Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
| Описание тендера: | Лекарственные средства. Медицинские изделия.: Поставка товаров (с результатом) |
| Сумма контракта: | 24 050,50 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 06.05.2024 |
| Окончание: | 06.05.2024 14:54:02 |
| Тендер №: | 272097042 |
| Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Приволжский ФО / Республика Башкортостан / Уфа |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Лекарственные средства. Медицинские изделия.: Поставка товаров
Цена контракта: 24 050,50 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приобретение товаров согласно спецификации | 24050.5 | 24050.5 | 1 | Условная единица |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Требования к участникам закупки.docx | 4 КБ | 06.05.24 08:54 | Действующая |
| Проект ГПД (сироп, чайные напитки).doc | 27 КБ | 06.05.24 08:54 | Действующая |
Оглавление
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Участник закупки вместе с ценовым предложением должен приложить перечень предлагаемых товаров с указанием конкретных торговых наименований и характеристик, в соответствии со спецификацией Заказчика и техническими характеристиками. В случае отсутствия вышеуказанной информации такой Участник закупки будет отклонен Заказчиком.
Проект_ГПД_(сироп,_чайные_напитки) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Проект гражданско-правового договора
Гражданско-правовой договор №__________
на поставку сиропа и чайных напитков
г. Уфа "__" __________ 2024 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Рахматуллина Азата Салаватовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку сиропа и чайных напитков (далее - Товар) код ОКПД2 в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), технические показатели - Техническими требованиями (приложение № 2 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 48 (далее также – Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
(вариант №1) Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара (далее – сумма Договора) составляет _____________________ ( ) руб., в том числе НДС ______% - ______(______) руб., ___ коп.
(вариант №2) Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет _______(______) руб. ____коп., без НДС. НДС не предусмотрен на основании п.________ст._______Налогового кодекса РФ.
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на поставку Товара, в том числе расходы, связанные с погрузкой, перевозкой до места нахождения Заказчика, разгрузкой, доставкой товара до места доставки, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.
2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.
2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемых товаров и иных условий Договора.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 8 Договора.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места, в котором будет осуществляться разгрузка Товара, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком поставки товара по разгрузке в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, с учетом и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки требованиям Договора;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________________
Договор № __________________________
Заказчик: (наименование) ______________________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ___________________
Получатель: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) _____________________
Пункт назначения: __________________________________
Грузоотправитель:___________________
Ящик/контейнер № ________, всего ящиков/контейнеров___________________
Размеры (высота, длина, ширина)___________________
Вес брутто ___________кг, Вес нетто ____________кг.
4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Договору).
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора, с момента заключения Договора по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) дней с даты получения заявки.
5.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию, являющуюся неотъемлемой частью документа о приемке, сформированного в соответствии с разделом 6 Договора:
а) документы, подтверждающие соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) - сертификат соответствия/декларация о соответствии;
б) на товары иностранного происхождения все документы должны быть на русском языке: инструкции, паспорта и пр., а также упаковка/этикетка Товара должна содержать информацию на русском языке.
6.1. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, услуги грузчиков (найм грузчиков) и др., осуществляются Поставщиком собственными силами, техническими средствами и за свой счет, до склада Заказчика, т.е. до заполнения тарных мест склада, (Заказчик грузчиков не предоставляет). В связи со специфическими условиями разгрузки необходимо иметь не менее 2-х грузчиков, для обеспечения равномерной и центрированной подачи и приемки товара на неподвижный спускового конвейер расположенный под углом.
6.2. Приемка поставленных товаров, осуществляется в ходе передачи товара Заказчику, в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- контроль качества товара;
- проверка наличия необходимых документов, подтверждающих качество товара.
6.3. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7, Инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составлению и направлению рекламационных актов», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.10.1990 года.
6.4. Накладная и счет-фактура должны содержать полную информацию о Товаре (№, дата, полное наименование товара, категория, сорт, количество мест, вес общий, цена, НДС, цена с НДС, общая стоимость, тара и упаковка, реквизиты Поставщика, реквизиты Заказчика, подписи ответственных лиц, печати).
6.5. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик и Заказчик после поставки Товара по каждой партии заказа в день получения товара подписывают накладную, отражающую наименование и количество переданного Товара.
6.6. В том случае, если при приемке будут выявлены отсутствие, либо составление с нарушением требований действующего законодательства сопроводительных документов, внешние повреждения оригинальной упаковки или выяснится некомплектная (по количеству мест согласно сопроводительным документам) поставка, стороны подписывают акт о выявленных недостатках, который будет являться основанием для предъявления претензии. В этом акте, подписываемом уполномоченными представителями, отражаются все сведения о несоответствии товара условиям Договора. Возражения, на которых основан отказ от приема товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором. В случае отсутствия представителя Поставщика, Заказчик вправе привлечь к приемке товара полномочного специалиста Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан или специалиста эксперта. Расходы по привлечению специалиста несет Поставщик.
6.7. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, а также поставить недопоставленный Товар в течение 2-х дней с момента их обнаружения.
6.8. Заказчик для осуществления контроля качества товара (пищевой продукции) вправе направить на лабораторные испытания поставленный Поставщиком товар. Дополнительные расходы, необходимые для проведения экспертизы несет Поставщик.
6.9. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания накладной на этот Товар представителем Заказчика, непосредственного получения Товара на складе Заказчика.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи права собственности на Товар.
6.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
- не применяется
8.1. Поставщик гарантирует комплектность товара и качество в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией (сертификаты соответствия, декларация соответствия и т.д.).
8.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по договору, является новым (не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее 11 месяцев.
8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать:
- безвозмездного устранения недостатков товара;
- замены на аналогичный новый товар.
8.4. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки товара ненадлежащего качества.
8.5. Поставщик обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 8.3. Договора, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней.
8.6. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке товара, поставляемого по Договору, соблюдается необходимый температурный режим, товар поставляется в заводской упаковке.
9.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан.
9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по каждому этапу поставки Товара.
9.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, предусмотренных разделом 6 Договора с приложенными документами, являющимися неотъемлемой частью документа о приемке:
а) документов, предусмотренных пунктом 5.2 Договора;
б) счета;
в) счета-фактуры.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпункте «б» пункта 5.2. Договора и подпунктах «б» и «в» пункта 9.3 Договора, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
9.5. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком заказчик осуществляет взыскание согласно положениям Закона о контрактной системе в соответствии с предоставленным победителем закупки видом обеспечения исполнения Договора и условиями Договора.
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
10.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.
10.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.
10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Договора/начальной (максимальной) цены Договора.
В случае если Договор заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и определяется в следующем порядке:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта.
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены Договора.
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
10.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Договора.
10.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
10.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
10.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
10.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
10.14. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
10.15. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
10.16. В случае неуплаты Поставщиком неустойки в установленный требованием срок, неустойка может быть удержана из обеспечения исполнения Договора.
11.1. Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует по 31 декабря 2024 г., а в части расчетов - до полного их завершения.
11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора в следующих случаях:
11.4.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;
11.4.2. нарушения срока поставки товаров;
11.4.3. в случае нарушения Поставщиком положений ст.38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
11.7. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.
12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
Предоставить действующие номера телефакса Поставщика для связи по настоящему Договору:
- представитель поставщика (Ф.И.О.) _______________________________________, тел, телефакс, адрес электронной почты __________________________________________________________________________________________________
14.2. Уведомление считается доставленным в случае фактического получения.
- не применяется.
16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражном суде Республики Башкортостан в г. Уфа.
16.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Договору
от "__" __________ 2024 г. № ____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2
к Договору
от "__" __________ 2024 г. № ____
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к Договору
от "__" __________ 2024 г. № ____
Образец
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
ОТ "__" __________ 20__ г. № ____
Поставщик ______________ (полное наименование) в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное наименование) __________________ в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):
Приемка Товара произведена следующим образом:
а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Договору);
б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: документа подтверждающего соответствие;
д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос предложений
#278993552 |
14 часов
28.08.2024 27.09.2024 |
||
|
Запрос предложений
#279671868 |
17 часов
10.09.2024 27.09.2024 |
||
|
Электронный аукцион
#280263876 |
346 667
|
6 дней
19.09.2024 03.10.2024 |
|
|
Электронный аукцион
#280264182 |
346 667
|
6 дней
19.09.2024 03.10.2024 |
|
|
Тендер №280268490
Поставка дезинфицирующих средств для нужд Клиники БГМУ
|
Электронный аукцион
#280268490 |
2 910 924
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
14 555 |
3 дня
19.09.2024 30.09.2024 |
Тендеры из отрасли Бытовая химия
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Малая закупка
#272097033 |
160 000
|
срок истек
06.05.2024 06.05.2024 |
|
|
Электронный аукцион
#272096936 |
378 000
|
срок истек
- 13.05.2024 |
|
|
Малая закупка
#272096927 |
358 066
|
срок истек
06.05.2024 14.05.2024 |
|
|
Тендер №272096842
Стиральный порошок (с результатом)
|
Единственный поставщик
#272096842 |
4 000
Обеспечение заявки:
4 000 |
срок истек
06.05.2024 08.05.2024 |
|
Запрос предложений
#272096825 |
срок истек
- 23.05.2024 |
Тендеры из региона Уфа
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Малая закупка
#272097038 |
29 909
|
срок истек
06.05.2024 06.05.2024 |
|
|
Малая закупка
#272097036 |
33 000
|
срок истек
- 06.05.2024 |
|
|
Запрос предложений
#272096837 |
срок истек
- 06.06.2024 |
||
|
Запрос предложений
#272096827 |
срок истек
- 07.06.2024 |
||
|
Запрос предложений
#272096816 |
срок истек
- 21.06.2024 |
|
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |
© Группа компаний BiCo
2005-2024
Материалы являются собственностью bicotender.ru. Любое использование статей без указания источника - bicotender.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности