Тендер - Поставка товаров хозяйственных №269189265

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Приложение № 1.

Описание товара (работ, услуг)

Поставка товаров хозяйственных:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр им. М.М.Расковой»

Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Адрес доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Энгельс, мкр. Энгельс-1, зд. 59 А (дошкольное подразделение «Городок детства»)

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МАОУ «Образовательный центр

им. М.М. Расковой» Ефименкова Ольга Александровна

Договор №

г. Энгельс « ___» _______ 2024 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Образовательный центр имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны» Энгельсского муниципального района Саратовской области, в лице директора Ефименковой О.А.., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

3.1 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Энгельс, микрорайон Энгельс-1, зд. 15 А в течение 10-ти дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

3.3. Заказчик производит приемку продукции по количеству и качеству, согласно действующему законодательству.

Поставка продукции сопровождается документами:

3.4. Нестандартная и некачественная продукция, в случае ее обнаружения в ходе приемки, возвращается Поставщику.

В этом случае Поставщик должен произвести замену некачественного Товара в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Товара составляет _______________________

Цены за единицу продукции по Договору согласованы сторонами, зафиксированы в Договоре и не подлежат изменению в течение срока действия Договора.

4.2. Заказчик производит оплату в течение 7 банковских дней после получения товара.

4.3 Оплата производится по безналичному расчету на банковские реквизитам Поставщика, указанные в Разделе 9 настоящего Договора.

4.4. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки товара, включая стоимость товара, его упаковки, доставка до Заказчика, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

4.5. В случае изменения платежных реквизитов стороны обязуются в письменном виде уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За несвоевременную передачу Товара по вине Поставщика Заказчик имеет право требования неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

5.2. За несвоевременную оплату Товара Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

5.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора.

5.4. Меры имущественной ответственности Сторон, непредусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории России.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное исполнение обязательств одной из сторон Договора, ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения убытков.

6.2. Сторона, для которой невозможность исполнить свои обязательства по договору, связана с возникновением форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно в письменном виде известить об этом другую Сторону.

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения оправдательные документы соответствующего государственного органа в 10-дневный срок.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора возможно:

- в случае не поставки Товара в срок, установленный п. 3.1. настоящего договора;

- по соглашению сторон;

- в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

7.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путём переговоров.

7.4. При недостижении обоюдного согласия споры решаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года.

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон.

8.3. После подписания настоящего Договора предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору №

от «____» ______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272803507 Поставка моющих, чистящих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала Саратовское УООП ООО «Газпром питание»	Запрос цен #272803507	572 270	3 дня 17.05.2024 03.06.2024
Тендер №273201624 Поставка расходных материалов для хозяйственных нужд	Электронный аукцион #273201624	19 900 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 23.05.2024 03.06.2024
Тендер №273592107 Закупка моющих средств для нужд ГАУ СО "Аткарский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Запрос котировок #273592107	179 981	4 дня 29.05.2024 05.06.2024
Тендер №273609086 ГАУ СО "ПОДЛЕСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующего средства	Запрос котировок #273609086	304 000	5 дней 29.05.2024 06.06.2024
Тендер №273627199 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273627199	100 000 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 29.05.2024 06.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269189223 Моющие и чистящие средства (с результатом)	Единственный поставщик #269189223	900	срок истек 25.03.2024 -
Тендер №269189011 Средство дезинфицирующие «Окси-плюс-мед» (с результатом)	Единственный поставщик #269189011	15 000	срок истек 25.03.2024 -
Тендер №269188993 Бытовая химия и хозяйственные товары (с результатом)	Единственный поставщик #269188993	2 320	срок истек 25.03.2024 -
Тендер №269188951 Поставка моющих средств в учреждение в 2024 году	Малая закупка #269188951	13 726	срок истек 25.03.2024 26.03.2024
Тендер №269188869 хозтовары	Малая закупка #269188869	452	срок истек 25.03.2024 26.03.2024

Тендеры из региона Саратовская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269188587 ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Саратовская обл...	Электронный аукцион #269188587	387 605 Обеспечение заявки: 3 876	срок истек 25.03.2024 08.04.2024
Тендер №269188485 Право использования и сопровождение программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (с результатом)	Малая закупка #269188485	15 300	срок истек 25.03.2024 28.03.2024
Тендер №269187865 Поставка медицинских изделий «Иглы эпидуральные, без резьбы»	Электронный аукцион #269187865	96 960 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 25.03.2024 02.04.2024
Тендер №269187850 Ремонт дороги по ул. Ленина в с. Новые Выселки Калининского района Саратовской области	Электронный аукцион #269187850	937 592 Обеспечение контракта: 1%	срок истек 25.03.2024 02.04.2024
Тендер №269186611 ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, с. Перелюб, ул. Советская, д. 51	Электронный аукцион #269186611	1 169 551 Обеспечение заявки: 11 696	срок истек 25.03.2024 08.04.2024