Тендер - Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения №270018118

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Омская облМесто поставки (адрес):РФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОмская область Тарский район п. Атак ул. Горская д.6
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.04.2024 по 04.04.2024Место предоставления документации:РФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОмская область Тарский район п. Атак ул. Горская д.6Порядок предоставления документации:В соответствии с положением о закупке товаров, работ, услугОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:РФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОмская область Тарский район п. Атак ул. Горская д.6Дата начала срока подачи заявок:04.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг.
Подведение итоговМесто подведения итогов:РФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОмская область Тарский район п. Атак ул. Горская д.6Дата подведения итогов:04.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг Извещение_20_Глушанина_хозы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора АСУСО «Атакский ДИ»

№ 152 от 02 апреля 2024 года

Извещение № 20

О проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

на поставку товаров хозяйственно-бытового назначения

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее извещение будет размещено в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

договор_2414_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № 2414

на поставку товаров хозяйственно-бытового назначения

г. Тара « » 2024г

_____________________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Атакский дом - интернат" (сокращенное наименование АСУСО «Атакский ДИ»), в лице директора Герасимович Любови Филипповны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить товары хозяйственно-бытового назначения для нужд учреждения, в соответствии со Спецификацией (Приложение к договору) (далее – товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора.
1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.
1.3. Право собственности на партию товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения партии товара Заказчиком, что подтверждается подписями на товарной накладной на партию товара (далее – накладная).

Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет __________ (______________________________) рубля ___ копеек.

НДС не облагается. Цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

.2. Источник финансирования – Средства от приносящей доход деятельности на 2024 год

КВСР: 015 (Министерство труда и социального развития Омской области)

ФКР: 1002 (Социальное обслуживание населения)

КВР: 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

КОСГУ: 346 (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов))

КВФО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений))

СубКОСГУ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2.3. Оплата части поставленного товара (партии товара) производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

3. Сроки и место поставки товара

3.1. Сроки поставки товара – с момента заключения договора, периодичностью поставок, указанной в Спецификации (Приложение к договору).

3.2. Место поставки товара – склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, Тарский р-н, п. Атак, ул. Горская, д. 6.

3.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 75% от срока годности, установленного производителем (изготовителем).

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Подавать заявки на поставку товара;

4.1.2. Сообщать Поставщику обо всех недостатках переданного товара;

4.1.3. Принять товар в соответствии с условиями, установленными договором;

4.1.4. Оплатить товар на условиях, установленных договором.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества и в количестве определенном в Спецификации (Приложение к договору) на условиях, установленных договором;

4.2.2. При передаче товара передать Заказчику накладную, счет-фактуру (счет) и документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия или декларацию о соответствии и т.д.).

5. Качество и гарантии на товар

5.1. Товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарным и ветеринарным правилам и нормам, и иным требованиям, утвержденным в отношении товара.

5.2. Остаточный срок годности (срок хранения) товара определяется в соответствии со Спецификацией в Приложении к договору.

6. Требования к упаковке, маркировке товара

6.1. Товар должен быть упакован таким способом, который позволит обеспечить сохранность качества товара при его транспортировке и хранении.

6.2. Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства.

7. Порядок и условия приемки товара

7.1. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

7.2. При приемке товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставляемого товара количеству, указанному в накладной, договоре.

7.3. При приемке товара по качеству Заказчик осматривает товар и проверяет соответствие качественных и функциональных характеристик товара качественным и функциональным характеристикам товара, указанным в договоре, документах, подтверждающих качество товара.

7.4. В случае обнаружения несоответствия товара по качеству Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 1 (одного) дня с момента получения от Заказчика уведомления обязан заменить такой товар товаром надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с заменой такого товара, возлагаются на Поставщика.

7.5. При обнаружении несоответствия товара по количеству Заказчик делает об этом отметку в накладной. Поставщик в течение 1 (одного) дня следующего за днем принятия товара, обязан поставить недостающий товар. При этом все расходы, связанные с такой допоставкой товара, возлагаются на Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (за исключением существенного нарушения срока поставки товара), предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну сотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае существенного нарушения Поставщиком срока поставки, определенного договором, поставки товара ненадлежащего качества, отказа от замены товара, непоставки товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 15 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара.

Под существенным нарушением срока поставки товара в настоящем договоре понимается случай, когда Поставщик поставил товары Заказчику с опозданием более чем на 2 дня, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока поставки товара, определенного в Спецификации (Приложение к договору).

8.4. В случае ненадлежащего исполнения (за исключением пунктов 8.2., 8.3 договора) или неисполнения принятых обязательств Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере одной десятой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

8.5. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых по договору обязательств.

8.6. Заказчик вправе вычитать из цены договора сумму неустойки, предусмотренную пунктом 8.2 договора при осуществлении оплаты товара в соответствии с разделом 2 договора.

9. Заключительные положения

9.1. Договор действует с момента его заключения по 31 декабря 2024 года.

9.2. Все споры и разногласия по выполнению договора Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы в установленном порядке на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору № 2414

от « » 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными