Тендер - Поставка товаров №268471599

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 250-ЗК_24_Мойка.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):В соответствии с Договором
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.03.2024 по 22.03.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

_____________________ А.П. Фисенко

«14» марта 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

(Договор № 250-ЗК/24)

1. Наименование заказчика: федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России).

2. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГСП-1, г. Москва, Ломоносовский проспект д. 2, стр. 1, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Павлова Екатерина Николаевна

3. Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме.

4. Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк - АСТ»), http://utp.sberbank-ast.ru/.

5. Предмет договора: Поставка товаров для нужд Центра

6. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона триста двадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 98 копеек.

7. Место подачи заявок участников закупки: АО «Сбербанк-АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru/.

8. Дата начала срока подачи заявок: «15» марта 2024 года

9. Дата и время окончания срока подачи заявок: «22» марта 2024 года до «10» часов «00» минут (Московского времени).

10. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений: «21» марта 2024 года до «17» часов «00» минут (Московского времени).

11. Дата и место рассмотрения заявок: «25» марта 2024 года (включительно), г. Москва, Ломоносовский проспект д. 2, стр.4

12. Дата и место подведения итогов закупки: «25» марта 2024 года (включительно), г. Москва, Ломоносовский проспект д. 2, стр.4

13. Требования к участникам закупки на дату подачи заявки на участие в закупке:

13.1. соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (сведения предоставляются участником закупки в составе декларации):

а) наличие информации о таком участнике (субподрядчике (соисполнителе) – если требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) установлено в настоящем Разделе Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - Извещение)) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

13.2. соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (копии документов предоставляются участником закупки в составе заявки);

13.3. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

13.4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

13.6. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7. отсутствие фактов привлечения в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.8. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

13.9. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

13.10. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по закупкам, руководитель структурного подразделения Заказчика, осуществляющего закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.11. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).

13.12. Требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

13.13. Требование к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в том числе в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капительного строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии): не установлено.

Требования, установленные в настоящем Разделе Извещения применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

14. Порядок рассмотрения заявок, порядок подведения итогов закупки, условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках: установлены Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (далее – Положение о закупке), регламентом электронной площадки.

15. Ограничения участия в закупке: Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

16. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами: предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 925), постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» с учетом следующих условий:

а) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

б) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

в) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Разделе 25 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» настоящего Извещения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

г) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

д) указание страны происхождения поставляемого товара в проекте договора осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

е) при уклонении победителя закупки, которому предоставлен приоритет, от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

ж) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

17. Порядок подачи заявок на участие в закупке: заявки подаются на сайт оператора электронной площадки в соответствии с требованиями, предусмотренными регламентом электронной площадки, начиная со дня, следующего за днем размещения в ЕИС настоящего Извещения до даты и времени окончания срока подачи заявок, установленной настоящим Извещением. Декларация, предусмотренная подпунктом 4.5 пункта 4 Раздела 22 «Форма заявки» Извещения, представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

18. Размер обеспечения заявки: не установлен.

19. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % начальной (максимальной) цены договора или в размере авансового платежа, если договором предусмотрена выплата аванса.

20. Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора, основное обязательство, исполнение которого обеспечивается:

20.1. Исполнение договора может обеспечиваться:

а) предоставлением независимой гарантии, выданной:

– банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

– государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

– Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

б) внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

20.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

2) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, установленный Правительством Российской Федерации;

3) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного Извещением срока исполнения основного обязательства;

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией (независимая гарантия должна обеспечивать исполнение обязательств принципала, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, в том числе обязательств принципала по уплате неустойки (штрафов, пеней), возврату аванса (в случае неисполнения принципалом обязательств по договору), процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсацию причиненных убытков);

5) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

20.3. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ (требование применяется с 01.04.2023);

20.4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

20.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

20.6. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим разделом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

20.7. Независимая гарантия, в том числе ее форма, требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

20.8. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным настоящим Извещением, в соответствии со следующим образцом платежного поручения:

- Посмотреть таблицу с данными

20.9. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об исполнении платежа.

20.10. Денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

20.11. Возврат денежных средств осуществляется Заказчиком при условии полного и надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации с указанием номера договора, реквизитов для возврата, а также с приложением акта сверки расчетов, подписанного уполномоченными лицами сторон.

20.12. Обеспечение исполнения договора, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного со своей стороны проекта договора. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора.

21. Цена договора:

При заключении договора цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Разделе 25 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» настоящего Извещения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

22. Форма заявки:

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

___________________________________________

(указывается наименование закупки)

от «__»________20__г.

1. Участник запроса котировок в электронной форме (далее – участник закупки) выражает согласие на _.*

*

- выполнение работ или оказание услуг, указанных в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

- поставку товара, который указан в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

- поставку товара, который указан в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора.

2. Предложение участника закупки в отношении предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Информация об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

4.1. учредительные документы участника закупки (для юридических лиц), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей);

4.2. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупок (за исключением случаев подписания заявки индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо);

4.3. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

4.4. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки согласно пункту 13.2 Раздела 13 «Требования к участникам закупки на дату подачи заявки на участие в закупке» Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение);

4.5. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в пункте 13.1 Раздела 13 «Требования к участникам закупки на дату подачи заявки на участие в закупке» Извещения требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

4.6. копии документов (информация), подтверждающих соответствие товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам:

- эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка (использование которого планируется при выполнении работ, оказании услуг);

4.7. документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4.8. предложение о цене договора. При формировании предложения о цене договора цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Разделе 25 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» Извещения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора, который определяется путем деления цены договора, предлагаемой участником закупки, на начальную (максимальную) цену договора.

23. Описание предмета закупки: - Посмотреть таблицу с данными

Перед поставкой товара Заказчику отправляются образцы поставляемого товара.

Подготовлено:

Начальник отдела материально-технического снабжения ________________________________И.В. Киселева

24. Проект договора:

Договор № 250-ЗК/24

на поставку товаров для нужд центра

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фисенко Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России и решения Комиссии по осуществлению закупок (Протокол ______________ от «__»________ 20__ года № _____) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку товаров для нужд центра в соответствии со Спецификацией, являющейся приложением № 1 к Договору, (далее - Товар) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его количество, технические показатели определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: город Москва, Ломоносовский проспект, дом 2, строение 1 (далее – Место доставки) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени. Конкретное место разгрузки Товара определяется по согласованию с Ответственным представителем Заказчика.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей __ копеек, включая НДС по ставке __ % - _____ (_____) рублей _____ копеек (если НДС не облагается, указать основание).

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.

2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 20 % или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 20 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20 % цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара. В случае если договор заключен на поставку нескольких позиций Товара увеличение или уменьшение количества Товара возможно, в том числе по отдельным позициям, но не более 20 % от общего количества Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

• Наименование Товара;
• Договор №;
• Заказчик (наименование);
• Поставщик (наименование компании);
• Вес брутто кг;
• Вес нетто кг.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.

5.2. Поставка товара осуществляется двумя равномерными партиями:

Первая партия осуществляется в течение 10 календарных дней после заключения Договора;

Вторая партия осуществляется в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 г.

Товар, поставленный досрочно и принятый Заказчиком, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде. Поставщик обязан уведомить Ответственного представителя Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 24 часа до момента поставки.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

б) товарную накладную (или товарно-транспортную накладную/универсальный передаточный документ), оформленную в установленном порядке;

в) Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

г) копию сертификата соответствия/декларации о соответствии или паспорт производителя на каждую серию Товара (заверенные надлежащим образом).

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: сертификата соответствия/декларации о соответствии или паспорта производителя на каждую серию Товара (заверенных надлежащим образом);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Образец установлен в Приложении № 2 к Договору).

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.3. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 Договора.

6.4. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

7.3. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

8. Форма, сроки и порядок оплаты Товара

8.1. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (партии Товара) в течение 7 рабочих дней после предоставления Поставщиком Заказчику:

а) счета;

б) счета-фактуры в электронной форме (ч. 1.1 ст. 169 НК РФ);

в) товарной накладной (или товарно-транспортной накладной/универсального передаточного документа);

г) Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору), подписанных Сторонами;

д) копии сертификата соответствия/декларации о соответствии или паспорта производителя на каждую серию Товара (заверенные надлежащим образом).

8.2. В случае не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п. 8.1. Договора, оплата не производится. При этом Заказчик не считается просрочившим обязательство по оплате Товара.

8.3. Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленного в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.4. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 7 (семи) дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 3 к Договору).

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5 % начальной (максимальной) цены Договора.

Если при участии в закупке Поставщиком предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (далее - демпинговая цена договора), обеспечение исполнения договора предоставляется в размере, превышающим в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Договора, но не менее чем в размере аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса). Данное требование не применяется в отношении Поставщика, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. Под субъектом малого и среднего предпринимательства в настоящем Договоре понимается Поставщик, с которым Договор заключен по результатам конкурентной закупки, участниками которой с учетом особенностей, установленных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

9.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком при условии полного и надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации с указанием номера договора, реквизитов для возврата, а также с приложением Акта сверки расчетов (приложение № 3 к Договору), подписанного уполномоченными лицами Сторон.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

9.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. 3а каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ рублей*.

*Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 8.1 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.2 - 10.4 Договора.

