Тендер - Поставка товаров хозяйственного назначения №309674844

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_хоз.средства

Договор №

на поставку товаров хозяйственного назначения

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» имени Кучерявенко Тамары Александровны (ГПОУ ПК г. Новокузнецка им. Кучерявенко Т.А.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Светлакова Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием платформы закупок малого объема, ИКЗ _________,, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка товаров хозяйственного назначения (далее – товар, продукция) в количестве и в ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.Цена Договора, порядок и сроки оплаты.

2.1. Цена Договора составляет _____________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - руб. (НДС не облагается на основании ___________). Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.2. Цены за единицу поставляемых продуктов питания не должны превышать цены указанные в Приложении № 1 «Спецификация» к настоящему Договору, а так же розничные цены на данные (либо аналогичные) продукты, сложившиеся на момент поставки на рынке продуктов питания.

2.3. Цена Договора определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.5.Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара, качества товара и иных условий Договора.

2.6.Право собственности на поставляемый товар переходит к Заказчику:

- при доставке товара транспортом Поставщика - в момент передачи товара Поставщиком Заказчику;

- при доставке товара с участием стороннего перевозчика - с момента передачи товара от перевозчика Заказчику.

2.7. Заказчик оплачивает фактически поставленные Поставщиком товары, в соответствии с Договором, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 11 Договора.

2.8. Оплата производится на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи товара, по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения и подписания Заказчиком счета-фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа. Заказчик оплачивает фактически поставленные товары, не заказанные и не поставленные товары не оплачиваются.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.10. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.Порядок поставки товаров.

3.1 Поставка товара производится силами Поставщика, в упаковке и при температуре, которые обеспечивали бы его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства.

3.2. При поставке товара качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим условиям производителя, санитарным правилам и нормам, иным нормативным документам по техническому регулированию и иным законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

3.3. При поставке товара в обязательном порядке предоставляются документы, подтверждающие качество и безопасность товара, в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае непредставления документов в соответствии с настоящим пунктом, условие Договора о сроке поставки, считается нарушенным Поставщиком.

3.4. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 11/4, помещение 1.

3.5. Срок поставки товаров: с момента подписания по 10.10.2025г.

3.6. Условия поставки товаров: Поставка товара осуществляется непосредственно Заказчику, на основании предварительной заявки Заказчика, в точности с заявкой Заказчика, в течение 2-х дней после поступления заявки с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв рабочие дни, с момента заключения настоящего Договора.

3.7. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика в указанное Заказчиком место.

3.8. В случае установления факта поставки товаров ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

3.9. При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее Извещение не позднее 10 (десяти) дней, с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.10. Товар, который не был заказан, приемке и оплате не подлежит.

4.Качество товара.

4.1. Товар передается Заказчику по транспортной накладной, в которой указывается наименование, ассортимент, количество мест, товарных единиц, стоимость. При обнаружении несоответствия по количеству, ассортименту или качеству товара, Поставщик обязан незамедлительно до поставить товар соответствующего количества, заменить товар на качественный. Датой поставки товара считается дата, указанная на штемпеле в транспортной накладной Поставщика (грузоотправителя) в пункте отгрузки.

4.2. Поставщик поставляет Заказчику товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. Поставщик отвечает за убытки Заказчика, вызванные несоответствующей упаковкой и маркировкой товара.

4.3. Условия хранения, транспортировки товара по температурному режиму, влажности должны отвечать соответствующему ГОСТу, ТУ и СанПиНу.

4.4. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 90% срока годности, указанного на стандартной упаковке производителя. Поставка с меньшим сроком годности должна осуществляться только после дополнительного согласования с Заказчиком.

4.5. Содержание и обоснование претензии по качеству товара должно быть подтверждено Актом экспертизы, подписанного обеими сторонами.

4.6. При обнаружении факта несоответствия качества товара Заказчик вправе требовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего качества.

5.Права и обязанности Сторон.

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Получать информацию о соответствии товаров ГОСТам, ТУ, а также иные сведения, касающиеся условий Договора.

5.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

5.1.4. В любое время в ходе исполнения Договора (при оформлении заявки на очередную поставку) направлять Поставщику обоснованное предложение о снижении цены за единицу Товара.

5.1.5. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Производить оплату полученных товаров в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.3. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с Договором.

5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также в иных случаях надлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить товары, качество которых соответствует требованиям, установленным в п. 3.2. настоящего Договора, и подтвердить его соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации;

5.4.2. Предоставлять Заказчику не реже одного раза в месяц оформленные в соответствии с законодательством первичные бухгалтерские документы (счета, счета-фактуры и т.п.).

5.4.3. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ и Договором.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.5. При получении предложения, указанного в п. 5.1.5. настоящего Договора, о снижении цены за единицу Товара, представить Заказчику в течение 3 (трех) дней ответ (согласие либо мотивированный отказ).

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.7. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товаров по настоящему Договору считается факт передачи всего объема товаров, предусмотренного настоящим Договором, Заказчику.

6.Ответственность Сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору меры ответственности Сторон применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. При этом виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки.

6.2. Уплата штрафа:

6.2.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 10 % цены договора.

6.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 2,5 % цены Договора.

6.3. Уплата неустойки:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, а также просрочки устранения выявленных недостатков в поставленных товарах, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается настоящим договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, указанной в пункте 2.1.Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору после уплаты Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

6.5. Оплата виновной стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по договору.

6.6. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности в рамках данного договора, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.Срок действия и порядок расторжения Договора.

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется в письменном виде и подписывается обеими Сторонами.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.Порядок урегулирования споров.

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые Договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

9. Прочие условия

9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам электронного аукциона, Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона 44-ФЗ.

9.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской

10. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № от __.09.2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 11/4, помещение 1.

Срок поставки товаров: с момента подписания по 10.10.2025г.

- Посмотреть таблицу с данными