Тендер - Поставка товаров хозяйственного назначения №269180040

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_№2_НМЦКпубл.xlsx
• Проект_договора[1].doc

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Просмотр сведений о закупке «Поставка товаров хозяйственного назначения для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» на 2024 год.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7799

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка товаров хозяйственного назначения для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» на 2024 год.

Описание объекта закупки: Поставка товаров хозяйственного назначения для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» на 2024 год.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.15

Дата размещения закупки: 25.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12

Срок завершения подачи оферт: 26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:43

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, 1

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. АСАФЬЕВА, Д. 1/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ. АСАФЬЕВА, Д. 1/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0906

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Носонова

Имя Анна

Отчество

Дополнительная контактная информация закупка будет проведена через электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52»

_________________ Миловатский С.В.

«__»_____________2024 г

ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург «___»_________ 202_ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №52» (СПб ГБУЗ «ГП №52»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Миловатского Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), по результатам публичной оферты заключили настоящий Договор (далее -Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров хозяйственного назначения для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» на 2024 год (далее по тексту «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар по Договору поставляется в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору).

1.3. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора определяется Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и составляет ___ рублей __ копеек ( __рублей __ копеек), в том числе НДС __рублей __ копеек (___рублей -__ копеек).

2.2. Цена Договора включает стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на уплату таможенных пошлин, транспортировку Товара к месту складирования, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в ходе исполнения Договора.

2.4. Оплата Товара производится после фактической поставки Товара на основании счета, счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения), товарной накладной, акта приема-передачи Товара и документов, подтверждающих качество товара.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

2.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

2.7. Оплата производится в течение 7 (дней) рабочих дней с момента поставки Товара и представления в бухгалтерию Заказчика документов, указанных в п. 2.4. Договора.

2.8. Источник финансирования: внебюджетные средства: доходы от иной приносящей доход деятельности.

2.9. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате Товара в полном объеме с момента списания денежных средств со счета Заказчика в сумме, указанной в п. 2.1. Договора, на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Сроки поставки Товара: в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания Договора. Поставка осуществляется с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с предварительным уведомлением Заказчика по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.2. Место поставки Товара: г.Санкт-Петербург ул.Асафьева д.1

3.3. Приемка-передача Товара осуществляются в месте поставки Товара в соответствии с п. 5 Договора.

3.4. Доставка Товара до места поставки, погрузо-разгрузочные работы выполняются специалистами Поставщика.

3.5. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ Поставщик обеспечивает наличие транспортных тележек, а также специальных устройств и механизмов, необходимых для разгрузки поступающего Товара (при необходимости).

3.6. Товар поставляется Поставщиком в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику следующие документы

- накладные;

- счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения);

- счет;

- сертификаты качества, сертификаты соответствия и/или декларации на Товар (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- акт приема-передачи;

- другие документы, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

4.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

4.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара и оказании Услуг;

4.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

4.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с п.6 Договора.

4.1.8. При закрытии договора представить в бухгалтерию Заказчика в срок до 31.12.202_ акт сверки.

4.1.9. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы, указанные в п. 4.1.2 Договора:

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять Товар и обеспечить его оплату в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов выполнения договора, Заказчик проводит экспертизу его результатов своими силами. Экспертиза результатов исполнения договора отражается в акте приема-передачи товара;

Заказчик оставляет за собой право при необходимости проводить экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций для оценки качества поставленного товара;

