Тендер - Поставка товаров хозяйственного назначения и моющих средств №306117670

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_на_поставку_хоз._и_моющих_средств_-_06.08.2025

Договор №

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Петрозаводск «____» августа 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 35 «Кораблик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Голенко Ольги Викторовны, действующего на основании Приказа, с одной стороны, и, _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем

Предмет Договора
1.1. По поручению Заказчика Поставщик принимает на себя обязательство по поставке товаров хозяйственного назначения и моющих средств, (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), условиями Договора.
1.2. Место поставки Товара: г. Петрозаводск, ул. Сусанина, д.14
1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара в переделах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на основании счета-фактуры (счета) и акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами без замечаний.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ___________(____________) рублей ______ копеек, в том числе НДС или НДС не облагается. Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Договору в полном объеме в соответствии с требованиями Договора, в том числе стоимость Товара, расходы по доставке, разгрузке, сборке Товара, прочие затраты Поставщика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или условиями Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному как индивидуальный предприниматель), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар, после получения Заказчиком счета-фактуры (счета), при условии своевременного исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору без замечаний, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.
2.3. В случае просрочки Поставщиком выполнения, взятых на себя по Договору обязательств Заказчик оплачивает фактически поставленный Товар за вычетом неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной пунктом 5.5. Договора, за исключением случая, когда неустойка перечислена Поставщиком до момента оплаты поставленного Товара, в установленные Заказчиком сроки.
2.4. В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона допускается изменение существенных условий Договора при его исполнении в следующих случаях:
2.4.1. При снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
2.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству поставляемого Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара стороны уменьшают цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

Сроки, порядок и условия поставки и приемки Товара
3.1 Поставка Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, в ассортименте и в количестве Товара, указанных в Приложении №1 к Договору.
Дни и время поставок: в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые считаются выходными в Российской Федерации) с 09:00 до 16:00 (время московское).
3.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или привлеченным им в счет цены Договора по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сусанина, д. 14. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика до 16 ч. 00 мин. в день поставки.
3.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику два экземпляра, подписанного Поставщиком акта приема- передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа).
3.4. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
3.5. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность товарного вида и защиту от механических повреждений при соблюдении правил транспортировки.
3.6. Риски утраты или порчи Товара в процессе его доставки, а также выполнения погрузочно-разгрузочных работ, несет Поставщик.
3.7. Поставщик обязан известить Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки.
3.8. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по количеству в момент подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа). При получении Товара Заказчик обязан осмотреть и принять Товар. Обнаруженные недостатки фиксируются Сторонами письменно при передаче Товара.
3.9. Приёмка Заказчиком поставляемого Товара на соответствие его количества, объема установленным Договором требованиям осуществляется на основании товарной накладной, по указанному в п.1.2 Договора адресу. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной представителями Сторон.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приёмки Товара в случаях:
а) несоответствия Товара требованиям ассортимента, количества;
б) поставки Товара без надлежащей документации;
в) поставки Товара без сертификатов, свидетельствующих о надлежащем качестве поставляемой продукции в случае, если наличие этих документов предусмотрено действующим законодательством РФ.
В названных случаях убытки относятся на счет Поставщика, а сведения о Товаре, в приёмке которого отказано Заказчиком, вносятся в акт, составляемый в двух экземплярах и подписываемый Сторонами.
3.10. Подписанная Сторонами товарная накладная (или универсальный передаточный документ) не является подтверждением качества Товара и основанием для оплаты Товара. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора, заключённого в соответствии с Законом.
3.11. В случае несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, как выявленных при приёмке Товара, так и в процессе его эксплуатации (потребления), Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых действий по их устранению (далее - Акт). При этом Поставщик обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты в пределах цены Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта (если в Акте не установлен иной срок). В случае отказа Поставщика от подписания такого Акта либо неявки Поставщика для его подписания Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Сторон.
Претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня получения им Товара или обнаружения недостатков в процессе эксплуатации.
3.12. При отсутствии замечаний, в соответствии с результатами экспертизы, Заказчик производит приемку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарной накладной.
3.13. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Договору при условии поставки Товара Заказчику без замечаний по количеству и качеству, в полном объеме, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

Обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар надлежащего качества и в полном объеме, в срок, установленный пунктом 3.1 Договора. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам для данного вида товара, техническим условиям и иным установленным требованиям, предъявляемым к товарам данной категории.
4.1.2. Поставить Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) своим (или привлеченным) транспортом, в счет цены, определенной п. 2.1 Договора, и передать его по акту приема-передачи Товара и товарной накладной уполномоченному представителю Заказчика. Поставщику необходимо поставить товар в таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, хранении, в соответствии с требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Товары должны отвечать общим требованиям безопасности, соответствовать всем действующим нормам, иметь гарантии производителя, а также сертификаты соответствия (если данный товар подлежит сертификации).
4.1.3. Осуществить доставку, разгрузку в счет цены, определенной п. 2.1 Договора.
4.1.4. Гарантировать соблюдение комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих оптимальные условия при транспортировании и хранении Товара.
4.1.5. В случае недопоставки Товара, неполной комплектации Товара, поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта (если в Акте не установлен иной срок) за свой счет допоставить Товар, произвести замену Товара ненадлежащего качества, доукомплектовать Товар. До устранения недостатков Товар не считается принятым и оплате не подлежит.
4.1.6. Срок и объем предоставления гарантий качества на поставляемый Товар должен быть установлен согласно гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема поставляемого Товара. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене, производятся за счет средств Поставщика
4.1.7. В случае обнаружения производственных дефектов в Товаре (брака) в период гарантийного срока Заказчик вправе:
- потребовать замены на идентичный Товар или Товар с улучшенными характеристиками;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара.
4.1.8. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленный им Товар свободен от любых прав или претензий третьих лиц.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки Товара, производить проверку качества, комплектности, количества Товара, поставляемого Поставщиком, в том числе с привлечением по необходимости экспертов, экспертных организаций.
4.2.2. Обеспечить в порядке, определенном Договором, оплату поставленного Товара на основании счета-фактуры (счета), акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами без замечаний.
4.2.3. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.

Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
5.2. Поставщик возмещает ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по вине Поставщика и убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением обязательств по Договору или действиями (бездействием) Поставщика и его персонала.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
5.4. В случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в установленные в требовании сроки сумма, подлежащая оплате за поставленный Товар, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.7 Договора) начисляет Поставщику штраф в размере 10 (десять) процентов цены Договора.
Размер штрафа составляет _______ руб. ______ коп.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей.
5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора, установленную пунктом 2.1. Договора.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора, установленную пунктом 2.1. Договора.

Срок действия договора. Расторжение договора
6.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31 декабря 2025 года.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
6.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика лично под расписку или направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в договоре. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения договора (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
6.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным требованиям к закупке.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе:
социальные возмущения (забастовки, теракты, попытки государственного переворота, иные вооруженные конфликты);
военные конфликты и военные действия;
массовые заболевания (эпидемии);
режим повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, катастрофы природного характера (землетрясения, наводнения и т.д.);
пожары;
международные санкции;
вмешательство органов государственной власти и применение запретительных мер государств;
другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и о их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.3. Документ, изданный или выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления, или выданный уполномоченным государственным или муниципальным учреждением, торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. В случае невозможности исполнения обязательств в срок вследствие обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, и/или последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если вследствие просрочки Поставщика, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик утратил интерес в исполнении (пункт 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они согласованы Сторонами в письменном виде, за исключением случаев изменения наименований, мест нахождения, реквизитов (в том числе банковских) Сторон, указанных в разделе 10 Договора, о которых Стороны обязуются сообщить друг другу в одностороннем порядке путем направления другой стороне уведомления, совершенного в простой письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней, когда были произведены такие изменения.
8.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
8.3. Все споры, возникающие между Сторонами при заключении и исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласования спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию - 5 (пять) дней с момента ее получения контрагентом.

Приложения
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору№ _______

от «_____» августа 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными