Тендер - Поставка товаров для ветеринарного применения №269726023

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ЭМ-11

Поставка товаров для ветеринарного применения

«__» ______________ 2024 года

Областное государственное учреждение «Красноармейская районная станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Сметанина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее-договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику товары для ветеринарного применения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Основные условия

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Договором.

2.3. Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней

Поставка товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням недели заказчика. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку партии Товара.

2.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. 20 лет Победы, дом 17 Областное государственное учреждение «Красноармейская районная станция по борьбе с болезнями животных»

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарная накладная; счет-фактура; декларация о соответствии; регистрационное удостоверение.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) страну происхождения поставляемого товара.

2.6. Поставка, отгрузка и разгрузка товара осуществляются силами, средствами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Договором и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пунктов 2.8, 2.9, 2.10 настоящего Договора).

2.12. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.13. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена договора. Порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ___ (___) рублей копеек, без НДС/НДС.

3.2. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.

3.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного пунктом 3.2 настоящего Договора.

3.4 Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Договором.

3.5. В цену Договора включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.6. Расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от иной приносящей доход деятельности путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи «Товара» в учреждение, на основании предоставленных документов: счета, счета-фактуры и товарной накладной за каждую поставленную партию Товара.

4. Качество товара и срок годности

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика является декларация о соответствии и регистрационное удостоверение на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности товара.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 90 % процентов от срока годности указанного производителем, с момента поставки товара на склад заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2. При указанных обстоятельств настоящий Договор может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, установлен штраф в размере 5% от цены настоящего договора.

6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов в размере 2% от цены настоящего договору.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.12, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Договора.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Все письменные документы, направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае существенного нарушения договора Поставщиком.

8.4.1. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара.

8.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

8.6. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.7. Поставщик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.

8.8. Взаимоотношения Сторон в части не предусмотренной настоящим Договором регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и имеет приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№______ от ______________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 90 % процентов от срока годности указанного производителем, с момента поставки товара на склад заказчика.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.

Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274678256 Поставка химических реактивов (ГСО) для нужд ФГБУЗ ЦГиЭ №156 ФМБА России	Электронный аукцион #274678256	94 325 Обеспечение контракта: 5%	1 день 14.06.2024 24.06.2024
Тендер №274878450 Поставка воды дистиллированной	Электронный аукцион #274878450	85 000 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 18.06.2024 27.06.2024
Тендер №275071585 Поставка товара "Химические реактивы для лаборатории"	Запрос котировок #275071585	130 241	5 дней 20.06.2024 28.06.2024
Тендер №275072506 Поставка товара "Химические реактивы для лаборатории"	Запрос котировок #275072506	371 156	5 дней 20.06.2024 28.06.2024
Тендер №275119423 Соль для промышленных целей	Электронный аукцион #275119423	1 035 200 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 10 352	8 дней 21.06.2024 01.07.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269725934 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" объявляет тендер: Вещество осушающее (с результатом)	Единственный поставщик #269725934	168 000	срок истек 27.03.2024 27.03.2024
Тендер №269725930 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМЕТРОСТРОЙ" объявляет тендер: Смазка Литол (с результатом)	Единственный поставщик #269725930	215 600	срок истек 26.03.2024 26.03.2024
Тендер №269725851 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов (с результатом)	Единственный поставщик #269725851	258 280	срок истек 28.03.2024 28.03.2024
Тендер №269725715 Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» объявляет тендер: Цеолит синтетический NaX	Запрос цен #269725715	См. док.	срок истек 01.04.2024 05.04.2024
Тендер №269725710 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ" объявляет тендер: Хризотил (с результатом)	Запрос цен #269725710	См. док.	срок истек 01.04.2024 08.04.2024

Тендеры из региона Саратовская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269722353 поставка садового инвентаря	Малая закупка #269722353	60 276	срок истек 31.03.2024 01.04.2024
Тендер №269722312 текущий ремонт автомобиля	Малая закупка #269722312	21 175	срок истек 31.03.2024 01.04.2024
Тендер №269722311 текущий ремонт автомобиля	Малая закупка #269722311	27 105	срок истек 31.03.2024 01.04.2024
Тендер №269721553 Доска школьная магнитно-меловая 3-элементная (с результатом)	Малая закупка #269721553	54 842	срок истек 31.03.2024 03.04.2024
Тендер №269720328 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГРУППА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И КИНО АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Сохранение объекта культурного наследия «Здание гимназии женской», рубеж XIX-ХХ вв. г. Аткарск, ул. Чапаева, 52...	Электронный аукцион #269720328	48 854 830 Обеспечение заявки: 488 548	срок истек 31.03.2024 10.04.2024