В случае необходимости привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результатов исполнения договора Заказчик направляет Поставщику требование об уплате экспертизы.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Не оплачивать поставку Товара до момента устранения Поставщиком нарушений в оформлении документов (п п. 4.1.2 Договора).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка поставленного Товара по количеству и комплектности осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается актом приема - передачи (Приложение №3). Товарная накладная подписывается полномочным представителем Заказчика после доставки Товара, вскрытия тары и проверки количества, комплектации, качества и целостности поставленного оборудования в присутствии представителя Поставщика и предоставления документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика. Поставленный Товар должен по своему качеству и комплектности соответствовать спецификации договора и техническому заданию.
Приемка поставленного Товара: вскрытие упаковки /при ее наличии/, проверка количества Товара, ассортимента, соответствие техническим требованиям, комплектации и целостности Товара осуществляется Заказчиком в присутствии полномочного представителя Поставщика по месту поставки Товара, указанному в п.3.2. Договора, и подтверждается актом приема-передачи, подписанным полномочными представителями сторон и скрепленным печатями сторон.
5.2. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по поставке Товара в полном объеме с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи Товара.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки товара при обнаружении некомплектности или дефектов товара сторонами оформляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителя Товара, оформленные соответствующим гарантийным талоном.
Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого Товара.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства.
6.3. Поставляемый Товар должен иметь комплект технической документации, инструкции (руководство) по эксплуатации на русском языке в соответствии с требованиями статьи 456 Гражданского кодекса РФ.
6.4. В случае выявления несоответствия поставляемых Товаров условиям Договора, устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляются Поставщиком за счет собственных средств на основании письменной претензии Заказчика.
В случае предъявления Заказчиком претензий по качеству, Поставщик обязуется принять от Заказчика забракованный Товар и заменить его на Товар надлежащего качества.
6.6. В случае выявления Заказчиком указанных в пункте 6.4. нарушений после приемки Товара, Заказчик уведомляют об этом Поставщика средствами факсимильной, телефонной связи и приглашает уполномоченных представителей Поставщика явиться в адрес Заказчика для составления акта.
Товар должен являться новым (ранее не находившимся в эксплуатации у участника и (или) у третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий техническому описанию.
Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с характеристиками изготовителя, согласно Техническому заданию (Приложение № 2).
6.7. При исполнении Договора с существенным нарушением Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
6.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.9. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением, возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объёме.
6.10. Остаточный срок годности (в случае его наличия) на момент поставки должен составлять не менее срока, указанного в Приложении № 2 к Договору (Техническое задание).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик принимает на себя полную имущественную ответственность, связанную с причинением вреда третьим лицам вследствие поставки некачественного, загрязненного или зараженного Товара, а также имуществу Заказчика или третьих лиц вследствие нарушения работниками Поставщика на территории Заказчика правил дорожного движения, техники безопасности и пожарной безопасности.
7.3. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийных обязательств), Заказчик вправе потребовать оплаты пеней в размере 0,1 % от общей цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком до момента фактического исполнения Поставщиком своих обязательств.
7.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, за исключением нарушений, указанных в п. 7.3. Договора, Заказчик вправе требовать оплаты штрафа в размере 10% от цены Договора.
7.5. Неустойка (пени и штраф), указанные в п. 7.3, 7.4 Договора назначаются Заказчиком и уплачиваются Поставщиком за каждое допущенное нарушение в отдельности.
7.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору, Поставщик вправе требовать оплаты пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки в случае сокращения финансирования из бюджета по не зависящим от Заказчика причинам.
7.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по Договору, за исключением нарушений, указанных в п. 7.6. Договора, Поставщик вправе требовать оплаты штрафа в размере 2,5% от цены Договора.
7.8. Неустойка (пени и штраф), указанные в п. 7.6, 7.7 Договора назначаются Поставщиком и уплачиваются Заказчиком за каждое допущенное нарушение в отдельности.
7.9. Заказчик вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки как частями, так и полностью как путем вычета суммы неустойки из суммы подлежащей оплате Поставщику, так и путем направления требования.
7.10. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе произвести оплату по Договору в размере стоимости Договора за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Договору. При этом Заказчик направляет Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
7.11. В случае несогласия Поставщика с начислением неустойки частично или полностью, Поставщик в течение 5 (пяти) дней направляет с помощью факсимильной или электронной связи Заказчику письменное уведомление с обоснованием своей позиции.
7.12. В случае непредставления Поставщиком указанного в п. 7.11. уведомления в течение 10 (десяти) дней, Заказчик считает, что Поставщик согласен как с начислением неустойки, так и с ее размером, и перечисляет начисленные пени и штрафы в доход учреждения.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, и возможной продолжительности действия.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, вправе передать на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.
9.3. Под претензионным порядком в рамках Договора понимается обязанность Стороны по Договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Договора нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.
9.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны по Договору, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в срок, указанный в претензии и направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2024 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.
10.3. Расторжение Договора производится в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
10.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
10.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
10.5.2. В случае осуществления Поставщиком поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Договором.
10.5.3. В случае просрочки поставки Товара более чем на 7 дней.
10.5.4. В случае неоднократного (два и более) нарушения сроков поставки Товара.
10.5.5. Не предоставления документов или копий документов, предоставление которых предусмотрено Договором.
10.5.6. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
10.5.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.6. Расторжение Договора производится путем направления письменного уведомления Поставщику.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемых событий.
11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируется действующим законодательством РФ.
11.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон.
Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
11.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
12.1. Приложение № 1 – Спецификация.
12.2. Приложение №2 – Техническое задание
12.3. Приложение № 3 – Акт приема –передачи товара
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1 к Договору № __________
от «____» ____________ 2023 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА - Посмотреть таблицу с данными
Итого: __руб. , в том числе НДС __ руб.. - Посмотреть таблицу с даннымиОписание объекта закупки
на поставку товаров хозяйственного назначения
для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» на 2024 год
1. Предмет, начальная (максимальная) цена Котракта
1.1. Предметом является право заключения государственного контракта на поставку товаров хозяйственного назначения (далее-товар) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №52» в 2024 году.
1.2. Код (коды) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: - Посмотреть таблицу с данными
2. Цели и правовое основание для поставки товара
2.1. Целями данной закупки является поставка фурнитуры металлической для дверей для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №52» в 2024 году.
2.2. Основанием для осуществления закупки является План-график закупок товаров, работ, услуг учреждения на 2024 год.
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара
3.1. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.
3.2. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится только за фактически поставленный товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания документов о приемке товара. Основанием для оплаты поставленного товара являются подписанные сторонами товарные накладные, а также счета, счета-фактуры, акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком и предоставленные в бухгалтерию Заказчика.
3.3. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.
3.4. Авансирование поставки не предусмотрено.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара
4.1. Местом поставки товара является: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.1
4.2. Доставка товара по адресу Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика), осуществляются силами Поставщика и за его счет.
4.3. Поставка осуществляется одномоментно в течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.
5. Порядок формирования цены контракта
5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единиц товара, работы, услуги) определяются и обосновываются заказчиком на основании Распоряжения от 14.01.2021 № 5-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг», в соответствии с пунктом 3.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
5.2. Цена контракта формируется участником закупки на основании прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 1 к настоящему Описания объекта закупки) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.3. Цена за единицу товара рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара, уменьшенная на предложенное участником закупки понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.
5.4. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
5.5. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Контрактом.
6. Требования к количеству товара.
6.1. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в расчете начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 1 к настоящему Описанию объекта закупки).
7. Требования к качеству и безопасности товара
7.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.
7.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).
7.3. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
7.4. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.
8. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара.
8.1. Поставляемый товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанным в Приложении № 2 к настоящему Описанию объекта закупки
9. Требования к таре и упаковке товара
9.1. Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей.
9.2. Поставщик обязан передать заказчику товар в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого товара.
9.3. Информация о товаре должна быть нанесена на каждой упаковке.
10. Требования к отгрузке и доставке товара
10.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара транспортом Поставщика.
10.2. Доставка товара осуществляется с предварительным уточнением времени поставки товара.
Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки:
Приложение № 1. Спецификация товара.
Приложение №1
Спецификация товара - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3
от «____» _______2024 года
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)
по договору №_______________________ от «___» ___________ 202_ г.
г. Санкт - Петербург «___»_________202_г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №52» (СПб ГБУЗ «ГП №52»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Миловатского С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со Спецификацией к договору №_______ от «___» __________ 202_г.

«Поставщик» поставил, а «Заказчик» произвел экспертизу результатов, предусмотренных договором и принял следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость поставленного товара составляет _______________ (_____________________) рублей _______ копеек, НДС ___________.

2. При приемке товара установлено:

- соответствие/несоответствие ассортимента, количества, комплектности, цены поставленного товара, установленных договором;

(нужное подчеркнуть)

- отсутствие/присутствие внешних повреждений упаковки;

(нужное подчеркнуть)

- отсутствие/присутствие внешних повреждений товара;

(нужное подчеркнуть)

- наличие/отсутствие соответствующих сертификатов качества, сертификатов соответствия на поставляемый Товар,

(нужное подчеркнуть)

либо иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Претензии по количеству товара у «Заказчика» отсутствуют/присутствуют.

4. Сведения об исполнении Поставщиком обязательств, в том числе начисление неустойки:

_

(Заполняется Заказчиком)

_

Ответственный по договору ______________________/______________________

Сдал: Принял:

Форма акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными