Тендер - Поставка товара (Полотенца бумажные Plushe Professional, Бумага туалетная OLYMP Professional Premium, Мыло нейтральное жидкое пенящееся «KEMAN») №270936886

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Т-16-24П.docx

Договор № Т-16-24/П

на поставку товара

(идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Сургут « ___ » __________2024 года

Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (МКУ «УИТС г. Сургута»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

Цена единицы товара указана в Спецификации.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• Цена Договора включает в себя: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы связанные с поставкой товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
• Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Акт приема-передачи товара должен отвечать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») (далее – Акт приема-передачи товара), товарной накладной и предоставления счета и (или) счета-фактуры.
• При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Договору, в том числе неполном и (или) несвоевременном его исполнении, оплата по Договору может производиться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт приема-передачи товара, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

Акт приема-передачи товара подписывается Заказчиком и Поставщиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения причинённых Поставщиком убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 2.5 Договора, не позднее сроков, установленных в пункте 2.4 Договора. При этом исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
• Стороны после наступления даты, указанной в пункте 11.1 Договора не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты, Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

• В случае, установленном в пункте 2.7 Договора Акт взаимосверки признаётся документом, подтверждающим приёмку, в части фактически исполненных обязательств по Договору, в связи, с чем взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в срок, установленный в пункте 2.4 Договора.
• В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Заказчик обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Договором.
• Источник финансирования: Бюджет городского округа город Сургут

3.4.5. Оплатить все расходы по экспертизе, новизне материалов и совместимости, проводимые в соответствии с пунктом 5.15 Договора.

3.4.6. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

• • Возместить убытки, понесенные Заказчиком, вследствие использования поставленного товара, если отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при экспертизе или приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обнаружились после приемки товара.
  • Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
  • Предоставлять Заказчику по его требованию дополнительные документы, относящиеся к условиям исполнения Договора.
  • Нести все расходы по хранению некачественного товара.
  • Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику.
  • Не разглашать любые сведения, в том числе охраняемые законодательством Российской Федерации, которые стали ему известны в ходе исполнения Договора.
  • Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

Поставка товара осуществляется в соответствии с производственным календарём 5-ти дневной рабочей недели с 9:00 до 17:00 с выходными (суббота – воскресенье) с учетом сокращенных рабочих и праздничных дней.

• Поставщик в срок, указанный в пункте 4.2 Договора, при поставке товара передает Заказчику следующие документы:
• счет и (или) счет-фактуру в 1 экземпляре;
• подписанную Поставщиком товарную накладную в 2 экземплярах,
• Акт приема-передачи товара в 2 экземплярах.
• Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной, датой приемки товара - дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.
• Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки или изъятия (вывоза) товара, уведомляет Заказчика о планируемой отгрузке с использованием электронных и факсимильных средств связи. Адрес электронной почты для получения сообщения: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В уведомлении о планируемой отгрузке Поставщик указывает:

• реквизиты Договора;
• планируемые дата и время поставки или изъятия (вывоза) товара;
• информацию о присутствии представителей Поставщика на экспертизе и приемке товара;
• информацию о перевозчике (телефон, адрес, контактное лицо), если доставка или изъятие (вывоз) товара осуществляется третьими лицами (транспортной компанией).

5.2. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении экспертизы и приемки поставленного товара.

5.3. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Договора своими силами, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поставки товара, при условии предоставления Поставщиком всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 4.3 Договора, нормативной и технической документацией.

5.4. Приемка товара осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня проведения экспертизы товара в соответствии с условиями Договора, при наличии надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.3 Договора.

5.5. Для приемки товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

5.6. Заказчик вправе при приемке поставленного товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части соответствия условиям Договора в присутствии представителя Поставщика.

5.7. В случае выявления недостатков поставленного товара условиям и требованиям Договора, Заказчиком оформляется Акт выявленных недостатков товара при приемке (Приложение № 2) являющийся неотъемлемой частью Договора, определяются меры и сроки по устранению Поставщиком выявленных нарушений.

5.8. В случае подтверждения факта поставки товара в соответствии с условиями Договора и предусмотренной им нормативной и технической документацией, Заказчиком подписывается Акт приема передачи товара.

5.9. В случае, если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, в порядке, предусмотренном пунктом 5.13 Договора и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.10. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном пунктом 5.13 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.11. Заказчик подписывает Акт приема-передачи товара, в течение 6(Шести) рабочих дней со дня поставки товара (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и Заказчиком) либо направляет в письменной форме мотивированный отказ от его подписания

5.12. В случае обнаружения недостатков в ассортименте, комплектности, качестве и характеристиках поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения экспертизы или приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке, направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 5.13 Договора. Приемка некачественного товара, не осуществляется, до устранения выявленных нарушений Поставщиком или подтверждения Поставщиком качества товара, в порядке, установленном пунктом 5.15 Договора.

5.13. Обо всех нарушениях условий Договора Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения. Уведомление с соответствующими документами, с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, направляется Поставщику по электронной почте, почте, факсу либо нарочно (для получения уведомлений: адрес электронной почты: ______________, номер факса: ____________).

5.14. Если Поставщик в установленный в уведомлении срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.15. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения результатов оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортированием товара для экспертизы и обратно, осуществляется Поставщиком.

5.16. Поставщик за свой счет и своими силами производит уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе экспертизы и приемки товара.

5.17. Убытки, понесенные Заказчиком, вследствие использования поставленного товара, имеющего конструктивные, производственные или иные недостатки, расходы по замене несоответствующего товара, по экспертизе новизне материалов, других случаев обнаружения отклонений от описанных в Договоре требований к товару, оплачиваются Поставщиком.

5.18. Вопросы приемки товара, не урегулированные требованиями Договора, рассматриваются в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

6.2.1. Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _____________, официальный сайт ______________ (при наличии).

6.2.2. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ­­­­­▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.2.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушений положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

6.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора. Другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013№ 1063» (с учетом изменений и дополнений).

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с пунктами 7.3 – 7.5 Договора, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4):

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (обязательства, указанные в пунктах 3.4.8, 3.4.9, 4.3 Договора), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства по Договору.

8.4. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

9.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору обязателен. Срок рассмотрения претензий по Договору составляет 10 (десять) календарных дней с момента их получения стороной.

9.3. В случае, если указанные споры и разногласия не будут разрешены путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору становится невозможным либо нецелесообразным.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком товара.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

10.5.1. Отказ поставщика передать Заказчику товар (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ).

10.5.2. Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

10.5.3. Невыполнение поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ).

10.5.4. Неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в соответствии с пунктом 10.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.9. В случае отмены Заказчиком не вступившего в законную силу решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Договора, уведомление об отмене такого решения.

10.10. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 30.06.2024. С 01.07.2024 обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени).

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

• К Договору прилагаются:
• Спецификация (Приложение № 1);
• Форма акта выявленных недостатков товара при приемке (Приложение № 2);

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора, иные изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

12.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. Стороны Договора договорились, что при заключении дополнительных соглашений, оформлении Актов приема-передачи товара и иных документов, касающихся исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе оплаты, может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи, также возможно подписание в электронном виде с квалифицированной электронной подписью и направления посредством операторов электронного документооборота в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Документы переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопия документов, имеют юридическую силу и признаются сторонами, до замены их на оригиналы указанных документов.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ Т-16-24/П от " ____ " _________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- информация в Акте приема-передачи товара должна соответствовать информации, указанной в спецификации к договору

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ Т-16-24/П от « ___ » _________ 2024 г

ФОРМА

АКТ

выявленных недостатков товара при приемке

«____»_________20___ г. №________

- Посмотреть таблицу с данными

Из них:

соответствует условиям договора________________________________

не соответствует условиям договора_____________________________

14. Заключение о характере выявленных недостатках товара:

1.

2.

3.

Присутствующие: 1.______________________ ____________________

2. ______________________ ____________________

3. ______________________ ____________________

«____» ____________ 20___ г

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272215954 Поставка соды кальцинированной	Электронный аукцион #272215954	15 333 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 153	1 день 07.05.2024 24.05.2024
Тендер №272216125 Поставка соды кальцинированной	Электронный аукцион #272216125	15 333 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 153	1 день 07.05.2024 24.05.2024
Тендер №272479849 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #272479849	77 220	17 часов 14.05.2024 23.05.2024
Тендер №272656938 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272656938	2 431 035 Обеспечение заявки: 24 310	6 дней 16.05.2024 29.05.2024
Тендер №273095395 Поставка моющих средств для отделений Учреждения	Анализ цен #273095395	См. док.	5 дней 22.05.2024 28.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270936783 на поставку хоз. товаров	Малая закупка #270936783	15 575	срок истек 17.04.2024 17.04.2024
Тендер №270936702 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИДОМ ИМ. С.М. МАГОМЕДОВА" объявляет тендер: Поставка Хлорамин Б (план №2240753515, позиция №14) (Пла...	Единственный поставщик #270936702	592 500	срок истек - 30.04.2024
Тендер №270936674 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #270936674	297 680 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 17.04.2024 25.04.2024
Тендер №270936599 на поставку хоз. товаров	Малая закупка #270936599	15 575	срок истек 17.04.2024 17.04.2024
Тендер №270936588 Поставка стирального порошка	Малая закупка #270936588	78 418	срок истек 17.04.2024 18.04.2024

Тендеры из региона Сургут

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270936557 Поставка медицинских изделий (с результатом)	Электронный аукцион #270936557	1 500 000 Обеспечение заявки: 15 000	срок истек 17.04.2024 27.04.2024
Тендер №270936516 Поставка медицинского расходного материала (с результатом)	Электронный аукцион #270936516	516 833	срок истек 17.04.2024 27.04.2024
Тендер №270936504 Поставка медицинских изделий	Электронный аукцион #270936504	4 982	срок истек 17.04.2024 27.04.2024
Тендер №270936498 Поставка медицинского расходного материала	Электронный аукцион #270936498	516 833	срок истек 17.04.2024 27.04.2024
Тендер №270934182 Оказание услуг по техническому освидетельствованию, техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	Малая закупка #270934182	54 450	срок истек 17.04.2024 18.04.2024