10.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора - в случае, если стоимость отдельного этапа установлена в настоящем Договоре), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора - в случае, если стоимость соответствующего отдельного этапа установлена в настоящем Договоре) и фактически исполненных Поставщиком.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате штрафа в размере - % цены Договора (этапа - в случае, если стоимость этапа установлена в настоящем Договоре) **.

** Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (субъектом малого и среднего предпринимательства) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате штрафа в размере __ % цены Договора (этапа - в случае, если стоимость этапа установлена в настоящем Договоре)***.

***Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млн. рублей.

10.10. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате штрафа в размере ______ ****.

****Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024 года (включительно). Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением гарантийных обязательств Поставщика, а также обязательств Заказчика по оплате.

11.2. Все изменения Договора, за исключением реквизитов, указанных в разделе 16 настоящего Договора, должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

При исполнении Договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней с даты его принятия размещается Заказчиком в единой информационной системе и направляется Поставщику в порядке уведомления по почте заказным письмом или телеграммой. Датой расторжения Договора признается дата размещения Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

11.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна представить письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (календарных) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления, обращения

14.1. Любое уведомление, обращение, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде заказного письма или телеграммы по адресу другой Стороны с подтверждением о получении. Уведомление считается доставленным по истечении шести дней с даты направления заказного письма или телеграммы.

14.2. Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), возникающие по настоящему Договору, могут направляться Сторонами письмом на электронный почтовый ящик (e-mail), адрес которого указан в разделе 16 «Реквизиты и подписи сторон» Договора. Подтверждением такого направления является сохраненная отправившей Стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) считается полученным Стороной на следующий календарный день со дня его отправки.

14.3. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Все риски, связанные с неисполнением/ненадлежащим исполнением данной обязанности несет Поставщик.

15. Дополнительные условия и заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

15.3. Настоящий Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени Сторон: Заказчика и Поставщика.

После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

15.4. Следующие Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 –Акт приема-передачи Товара (Образец);

Приложение № 3 – Акт сверки расчетов (Образец).

15.5. Ответственный представитель Заказчика ______________________ (указать должность, ФИО), телефон ________________, адрес электронной почты: ________________.

Ответственный представитель Поставщика ______________________ (указать должность, ФИО), телефон ________________, адрес электронной почты: ________________.

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

от «__» _______ 2024 г. № 250-ЗК/24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к упаковке: Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений и/или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

Гарантии качества предоставляются в полном объеме на весь поставляемый товар.

Требования к Товару: Товар должен быть произведен в процессе серийного производства. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае поставки товара, не совместимого с оборудованием, имеющимся у Заказчика, расходы по перекалибровке оборудования несет Поставщик.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

от «__»_______ 2024 г. № 250-ЗК/24

АКТ

приема-передачи товара по Договору

от «__» ________ 20__ г. № ____

«Поставщик» ___________________ (полностью наименование) в лице ________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» __________________ (полностью наименование Заказчика), в лице ________________, действующего на основании ____________________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с заявкой Заказчика от «__»________20__ года №_____Поставщик поставил «__»________ 20__ года, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

- Посмотреть таблицу с данными

2. Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

3. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (далее – сопроводительные документы):

1) товарная накладная от «__» __________ 20__ г. № ____;

2) счёт от «__»________20__г. № __________;

3) счет-фактура в электронной форме от «__»________20__г. № __________;

4) копии документов, подтверждающих соответствие Товара от «__»________20__г. № __________.

4. Полный комплект надлежаще оформленных сопроводительных документов представлен Поставщиком «__»________20__г.

5. Поставленный Товар соответствует условиям Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору

от «__»_______2024 г. № 250-ЗК/24

Акт сверки расчетов

_______________________________________________________

и__________________________________________________________________

(Договор от «__»________20__г. №_______)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел_________________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на_____________________ ________________________

(дата) (сумма)

В пользу________________________________

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

__________ ______________________ ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:

- Посмотреть таблицу с данными25. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6792_ответ_на_запрос_от_15.03.2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Форма торгов: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Номер извещения: SBR▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00099

Номер закупки в ЕИС: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка товаров для нужд Центра

Вопрос:

Просим разъяснить положения документации, а именно: 1) Если предприятие работает без НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН), будет ли снижена цена контракта (договора) по итогам торгов, либо останется фиксированной и поставка товаров производится по предложенной участником сумме, но без НДС? 2) В соответствии с документацией победителем является участник, предложивший наименьшую цену по итогам торгов. Каким образом будет определяться наименьшая цена (сравнение цен) при разных системах налогообложения участников? По цене без НДС? Или по предложенной участником цене независимо от системы налогообложения? Спасибо.

Ответ:

Уважаемый потенциальный Участник закупки.

Поставка товара производится по предложенной победителем закупки цене, независимо от применяемой системы налогообложения.