также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.

Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.

5.4. В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.

5.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.

5.6. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.

5.7. В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Договору, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора.

5.8. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке, сверх неустойки, установленной законом и настоящим договором.

5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.

6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными /Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)